工期索赔成立的充分条件是什么?
来源:互联网 时间: 2023-09-11 02:30:10 197 人看过

根据合同规定,承包人需要满足以下三个条件才能成功提出工期索赔:首先,承包人需根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;其次,与合同对比,事件已导致承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;最后,造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

根据合同规定,承包人需要满足以下三个条件才能成功提出工期索赔:首先,承包人需根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;其次,与合同对比,事件已导致承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;最后,造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

索 赔 成 立 的 条 件 是 什 么 ?

索赔成立的条件包括以下几个方面:

1. 合同关系:首先,双方必须存在有效的合同关系,即已经达成了合法、有约束力的合同,并且该合同已经履行或者即将履行。

2. 损失发生:其次,必须发生了可以索赔的损失,该损失必须是由对方的违约行为所导致的。

3. 违约行为:具体来说,违约行为必须已经发生了,且与合同的约定相悖,才能够构成违约。同时,违约行为还必须是直接导致损失发生的。

4. 证明责任:在索赔成立后,提出索赔的一方需要提供证据来证明其损失的发生和违约行为的存在,对方则有义务提供反驳证据。

5. 赔偿金额:最后,需要确定赔偿的金额。如果已经发生了损失,则索赔方需要提供具体的损失金额,而违约方则需要提供相应的赔偿金额。

只有当以上所有条件都满足时,索赔才能成立。如果其中任何一个条件缺失或者不成立,索赔就无法成立。

总之,要成功提出工期索赔,承包人需要满足合同规定的三个条件。首先,提交索赔意向通知和索赔报告;其次,证明事件已导致成本额外支出或直接工期损失;最后,证明费用增加或工期损失的原因不属于承包人的行为责任或风险责任。同时,索赔还需要满足合同关系、损失发生、违约行为、证明责任和赔偿金额等条件。只有当所有条件都满足时,索赔才能成立。

《中华人民共和国民法典》

第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月19日 15:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  •  成立索赔工程的条件是什么?
    该段内容描述了工程索赔成立的条件。条件包括:发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;因工程变更导致时间和费用的损失;缩短工期使承包人的费用增加;非承包人的原因导致暂时停工;延期支付导致承包人的损失;不可抗力。以下条件可以导致工程索赔成立:1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;2.因工程变更,导致时间和费用的损失;3.缩短工期而使承包人的费用增加;4.非承包人的原因导致暂时停工;5.延期支付导致承包人的损失;6.不可抗力。 工 程 索 赔 成 立 的 必 要 条 件 是 什 么 ?工程索赔是指承包商或供应商向业主提出的索赔请求,要求支付合同内未约定的付款、延长付款时间、支付额外的成本或费用等。成立工程索赔需要满足一定的条件,包括:1. 合同中存在索赔条款:工程索赔是基于合同中约定的权利而提出的,因此必须要有相关的索赔条款才能成立。这些条款通常在合同的条款中具体规定。2. 发生
    2023-09-05
    385人看过
  • 工程索赔成立的条件是什么
    工程索赔成立的条件:1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;2、因工程变更,造成时间和费用的损失;3、缩短工期而造成承包人的费用增加;4、非承包人的原因暂时停工;5、延期支付造成承包人的损失;6、不可抗力。一、工程索赔期限是多少天工程索赔事件在工程承包中时有发生,但是由于出索赔的时间超过了合同规定的索赔期限而被仲裁委员会认定为索赔无效的情况也存在,那么工程索赔的期限是多久呢?首先,索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;其次,发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料;然后,工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;最后,当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工
    2023-04-01
    258人看过
  • 工程索赔成立的条件是什么
    索赔成立的前提条件。索赔的成立,要同时具备以下三个前提条件:(1)承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;(2)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(3)造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备,缺一不可。构成施工项目索赔条件的事件。索赔事件又称为干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中,要不断地跟踪、监督索赔事件,就可以不断地发现索赔机会。一般承包商可以提起索赔的事件有:(1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;(2)发包人延误支付期限造成承包人的损失;(3)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;(4)对于合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用
    2023-06-15
    472人看过
  • 施工工期索赔成立的条件
    一、施工工期索赔成立的条件施工工期索赔成立的条件:第一,与合同对照,事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出,或直接工期损失;第二,造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;第三,承包人按合同规定的程序或时间提交索赔意向通知和索赔报告。此外,《中华人民共和国建筑法》第二十六规定:承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。二、施工工期索赔的计算方法施工工期索赔的计算方法包括网络分析法,即分析延误前后的施工网络计划,计算出工程应顺延的期限;比例分析法,即分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,
    2023-04-14
    63人看过
  • 因为工期索赔成立的条件
    工期索赔成立的条件与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任以及承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告等。一、工程索赔的几点技巧进行工程索赔的技巧有:1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、发包人可以向承包人索赔吗?发包人可以向承包人索赔,由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人就可以主张索赔。承包人不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,发包人可以通知承包人,按协议条,款约定支付违约金,赔偿因其违约给发包人造成的损失。三
    2023-06-27
    272人看过
  • 建筑工程工期索赔成立的条件
    1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;2、因工程变更造成的时间、费用损失;3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5、发包人延误支付期限造成承包人的损失;6、合同规定以外的项目进行检验,且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;7、非承包人的原因导致工程暂时停工;8、物价上涨,法规变化及其他。建筑工程工期索赔报告有哪些规定建筑工程工期索赔报告的规定:1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
    2023-08-17
    167人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 工期索赔成立的条件是什么?
      天津在线咨询 2022-08-15
      在施工过程中应该自始至终做好资料积累工作,建立完善的资料记录和科学管理制度,认真系统地积累和管理合同、质量、进度以及财务收支等方面的资料。法律咨询:中顾法律网律师回答: (1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失; (2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任; (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个
    • 工期索赔成立的条件是什么
      河北在线咨询 2023-03-30
      工期索赔成立的条件与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任以及承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告等。 工期索赔成立的条件具体如下: 1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告; 2、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失; 3、造
    • 工期索赔成立的条件是什么
      天津在线咨询 2021-12-26
      工期索赔成立的条件: 1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告; 2、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失; 3、造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划;合同双方认可的详细进度计划;合同双方认可的对工期的修改文件;施工日志、气象资料;业主或工程师的变更指令等。
    • 工期索赔成立的条件是
      河北在线咨询 2023-02-21
      工期索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件: (1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失; (2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任; (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
    • 工期索赔成立的条件
      安徽在线咨询 2022-09-07
      工期索赔成立的条件: 1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告; 2、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失; 3、造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划;合同双方认可的详细进度计划;合同双方认可的对工期的修改文件;施工日志、气象资料;业主或工程师的变更指令等。