施工合同变更的处理
来源:互联网 时间: 2023-06-09 08:25:18 485 人看过

水利工程施工中,由于工作面大、工期长、不可预见的因素较多,常常发生一些与合同文件内容不一致的情况,这就需要对原合同进行修改、调整,也就是合同变更。如何正确处理这些变更,既能保证工程的质量,又不会造成浪费,是一个需要深入研究的问题。

1、施工合同变更产生的原因

1.1施工现场条件发生变化。水利工程施工受自然环境的影响很大,特别是地下水文地质条件,不论是施工单位还是建设单位都不可能掌握十分透彻。如,在施工中地下水突然上升,造成排水困难,坝体沉陷加剧;或是岩石地基上突然出现破碎带,基础需要灌浆处理,这些问题常常与合同约定的条件有实质上的区别,且在图纸和文件中不可能体现出相应的解决措施,为此需要补充合同条款,列支相应的工程费用。

1.2设计变更。工程开工后,勘测设计单位发现了更好的施工方案,或发现原方案存在不足需要修订,此时进行设计变更。设计变更不仅可由设计单位提出,而且当监理工程师或施工单位发现设计情况与现场不符时,也可以提出设计变更。如是设计单位由于疏忽或精度不够引起的设计变更,需无条件及时更改补充设计,保证工程继续施工。如出现超出设计任务书内容时,建设单位另行委托设计。

1.3工程范围发生变化。在施工过程中,增加或减少约定的工作内容,或者是实际工作量超过或低于约定工作量的限值时,也需要将施工合同变更,增加工程项目。同时,根据现场情况建设单位拟减少工程项目而提出的变更,施工单位同样应予以支持。

1.4施工进度的变化。施工进度的变化指的是完工时间、施工顺序发生变化。建设单位要求提前完工,监理工程师要求改变施工程序等,都将发生施工合同变更。

2、处理施工合同变更的原则

2.1施工单位与建设单位的地位是平等的,当发生任何超出合同约定的内容时,任何一方均有权提出变更。

2.2合同变更应本着公平合理、实事求是的原则,任何一方不能夸大变更对已方的影响,从而提出过分的要求。

2.3变更应本着对工程负责的原则,变更后以工程质量不降低标准,不影响工程效益为前提。工程变更必须技术上可行可靠,变更后的费用及工期是经济合理的。

3、如何防止出现变更

工程变更的产生会对工程本身产生一些不利的影响。首先合同变更经过一系列的程序,先提出工程变更建议书,交由监理工程师审查,经建设单位批准后方可实施。在此期间,建设单位需向上级主管部门汇报,申请筹集资金等,大的变更可能需要重新委托设计。经过这些程序的运作,往往造成拖延工期的后果。此外,施工单位在组织设计完成新增加的的工作项目时,要从施工机械、原材料、技术力量等方面重新准备,这样也会不可避免地影响到施工工期。变更的另一个弊端体现在工程投资的影响,在实际工作中,建设单位与施工单位常常对发生变更的项目费用不一致,施工单位会以某项工程的变更影响到其他项目为由提出索赔,有时建设单位为了工程进度不得已对工程价格作出让步,从而造成损失。为避免以上情况的出现,需要从以下几个方面入手:

3.1前期工作要翔实准确。一项工程的前期工作直接涉及到施工建设费用。接受委托的勘察设计单位要对待建工程的施工现场、施工范围以及供电、供水、对外交通等施工条件进行详尽的调查。在现场勘查时,除按照规程实施外,要对有可能引起争议的施工要素增加工作量。例如对地下水位、含水量等的测定除考虑当时的是的情况外,还要考虑到整个施工期可能出现的情况。设计图纸要翔实,工程量准确无误。施工组织设计符合施工季节及施工条件。

3.2施工合同应全面规范。建设单位与施工单位签订施工合同时,应充分考虑到施工场地、施工季节对工程的影响。除按图纸确定合同内容外,应补充可能发生变更项目的特别条款。特别条款中对有可能涉及到的工程项目有明确的标价。这样一旦发生合同变更,便有章可循,避免不必要的麻烦。

3.3施工现场的组织要得力。当委托监理工程师对工程现场进行管理后,建设单位应该积极创造有利于监理工程师工作的外部环境,沟通监理工程师与设计代表的联系,听取设计单位和建立单位对变更项目的处理意见。当现场管理人员或设计单位不能达到工程满意识,请专家咨询,拿出具体的可执行方案。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月27日 19:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同内容相关文章
  • 施工合同变更主要有哪些
    一、施工合同变更主要有哪些(一)业主刘建筑物的外形或使用功能有新的想法,因此必须变更原设计方案,同时也要重新修订预算。(二)由于设计人员的疏忽或其他原因造成的设计错误,必须对设计图纸作重新修改。(三)由于工程条件预定不准确导致工程环境发生变化,必须要重新修改施工方案和变更施工计划。(四)由于应用新的技术和知识,可以大幅度降低成本,有必要变更原设计、实施方案或实施计划。(五)由于业主指令、业主的原因造成承包商施工方案的变更。(六)政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。(七)由于合同实施出现问题,必须调整合同目标,或修改合同条款。(八)合同双方当事人由于倒闭或其他原因不得不转让合同,造成合同当事人的变化。施工合同发生变更在工程实施过程中是不可避免的。这种变更通常不能免除或改变承包商的合同责任,但对合同实施影响很大,造成原“合同状态”的变化,必须对原合同规定的内容
    2023-05-03
    228人看过
  • 工程变更施工合同补充协议书
    发包人:________承包人:________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“xx市xx县xx住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。一、工程概况1、工程名称:________2、工程地址:________3、建筑面积:________4、结构类型:底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。5、设计单位:________6、监理单位:________二、工程内容及承包范围1、外墙面砖改为外墙漆2、客厅推拉门取消3、本工程为满七层,结构找坡4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光5、外墙40×40深灰色栅格取消6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。7、其余均按原图施工三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)1
    2023-06-12
    450人看过
  • 如何写施工合同变更协议书
    施工合同变更协议甲方:**房地产开发有限公司乙方:***/P>经甲方与乙方协商,甲方将**社区的基础工程及附属工程承包给乙方施工。为明确双方责任,特制定以下条款供双方遵守。一、承包方式:合同劳动和材料,按甲方提供的图纸进行施工;项目内容和费用:基础工程和地下室:*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
    2023-05-07
    195人看过
  • 施工合同变更采用什么形式
    在施工合同履行过程中工程变更的形式有:1、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;2、增减合同中约定的工程量;3、增减合同中约定的工程内容;4、改变工程质量、性质或工程类型;5、改变有关工程的施工顺序和时间安排;6、为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。一、起诉工程纠纷需要准备哪些证据起诉工程纠纷需要的证据有以下几种:1、建设工程施工合同;2、增减工程量的补充合同或者备忘录、现场工程签证单等;3、工程预、决算报告;4、支付工程款的付(收)款凭证,当事人或第三方对工程量、工程质量共同确认的证据,如工程验收、结算凭证,质检报告等;5、合同及有关修改合同的设计变更文件、洽商记录、会议纪要及资料、图表;提供建筑许可证、资质证书等证明其合法主体资格的有关证据;6、工程预算、决算书;拨付、收取工程款凭证;7、施工图纸、施工记录;8、发包方供应材料和设备的证明;承包方采购材料和设备的证明;工程竣
    2023-03-05
    346人看过
  • 施工合同变更违约如何赔偿
    违约金有法定违约金与约定违约金之分,具体应当按照合同的约定,但是对于合同的违约金的数额的约定不得高于法定的金额。根据法律的规定的是约定违约金,约定违约金具有如下特征:违约金的数额是双方预先确定的;违约金是—种违约后的补救措施;违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。一、合同的违约和违约行为的分类建设工程施工合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同,包括勘察、设计、施工合同。勘察、设计、施工单位一方为承包人,建设单位一方为发包人。建设工程合同是承发包双方在平等自愿基础上订立的明确权利义务的协议,是双方在建设实施过程中遵循的最高行为准则。二、违约责任的承担方式违约行为的后果直接导致对合同债权的侵害,必须承担相应的违约责任。违约责任以合同债务为发生前提,具有惩罚和补偿双重属性。法律以严格责任作为承担违约责任的归责原则,不论违约人在主观上是否有过错,都应当承担违约责任。关于违约责任承担方式,
    2023-03-07
    421人看过
  • 企业变更后如何处理员工合同
    合同继续生效的,用人单位应当及时变更劳动合同。当然,应当终止原劳动合同,重新订立劳动合同。而且,单位人事部门到劳动局办理。如果公司没有及时变更,则工人应将原合同带到劳动局。1。公司名称变更后,公司名称变更前的合同(含劳动合同)继续有效,双方无需变更合同。2。由于公司名称变更前后的两家公司实际上是同一家公司,即同一法律主体,因此合同变更后对公司仍具有法律效力。如有争议,双方应提供公司名称变更证明(一般工商局有变更记录),证明变更前后公司为同一公司,以保护自身权益。3。合伙人或者劳动者要求提供证明的,可以向对方出示公司名称变更书或者公司内容,并向员工出示变更通知单,变更前后需加盖公章确认;或者重新签订合同。再次签订新合同前,建议公司不要过早销毁原合同,以免对方不再合作,变更方的权益不再受法律保护。本法参照《劳动合同法》第三十三条用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者出资人,不影响劳动合同
    2023-05-02
    491人看过
  • 管理处变更合同应与职工协商
    (一)案由申诉方:王×,女,27岁,××公房管理处劳动合同制工人被诉方:××公房管理处被诉方法定代表人:李××,男,51岁,××公房管理处主任王×与公房管理处签订的劳动合同,规定王的工种为油漆工。由于油漆工工作量不足,人员过剩,管理处先后安排王×去瓦工组和商店工作,王以上述工作与劳动合同所定的工种不符为由,拒绝服从,双方发生争议,王×向仲裁委员会提出申诉,要求仲裁。(二)调查核实情况经查明:1987年2月3日,王×与公房管理处签订劳动合同,合同规定:王×的工种为油漆工;合同期自1987年2月3日至1992年2月3日;合同还对工资待遇,合同变更解除、违约责任等均作了具体规定,其中载明:在合同期内,王×必须服从分配。并规定,由于情况变化,对合同进行修订,应经双方同意,任何一方违反合同,应向对方赔偿由此造成的一切经济损失。合同签订后,公房管理处按合同规定分配王×做油漆工,合同规定的其他条款也得到
    2023-04-22
    333人看过
  • 施工合同变更的形式,程序谁多少天
    (1)一方提出或者发出变更合同的书面建议(或者通知,下同)。也就是说,在符合条件的情况下,要求变更或者解除合同的一方当事人,应以书面形式向对方提出建议。(2)另一方对变更合同的答复。另一方当事人接到对方变更合同的书面要求后,要在法定或者约定的期限内以书面形式予以答复,表示同意或者不同意,同意的并可提出不同的意见(对后果处理)。逾期不答复的,视为默认。(3)双方达成变更合同的协议。双方都表示同意变更合同的,经过协商同意,达成一致意见后,应制作变更合同的协议书。需要强调的是,对于根据有关法律或者行政法规规定需要经由有关主管部门批准、登记等手续方能生效的合同,如某些涉外合同、大型交通工具和不动产买卖或者租赁合同等,其变更不仅要当事人达成协议,还必须办理上述手续。一、什么是指合同的变更合同变更则有广义和狭义之分。狭义的合同变更仅仅指合同内容变更,即合同双方协议将合同的内容进行一定的修改或者补充。广
    2023-02-26
    373人看过
  • 建筑施工合同或者备案合同能否变更?
    建筑备案合同能变更。根据法律规定,合同当事人协商一致后可以对合同进行变更,变更后的合同仍然具有法律效力。但如果一方当事人擅自变更合同的,变更的内容对另一方当事人不发生效力。一、划掉的合同是否有效?划掉的合同是否有效,应视具体情形而定。如果划掉的部分是经过双方协商同意后划掉的,属于对合同的变更,划掉的部分失去法律效力。如果单方擅自更改合同,对另一方当事人并不产生法律效力。根据2021年生效的《民法典》第五百零九条第一款、第二款的规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。二、劳动合同变更的注意事项有哪些劳动合同变更需要注意的几点问题:一、变更劳动合同必须在劳动合同有效期内进行。二、必须遵循《劳
    2023-06-20
    66人看过
  • 建筑工程施工合同可否中途变更
    建筑工程施工合同是可以中途变更的,但需要合同的双方当事人协商一致才能变更,并变更内容不违反法律规定。《民法典》第五百四十三条【合同变更条件】当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。一、建筑工程合同纠纷如何分配纠纷中的举证责任1、实际施工人应对其具备向发包人主张工程款的权利,即工程款代位求偿权成立的基础法律关系承担举证责任。首先需举证证明其对债务人(即承包人)享有合法的到期债权,其次实际施工人需证明承包人未履行支付工程款的义务,再次实际施工人需举证证明承包人对发包人享有合法的工程款债权。2、在建设工程施工纠纷中,“合法的到期债权”即指工程款已经由双方结算完毕且支付工程款的期限已经届满。因实际施工人与承包人之间系合同相对方,故实际施工人应当举证证明其与承包人之间的工程款已经结算且逾履行期。而对于承包人与发包人之间的的工程款是否已经结算,仍
    2023-02-19
    377人看过
  • 施工合同签订之后可以变更吗?
    施工合同可以变更,但需要双方协商一致。【协议变更合同】当事人协商一致,可以变更合同。【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人不与招标人订立合同的,投标保证金不予退还并取消其中标资格,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,应当对超过部分予以赔偿;没有提交投标保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。招标人无正当理由不与中标人签订合同,给中标人造成损失的,招标人应当给予赔偿。过去一旦签订了建筑施工合同,需要进行备案,但是在新的规定里面,合同已经不需要再备案了,只要双方签订的合同是属于正常的合同,而且这个合同里面的内容都是合法的,双方也经过了一致的协商,确认了合同的内容,那么在签订好合同之后,就按照合同相
    2023-03-14
    67人看过
  • 施工单位变更备案合同怎么办
    施工单位变更备案合同这种问题是不存在的,因为不需要备案。无论是否招标的施工合同都不需要办理备案。住房城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的决定为贯彻落实国务院深化“放管服”改革,优化营商环境的要求,住房城乡建设部决定对《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》作如下修改:1、删去“订立书面合同后7日内,中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”。2、删去“在未提交施工招标投标情况书面报告前,建设行政主管部门不予颁发施工许可证”。一、施工合同的基本内容有哪些?(1)建设工程施工工程的名称和地点;(2)建设工程施工工程的范围和内容;(3)建设工程施工开工、竣工日期及中间交工工程开工、竣工日期;(4)建设工程施工工程的质量保修期及保修条件;(5)建设工程施工工程的造价;(6)建设工程施工工程价款的支付、结算及交工验收办法;(7
    2023-03-02
    350人看过
  • 宁夏施工合同变更怎么备案吗
    在建设局业务收文窗口直接办理,凭备案受理回执领取办理结果。备案提交的资料清单(一)《建设工程施工许可申请表》原件;(二)合同正式文本一式4份原件;(三)合同当事人法定代表人证明书原件,法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书原件;(四)承包人为外地企业的,应提交承包人资质证书以及项目经理(建造师)资格证书复印件(核原件);(五)招标工程,应提交招标文件和“建设工程招标(发包)程序完成证明书”或“中标通知书”复印件(核原件);(六)非招标工程,应提交经注册造价工程师签字,并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件,同时需提交该注册造价工程师注册证复印件。政府投资工程(涉及国家安全、国家秘密的工程、应急建设工程和抢险救灾的建设工程)还需提供审计专业局出具的审计报告复印件。一、建筑施工合同纠纷怎么解决?(一)和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商,在尊重双方利益的
    2023-04-01
    150人看过
  • 施工合同如何变更名称及账号
    工程名称变更的,并不影响合同的义务,合同的当事人要合同的约定全面履行合同的义务。《中华人民共和国民法典》第五百三十二条,合同生效后,当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。合同的变更,以原合同关系的存在为前提,变更部分不超出原合同关系之外,原合同关系有对价关系的仍保有同时履行抗辩;原合同债权所有的利益与瑕疵仍继续存在,只是在增加债务人负担的情况下,非经保证人或物上保证人同意,保证不发生效力;物的担保不及于扩张的债权价值额。合同的变更原则上向将来发生效力,未变更的权利义务继续有效,已经履行的债务不因合同的变更而失去法律根据。合同的变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。至于何种类型的合同变更与损害赔偿并存,应视具体情况而定。例如,基于情事变更原则而变更合同,不存在损害赔偿;因重大误解而成立的合同予以变更,在相对人遭受损失的情况下,误解人应赔偿相对人的损失
    2023-03-16
    479人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同内容是指合同中约定的各项权利和义务,包括但不限于以下方面: 1、双方当事人的基本信息、身份、地址、联系方式等; 2、合同标的、数量、质量、价款或报酬等; 3、履行期限、地点、方式等; 4、违约责任和解决争议的方法等。 除此之外,合同还可... 更多>

    #合同内容
    相关咨询
    • 工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别
      山西在线咨询 2021-11-12
      施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中,工期延误的原因很多。从实践来看,工期延长的主要原因如下:1。在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计,由于发包人变更设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,如果发
    • 施工方案变更合同合法吗
      河南在线咨询 2022-01-08
      如果双方签订了建设工程施工合同,在施工期间甲方要求变更施工图纸的设计方案进行施工,应该有变更通知,并由甲方相关负责人或工程监理人员的签字,这样变更就是合法的,在变更施工方案的同时,可以变更施工费用,根据变更的情况增加或减少施工费用,如果没有变更通知,现在就需要施工方举证来证明变更施工方案,是经过甲方同意的这个事实,如果无法举证,就是对施工方相当不利了,这样的建设施工合同纠纷,比较复杂,建议立即找专
    • 合同施工单位变更申请
      湖南在线咨询 2022-08-08
      (资质变更管理机关): 我公司因原因,拟申请资质变更事项。 特此申请。 委托代理人姓名:联系方式: 申请单位:(盖章) 年月 日
    • 施工合同规定工程变更包括
      宁夏在线咨询 2022-08-09
      建设工程施工承包合同的公平合理是基于签订合同时的承包范围、设计标准、施工条件等静态前提下的,合同中所规定的双方权利和义务也是以此为基础的。由于建设工程项目具有不确定性、周期长等特点,因此,在施工承包合同的履行过程中,这种静态的前提往往会因为工程发生变更而被打破,则有必要在新的承包范围、在新的设计标准或在新的施工条件等前提下,建立新的平衡,追求新的公平和合理,这需要事先约定权利和义务分配的程序来保证
    • 监理单位对施工单位合同变更处理存在哪些问题
      浙江在线咨询 2022-07-12
      关于监理单位对施工单位合同变更处理存在的问题(1)总监组织专业监理工程师审查,提出意见。涉及设计修改的,建设单位转原设计单位修改。必要时,监理机构应建议建设单位组织设计、施工等召开论证工程设计文件修改方案的专题会议。 (2)总监组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。 (3)总监组织建设、施工单位共同协商确定变更费用及工期变化,会签工程变更单。 (4)项目监理机构根据批准的工程变更文件