房屋装修延期诉诸法律：公正裁决是否满意？-法师兄

房屋装修延期诉诸法律：公正裁决是否满意？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-04 20:01:44 250 人看过

3－6个月。民事案件纠纷自立案之日起三到六个月内审结。人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。

民法典中房屋装修延期终止起诉多久判决

房屋装修延期后终止，产生装修合同纠纷向人民法院起诉的，依据审理期限确定多久判决，如果普通程序，审理期限是6个月。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条审限人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；

还需要延长的，报请上级人民法院批准。第一百六十一条审限人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条

人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多房屋装修相关文章

法律综合知识
装修出现延期法律途径如何解决

一、装修出现延期法律途径如何解决首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同，如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益，如果协商不成，可以向有管辖权的法院起诉，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。二、装修为什么总延期修延期的原因有很多种，每个工地管理不一样，施工进度安排有差别。我们总结了以下几点常见的导致工地延期的原因：（一）工序安排或工人调配不合理装修是一项比较复杂的工程，需要整合多种资源，从而实现设计、施工、家居配置一体化的过程。而在这过程中，需要做的事情琐碎复杂，这就需要选择的装修公司有着过硬的管理能力。很多装修延期工程源于许多家装公司片面追求订单，而没有合理分析自身对于施工、安装等的调度能力，最后导致许多工程在实施中与约定脱节。（二）装修方案不停改动在开始施工后，装修设计方案的不断改动也是装

2021-10-16

70人看过
房屋装修
房屋装修法律知识

房屋装修法律知识来源：作者：时间：2010/12/041、什么是房屋装修？答：房屋装修是指开凿墙体、楼地面、移动窗位置、拆改承重或非承重结构、增设房屋分隔结构、改善房屋外观及装饰室内布局等行为?lt;BR2、如何办理房屋装修手续？答：(1)住宅装修：在进行室内装饰装修前，应向住宅所在地的物业管理单位及城建监察1、什么是房屋装修？答：房屋装修是指开凿墙体、楼地面、移动窗位置、拆改承重或非承重结构、增设房屋分隔结构、改善房屋外观及装饰室内布局等行为?lt;BR>2、如何办理房屋装修手续？答：(1)住宅装修：在进行室内装饰装修前，应向住宅所在地的物业管理单位及城建监察中队进行申报登记。（2）非住宅（营业房）装修：在装修前应携有关材料前往城建监察中队办理《房屋装修许可单》。（3）工程蹲识钤?0万元以上且建筑面积在300平方米以上的房屋装修：建设单位应在开工前携有关材料前往城建监察中队申领《建筑工程

2023-06-10

189人看过
法律综合知识
诸暨房屋装修质量纠纷怎么处理

在处理有关房产质量争议方面，有多种途径可供选择，比如通过协商与调解的方式解决纠纷；也可以提出仲裁申请，委托相关机构进行公正裁决；若上述尝试均未达成满意结果，那么被申请人有权将之诉诸于法院，启动民事诉讼程序，由法院对争议问题作出最权威的法律判定。《中华人民共和国仲裁法》第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。第一百二十二条当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。第二百四十二条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等

2024-05-04

491人看过
法律综合知识
民法典中装修房屋延期如何处理

《民法典》中装修房屋延期属于违约行为，处理方式是要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一方违约造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

2024-04-20

92人看过

有期徒刑
法律诉讼期间是否可继续装修

打官司期间可以继续装修。打官司并不会影响装修。遇到不良的装修公司时，需要对峙法庭时，需要写诉状民事起诉状，这是启动法律程序的一个重要法律文书。写诉状要有好的构思和设计，否则不仅会影响诉讼结果，有时还会造成费用的损失。立案向有管辖权的法院递交诉状和证据及其他相关材料。拿到法院受理通知书后，等待法院传票通知开庭。装修期间算私闯民宅吗算私闯民宅的，私闯民宅是一个法律中规定的非法行为，是非法侵入他人住宅，即他人未经住宅主人许可或有权机关未依法定程序擅自侵入他人住宅的行为。私闯民宅会承担法律责任。根据《宪法》第三十九条的规定，中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵害公民的住宅，即公民住宅的不可侵犯是公民的一项基本权利，与公民的人身自由、人格尊严等权利一样同等重要，同样受法律的保护。基于此，我国《刑法》规定了＂非法侵入住宅罪＂，构成此罪，处三年以下有期徒刑或拘役。司法工作人员滥用职权

2023-07-03

202人看过
房屋装修
工商查处房屋装修延期是如何的

工商查处房屋装修延期是如何的?工商不会查处房屋装修延期问题。装修延期如何赔偿在确定装修的时候，为了人工支出、房屋使用等通常会定个交房日期，但实际中，一些装修公司或者是私人装修因为预期错误，导致不能及时交房。而房主因为对方到期交不了房，就会导致本来确定好搬房，或者是作为婚房的到最后没法用上，实际造成损失。由于本来就是因为装修方的延期导致损失，因此房主可要求装修方赔偿。但要是双方当初就装修没有签订任何合同条款，那么房主就会担心因为没有约定违约责任，装修延期的话就没法取得赔偿。其实，在装修延期的问题上，一旦出现，那么房主的损失就会有一定损失。因此，通常就是在装修前就约定好违约责任，还有就是即使没约好这个责任，那么就约好的时间内没收工的，房主仍可就事实损失请求赔偿的，具体如下：装修合同没有约定违约责任，房主事后可以协商签订补充协议书明确违约责任。这就是在发生后延期的时候就违约赔偿添加在协议书内，这

2023-06-13

118人看过
房屋装修
房屋装修延期责任如何界定

因装修人的原因造成房屋装修延期的，由装修人承担违约的责任，如果是业主原因造成的，由业主承担责任，如果因不可抗力原因造成的，双方不承担责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。一、延期交付房屋是否要赔偿延期交付房屋，且由开发商自身原因导致延期交房，需要按照合同约定赔偿。根据根据《商品房销售管理办法》第三十条的规定，房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付

2023-03-20

431人看过
法律综合知识
房屋装修保修规定，房屋装修保修期为几年

房屋装修保修规定体现在《商品房销售管理办法》和《房屋建筑工程质量保修办法》中，针对不同的反诬部分的保修年限和范围都作出了相应的规定。房屋装修保修期限通常是2年，例外的是基础工程和房屋防水工程不适用该年限。一、房屋装修保修规定房屋装修保修的规定是在《商品房销售管理办法》和《房屋建筑工程质量保修办法》当中。其中《房屋建筑工程质量保修办法》第四十条规定了房屋各部分的保修年限。如屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保质期为5年。根据《商品房销售管理办法》第三十三条第一款至第二款的规定，房地产开发企业应当对所售商品房承担质量保修责任。当事人应当在合同中就保修范围、保修期限、保修责任等内容做出约定。保修期从交付之日起计算。商品住宅的保修期限不得低于建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书约定保修期的存续期；存续期少于《规定》中确定的最低保修期限的，保修期不得低于《规定》中确定的最

2023-08-02

118人看过

不可抗力
房屋维修导致装修延期需要赔偿吗

不需要。装修工程延期应该如何索赔首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同，如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益，如果协商不成，可以向有管辖权的法院起诉，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。划定责任很重要1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。工期计算问题：1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2.竣工日期：以施工方递上(递至业主)竣工报告的日期为准，工程完工施工方应及早提供竣工报告，否则仍

2023-05-05

196人看过
法律综合知识
装修的房屋不满意，房主可以拒绝支付装修费吗

【事件经过】，赵先生购买了杭州市区一套精装修公寓。，赵先生依照《商品房买卖合同》约定的日期，去办理交房手续。谁知道，呈现在他眼前的精装房，完全不符合其预期。赵先生说，“走进房子的时候，我真的惊呆了，但绝对不是惊喜啊！”实际的房子与开发商展示的样板房差异非常大。“当时的样板房，让人特别心动，精致的生活用品、合理的设计布局，通透亮堂的客厅，还有那墙壁上的田园风格的小花壁纸，我太太是喜欢的不得了啊。当时我们看了一次样板房后，就下单认购了。这哪里是房子，简直就是一件艺术品啊！可实际上交付给我们的却是简陋的不能再简陋的装修，那墙壁，居然就只用白油漆刷了一下。”赵先生告诉我们，存在的问题还很多，比如门窗、地板、阳台等都不符合合同约定的装修标准。赵先生以此为由，拒绝收房。但开发商出具了《建设工程竣工验收备案证书》，并提供了《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，而双方在合同中未就装修问题约定作为交房的条

2024-04-23

113人看过
仲裁委员会
公司无需诉诸法律可否？

公司没有合同可以告。建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。如果没有订立劳动合同的，劳动者可以向劳动仲裁委员会申请劳动仲裁的，对劳动仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。买车没有合同交定金公司合法吗定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人方先行支付给对方定数额的货币作为担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。债务人履行债务后，定金应当抵作价散或者收回。给付定金的方不履行约定债务的，无权要求返还定金；收受定金的方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。根据民法的有关理论，定金具有下列法律特征：1．定金具有从属性。定金随着合同的存在而存在

2023-07-13

215人看过
仲裁机构
补正仲裁裁决就是修正吗？

裁决书的补正，又叫修正，指的是仲裁庭作出的裁决书中，如果存在文字、计算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项，仲裁庭可以自行或依当事人申请进行补正。关于补正的条件和补正的程序，仲裁法没有作出具体的规定。按照世界大多数国家的仲裁机构及国际仲裁机构的规则和仲裁习惯做法，仲裁裁决在特定情况下，是可以变更或修正的。1、裁决修正情形：(一)裁决书有计算错误、抄写错误或排版错误，或任何类似的错误，当事人可以要求改正；(二)当事人在仲裁程序中提出但在裁决书中遗漏的申请事项，或者仲裁庭在其意见中陈述过但裁决书遗漏了的应裁事项，当事人可以要求追加裁决；(三)裁决事项模棱两可或表达不清，当事人可以要求解释。2、程序要求：上述改正、追加和解释要遵守严格的程序要求：(一)只能由当事人向处理该案件的仲裁庭或仲裁机构提出；(二)当事人应当在收到裁决书后三十日内提出；(三)仲裁庭可依职权主动对裁决书进行补正，且不

2023-06-27

257人看过

房屋装修
一般房屋装修延期纠纷有哪些

处理装修房屋延期纠纷的方式是：双方可以先行私下协商要求对方按照合同约定履行并承担违约责任；协商不成时可以根据当事人之间的装修协议，交由指定机构进行仲裁；仲裁仍未解决的可以向人民法院提起诉讼，依法保护自己的合法权益。一、业主怎样在商品房降价后进行维权业主在商品房降价后可以通过和解、协商、仲裁、诉讼四种方式进行维权。双方应按照平等互利的原则私下进行和解，和解不成可提请第三方加以协商解决；协商不成时可以根据商品房买卖合同的内容交由指定机构进行仲裁，仲裁仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。二、房产纠纷怎么解决房产纠纷可以通过和解、协商、仲裁、诉讼解决。双方应按照平等互利的原则私下进行和解，和解不成可提请第三方加以协商解决；协商不成时可以根据房产合同中的约定交由指定机构进行仲裁，仲裁仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。

2023-04-12

387人看过
法律综合知识
上海装修公司延期律师收费？

律师解答：根据实际情况决定。上海律师费需要根据实际情况决定。代理涉及财产关系的案件可以根据该项法律服务所涉及的标的额，按照下列比例分段累计收费：1、10万元以下（含10万元）部分收费比例为8％－12％，收费不足3000元的，可按3000元收取；2、10万元以上至100万元（含100万元）部分收费比例为5％－7％；3、100万元以上至1000万元（含1000万元）部分收费比例为3％－5％；4、1000万元以上至1亿元（含1亿元）部分收费比例为1％－3％；5、1亿元以上部分收费比例为0．5％－1％。《上海市律师服务收费政府指导价标准》第二条财产关系案件收费标准－按标的额比例收费代理涉及财产关系的案件可以根据该项法律服务所涉及的标的额，按照下列比例分段累计收费：（1）10万元以下（含10万元）部分收费比例为8％－12％，收费不足3000元的，可按3000元收取；（2）10万元以上至100万元（含

2024-04-22

348人看过