工程误工费联络函怎么写？-法师兄

工程误工费联络函怎么写？

来源：互联网时间： 2023-04-28 16:41:35 232 人看过

一、工程误工费联络函怎么写？

致：*********商会

前面的工作联系函中，多次提到甲方要配合乙方所要做的工作事项，一直未有人作出妥善安排和处理，打乱了我方对整个施工程序的施工计划和进度安排。由于甲方的不作为，致我施工队从2014年7月30日至今停工等待所产生如下误工费用：

1、木工8人停工等待6天48个工;(从2014年8月12日至2014年8月17日)

2、泥工4人停工等待11天44个工;(原计划从2014年8月7进场至2014年8月17日)

3、漆工5人停工等待11天55个工;(原计划从2014年8月7进场至2014年8月17日)

4、电工3人停工等待11天33个工：(原计划从2014年8月7进场至2014年8月17日)

合计至今(2014年8月17日)已造成误工132个，每个工300元，合计误工费为人民币39600元。以后由于甲方原因造成停工，每天按20个人工计算。请贵公司在收到此函告3日内，请把误工费交到施工队管理人员手中，或转到公司帐上。否则视为甲方同意本施工队退场，因此带来的责任一切损失均由甲方承担。

2014年8月17日

收函单位：*********商会

收函人：联系电话：

发函人：*****公司联系电话：*********

相关知识：

误工费是法律定义，是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。窝工费指的是承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多误工费相关文章

银行贷款
工程合同违约函怎么写

因发包人未按合同约定支付进度款或提供原材料、设备、场地和技术资料，承包人能否要求延期工期，即承包人对发包人先前履约的抗辩权能否得到支持。承包人可以顺延工期，即有权顺延工期。承包人不能证明自己提出了延长工期的要求，发包人迟延支付工程款情节轻微，不一定导致工程进度延误的，视为承包人无权延长工期。因发包人迟延支付进度款而被视为承包人有权顺延工期的，一般顺延期限顺延至发包人支付进度款之日。一、建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么在建设工程施工过程中，工期的延误有很多原因。从实践来看，工期顺延的理由主要是下列情形：1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约支付工程款；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；6、工程质量鉴定。二、工程进度款的支付1、根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内

2023-03-09

256人看过
律师事务所
开工程款律师函怎么写

工程款律师函的写法：1、首先表明双方的委托关系；2、写明律师函内委托方的要求，表明律师函的目的；3、表明法律后果，并加盖律师事务所的公章和律师个人的私章。一、律务通知短信是真的吗不一定。如果对方起诉，立案时必须要向法院提交的法律文书是诉状，法院是立案时要审查的是诉状的内容而不是律师函，律师函可作为对方追偿过的证据，在立案时法院是不做实质性审查的。收到律师事务所的短信与上不上法庭没有必然的联系，只有在收到法院的传票时，才会涉及到开庭、上法院，律师有可能在当事人委托之后，与对方初步调解，律师有可能联系对方或者打电话或发短信。二、买房子办不了房产证应该怎么处理买房子办不了房产证具体处理如下：1、协商解决。如果开发商因为原因无法办理产权证，协商解决有两种方式：一是购房者在一定期限内不退房，开发商应按日支付违约金；另一种是购房者退房，开发商支付一定的违约金。协商时，一定要记得带上购房合同，与开发商协

2023-03-18

336人看过
误工费
工地误工费申请书怎么写

(一)标题。申请书标题是由申请内容和文种名共同构成，格式如XX申请书等。题目要在申请书第一行的正中书写，而且字体要稍大。如入党转正申请书就是入党转正(内容)和申请书(文种名)构成的，入党申请书、入团申请书、转职申请书等也是同样的道理。(二)称呼，在标题下面空一行或者两行，顶格写出接受申请的人名称，并在称呼后面加冒号。一般都是尊敬的、敬爱的、等形容词接受申请的人名称。如入党申请书则是“敬爱的党支部：”，转职申请书则是“尊敬的人事部：”等。(三)正文(四)结尾，正文写完后下面空一行，在这行前面留两空格，写上“此致”。然后再下一行顶格写“敬礼”。就这样，结尾就完成了。(五)落款。最后在敬礼的下面空一行或两行，然后再右下角署上申请人姓名和成文日期。一篇申请书就这样完成了一、误工补偿申请怎样写(一)标题申请书标题是由申请内容和文种名共同构成，格式如XX申请书等。题目要在申请书第一行的正中书写，而且字

2023-03-31

482人看过
债权人
公司联系函该怎么写

尊敬的客户：您好！感谢贵司在以往的合作中对我司产品及服务的信赖与支持。由于黄蜡管和扎线带的原材料价格出现的下降，我司将从某某年06月21日起调整下降黄蜡管和扎线带产品价格表。其它产品保持原有价格，如有需要我司产品价格表，我们的销售团队将随时可以提供给您。由此给您带来的不便，敬请您谅解！谢谢！顺祝商琪！市场部某某年x月x日一、公司合并需要进行清算吗公司合并是指两个或两个以上的公司依照公司法规定的条件和程序，通过订立合并协议，共同组成一个公司的法律行为。公司的合并可分为吸收合并和新设合并两种形式。吸收合并又称存续合并，它是指通过将一个或一个以上的公司并入另一个公司的方式而进行公司合并的一种法律行为。并入的公司解散，其法人资格消失。接受合并的公司继续存在，并办理变更登记手续。新设合并是指两个或两个以上的公司以消灭各自的法人资格为前提而合并组成一个公司的法律行为。其合并结果，原有公司的法人资格均告

2023-02-22

156人看过

误工费
误工费怎么写才有效

由单位开具，把事故前三个月的工资表复印一份，加盖单位的公章，并且最好是有单位的财务章，不然不会被认可的。还要有单位的一份书面证明，证明本人在这里工作，平均月工资多少，多长时间没上班，最后由单位负责人签名，单位公章盖上。一、误工费赔偿需要什么证明？1、提供证明收入状况的证据。《收入证明》，有固定收入的，由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件，并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。2、提供证明误工时间的证据。《病历》或者《出院小结》，《误工证明》，所在的工作单位可出具受伤人员误工时间的证明，并加盖单位公章。(三)《误工期司法鉴定书》。

2023-03-16

181人看过
律师事务所
工程款律师函要怎样写

律师函是由律师事务所的专业律师所出具，在出具律师函之前，我们首先要明确本律师函的目的以及要解决的问题是什么，其次需要当事人提供跟该事项有关的所有证据材料并做审查，最后理清事件之间的逻辑关系，构建律师函的整体架构。以索要工程款为例，律师函应当包含以下几部分内容：第一、表明委托关系，如某某律师事务所受甲公司委托，指派某律师就贵公司拖欠甲公司工程款相关事宜出具本律师函;第二、载明双方之间的合同关系，如某年某月某日，贵公司与甲公司签订《建设工程施工合同》，摘要合同中关于“工程价款”、“付款时间”、“违约责任”等条款内容;第三、讲述双方之间的合同履行情况，比如甲公司已完成的工程量和应付工程款，贵公司已付工程款情况;第四、对方公司的违约情况及违约责任;第五、表明律师函的目的，如要求贵公司收到律师函后多少日内支付剩余工程款和违约金。上述五个要点是一封工程款律师函应当涵盖的内容，且具有很强的专业性，应当委

2023-03-25

381人看过