如何有效处理工程款的争议
来源:互联网 时间: 2023-07-02 10:51:39 325 人看过

工程款纠纷一般有以下4种解决方法:1、可以通过连带责任制度来对农民工工资进行特殊的保护;2、黑白合同会通过中标备案合同的计价标准作为结算依据;3、拖欠工程款妖计算利息,起算时间会根据不同的情况来计取;4、拖欠工程款可以顺延工期,但是必须通过书面的形式来先催告承包。

工程款纠纷的类型有哪些?

1、发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。

3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。

5、质保金纠纷

该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

6、合同瑕疵引发的工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

7、包含工期延误的工程款纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

建设工程合同司法解释》第六条

当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。

当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。

当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月11日 12:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多欠款相关文章
  • 如何处理工伤争议
    仲裁委员会
    处理工伤争议的途径是:(1)职工因工伤待遇给付问题与用人单位发生的争议,属于劳动争议,可向仲裁委员会申请仲裁。职工可向社会保险机构的上-级主管部门申请行政复议。(2)职工在工作时间、工作区域因工作原因造成的伤亡,即使职工本人有一定责任,都应认定为工伤,但不包括犯罪和自杀行为。认定职工工伤,并不影响企业按规定对违章操作的职工给予行政处分。一、没签合同的农民工工伤怎么办(1)如果没有签订劳动合同,出现工伤的,受伤职工仍可以按《工伤保险条例》的规定要求工伤待遇。如果用人单位没有为职工缴纳工伤保险的,则应由用人单位承担或赔偿全部的工伤待遇。(2)如果用人单位与职工没有签订书面劳动合同的,并不影响劳动关系的成立,也就是说双方存在事实的劳动关系,职工因工作原因受伤的,仍属于工伤,可以要求工伤待遇。(3)向人力资源和社会保障局申请工伤认定,公司需要在事故发生的一个月内申报,如果公司不申请,则工伤职工或者
    2023-06-23
    222人看过
  • 如何有效处理保险合同争议
    一、协商协商是指合同双方在自愿、互谅、实事求是的基础上,对出现的争议直接沟通,友好磋商,消除纠纷,求大同存小异,对所争议问题达成一致意见,自行解决争议的办法。协商解决争议不仅可以节约时间、节约费用,更重要的是可以在协商过程中,增进彼此了解,强化双方互相信任,有利于圆满解决纠纷,并继续执行合同。二、调解当保险合同双方当事人自行协商无法达成一致时,客户可以书面方式向省保险行业协会保险合同争议人民调解委员会提出调解申请,提供相关证据材料和调解所要求的其它材料。人民调解委员会根据争议具体情况将启动相关程序,在自愿、平等、公正的原则和基础上组织双方进行调解。三、仲裁仲裁指由仲裁机构的仲裁员对当事人双方发生的争执、纠纷进行居中调解,并做出裁决。仲裁做出的裁决,由国家法律规定的专门的仲裁机构制作仲裁裁决书。申请仲裁必须以双方自愿基础上达成的仲裁协议为前提。仲裁协议可以是订立保险合同时列明的仲裁条款,也可
    2023-06-04
    77人看过
  • 如何写工程款争议的答复
    如何撰写工程款争议答辩书工程款争议答辩书被申请人:XXX,男,一九XX年10月26日出生,汉族,无业,现住2号楼301室。被申请人:二建工程有限公司,地址:阜新市被申请人对二建工程有限公司建设工程合同纠纷案的答辩如下:1。一审法院认为,事实准确,适用法律适当。不存在事实认定与判决结果不一致等低级错误。也有必要将被申请人承建的铁路通信大楼项目视为死包,这是基于现实和法律的。虽然被申请人承建的铁路通信楼B单元工程是以第二建筑公司的名义签订的,但该工程属于死承包工程,损益由被申请人负责,工程款的所有权属于被申请人。被申请人有两方面的证据来证明这一事实。一是1995年9月18日**清集团与第二建筑公司签订的《内部工程承包合同》明确规定:“从工程开工前的准备到工程竣工后的回访维护,各承包组对承包工程的全过程负责第七条第二款还规定:“工程竣工并交付使用后,由承包组负责清偿全部债权债务。合同组解体后,公
    2023-05-07
    403人看过
  • 如何写工程款争议的答复
    如何撰写工程款争议答辩书工程款争议答辩书被申请人:XXX,男,一九XX年10月26日出生,汉族,无业,现住2号楼301室。被申请人:二建工程有限公司,地址:阜新市被申请人对二建工程有限公司建设工程合同纠纷案的答辩如下:1。一审法院认为,事实准确,适用法律适当。不存在事实认定与判决结果不一致等低级错误。也有必要将被申请人承建的铁路通信大楼项目视为死包,这是基于现实和法律的。虽然被申请人承建的铁路通信楼B单元工程是以第二建筑公司的名义签订的,但该工程属于死承包工程,损益由被申请人负责,工程款的所有权属于被申请人。被申请人有两方面的证据来证明这一事实。一是1995年9月18日**清集团与第二建筑公司签订的《内部工程承包合同》明确规定:“从工程开工前的准备到工程竣工后的回访维护,各承包组对承包工程的全过程负责第七条第二款还规定:“工程竣工并交付使用后,由承包组负责清偿全部债权债务。合同组解体后,公
    2023-05-07
    267人看过
  • 如何最有效地处理劳动争议
    如何处理劳动争议是最有效的根据《劳动法》第77条:“如果雇主和工人之间发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼或通过协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。”根据上述规定,工人和雇主可以选择以下程序来解决劳动争议(1)协商程序。协商是指劳动者与用人单位就争议问题进行直接协商,寻求争议的具体解决办法。与其他纠纷不同,劳动争议的一方是单位,另一方是单位职工。因为双方都有一定的劳动关系,所以他们互相认识。双方发生争议后,最好先协商,自愿达成协议,消除隔阂。实践中,职工与单位协商解决纠纷的情况很多,效果很好。但是,协商程序不是处理劳动争议的必要程序。双方可以协商,也可以不协商。这完全是自愿的,没有人能强迫它申请调解。调解程序是指劳动争议一方当事人就已经发生的劳动争议向劳动争议调解委员会申请调解的程序。根据《劳动法》的规定,用人单位可以成立劳动争议调解委员会,对本单位的劳动争议进行调解。
    2023-05-07
    51人看过
  • 如何签订工程款争议协议
    如何签订《工程款争议协议书》甲、乙双方原合同,经友好协商,甲方达成如下协议:。甲方同意在双方收到本协议之日向乙方一次性支付人民币项目款(甲方负责建筑物的保修、维护和后期安排,本协议第4条另有规定的除外),由法院冻结的款项支付,同时,乙方同意向法院申请解除合同,冻结金额超过1万元。乙方同意自本协议签订之日起2日内解除本合同。在乙方完成上述事项的同一天,甲方同意向乙方支付一万元押金,并在甲方签字后,在银行提交开封证明后向甲方支付银行利息。4。乙方同意按照建筑法规的规定在工程主体结构工程和基础工程的设计合理使用期内承担保修责任,并出具必要的质量保证书。乙方同意自本协议签订之日起30日内提供建设局质监站提供的建设单位要求的完整、合格的资料和程序,并同意承担全部责任,否则,每延误一天,乙方将向甲方扣减工程款一万元,该项义务完成后,经县建设局监理站书面意见同意后,乙方应向法院提出并征求甲乙双方意见,法
    2023-05-07
    385人看过
换一批
#债权债务知识
北京
律师推荐
    展开
    #欠款
    词条

    债务人欠货款,如果债务人与债权人之间没有订立欠条的话,债权人就需要收集其他证据,来证明债权债务合同确实存在。根据最高人民法院审理民间借贷案件的司法解释规定,能够证明债权债务关系确实存在的证据,不只限于借条,还包括了双方的收据、书证、电子证据... 更多>

    #欠款
    相关咨询
    • 受工程价款牵涉的争议如何处理
      青海在线咨询 2022-11-15
      当事人对工程价款存在争议,既未达成结算协议,也无法采取其他方式确定工程款的,法院可以根据当事人的申请委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定;当事人双方均不申请鉴定的,法院应当予以释明,经释明后对鉴定项负有举证责任的一方仍不申请鉴定的,应承担举证不能的不利后果。
    • 对工程价款存在争议如何处理?
      西藏在线咨询 2023-06-12
      当事人对工程价款存在争议,既未达成结算协议,也无法采取其他方式确定工程款的,法院可以根据当事人的申请委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定;当事人双方均不申请鉴定的,法院应当予以释明,经释明后对鉴定项负有举证责任的一方仍不申请鉴定的,应承担举证不能的不利后果。 《民法典》第七百九十九条,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收
    • 工程合同争议如何处理
      西藏在线咨询 2021-12-28
      1、当事人自愿协商解决;2、第三人(人民调解委员会)居中调解;3、向仲裁委员会申请仲裁;4、向人民法院起诉。合同发生纠纷后,当事人自行协商、调解不成的,合同中又无仲裁条款,则可以向人民法院起诉。
    • 对工程价款存在争议要如何处理
      重庆在线咨询 2022-10-11
      当事人对工程价款存在争议,既未达成结算协议,也无法采取其他方式确定工程款的,法院可以根据当事人的申请委托有司法鉴定资质的工程造价鉴定机构对工程造价进行鉴定;当事人双方均不申请鉴定的,法院应当予以释明,经释明后对鉴定项负有举证责任的一方仍不申请鉴定的,应承担举证不能的不利后果。
    • 对工程竣工日期有争议如何处理
      海南在线咨询 2022-02-15
      最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。