经工程师确认后,工期可顺延
来源:互联网 时间: 2023-05-07 21:22:34 258 人看过

法律咨询:

经工程师确认后,延误工期的原因是什么?律师答复:

(1)发包人不能按专用条款提供开工条件;

(2)发包人不能按约定日期支付预付款和进度款,导致工程进度异常;(3)工程师未按合同约定提供所需的指示和批准,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)水,非承包人原因造成一周内停电、停气超过8小时的;

(6)不可抗力;

(7)专用条款约定或工程师同意的其他情形。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》有关规定第六十四条违反本法规定,未取得施工许可证或者未批准开工报告的,责令改正,不具备开工条件的,责令停止施工,可以处以罚款。第六十五条发包单位将工程发包给不具备相应资质的承包人的,或者违反本法规定将建设工程分包的,责令改正,处以罚款。

承接本单位资质等级以外项目的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,没收违法所得

对未取得资质证书的项目,予以取缔和罚款;有违法所得的,予以没收。

弄虚作假取得资格证书的,吊销资格证书,并处罚金;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第六十六条建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以企业名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,处以罚款。可以责令停业整顿,降低资质等级。情节严重的,吊销资质证书。因承包工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业和使用企业名称的单位或者个人应当承担连带责任。第六十七条承包人违反本法规定将承包的工程分包或者转包的,责令改正,没收违法所得,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。承包人有前款违法行为的,应当对分包工程或者违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失承担连带责任。第六十八条在工程承包、承包过程中索取、收受、行贿,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,分别处以罚款,没收受贿财产,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。承包人在工程承包中行贿的,除依照前款规定处罚外,可以责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书。第六十九条工程监理单位与施工单位、施工企业串通,弄虚作假,降低工程质量的,责令改正,处以罚款、降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,责令改正,吊销资质证书,没收;造成损失的,承担连带责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月04日 02:39
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 工期顺延应该如何认定
    法律综合知识
    在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的,承包人除了可以要求赔偿,最重要的是可以要求工期延顺,从而不会超期施工。这时,因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,承包人要做以下的事情,以便对工期延顺进行认定:(1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,那么在出现工期停工、延误事宜时,承包人应第一时间通知
    2024-01-12
    333人看过
  • 可以顺延工期的条件
    《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。什么情况下单位可以主张工期顺延单位可以主张工期顺延的情况有:施工单位未按约定提供图纸和开工条件的,建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预
    2023-08-17
    448人看过
  • 工程合同期限工期顺延是否有效
    工程合同工期顺延的情形有:1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;2、发包人没有及时向承包人提供施工资金;3、发包人突然变更施工计划。一、工程造价审定主体有哪些工程造价审定主体有:工程造价的结算方式一般由发包人和承包人在施工合同中约定。通常,工程竣工验收后,承包人应当按照施工合同约定的期限向发包人提交结算报告和结算材料,发包人或者发包人委托的价格审查单位应当按照合同约定的计价方式审查承包人提交的结算书。当然,发包人和承包人也可以在施工合同中约定工程造价的审批单位。二、承包人需要承担逾期竣工违约责任吗如果承包人可以证明工期虽然延误但并非承包人原因引起,从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大;也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面
    2023-03-04
    371人看过
  • 超出工程合同期限如何罚款,工期顺延如何认定
    一、超出工程合同期限如何罚款承包人未按建设合同约定的期限完成施工的,构成合同违约,合同有约定时,按约定赔偿。没有约定的,实际实际造成损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所
    2024-01-21
    310人看过
  • 如果工程款拖欠,工期能否顺延
    如果拖欠工程款,能否延长工期?如果拖欠工程款,工期可以延长,但承包商必须提前发出书面通知。当承包人因拖欠工程款提起诉讼时,发包人往往以工期超期为由提出反诉,并往往提出上亿或上千万的逾期赔偿金,其目的是抵消承包人的索赔;然而,在司法实践中,承包人的违约金往往是由承包人承担的反诉抗辩往往得不到法官的支持,因为法官的自由裁量权缺乏统一的操作规则。《民法典》中有三条规定承包人可以延期施工。第798条(隐匿工程之检查)隐匿工程于隐匿前,承揽人应通知发包人检查。发包人未及时检查的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第804条(停工、窝工、倒运、机械设备移转、物料及组件积压等之补偿及实际费用)用人单位因停工、窝工、倒运、物料及组件积压等所造成之损失及实际费用,应采取措
    2023-05-07
    98人看过
  • 如何应对建筑工程的工期顺延
    一、如何应对建筑工程的工期顺延1.收集相关证据,证明确实存在不可抗力的事实2.及时向发包方通知不可抗力事件,并积极申请工期的顺延,同时做好相应的证据留存。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程发包方式包括哪些类型建筑工程发包方式包括以下类型:1.招标发包:是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。招标发包是建筑工程发包的主要形式。建筑工程的发包采用招标投标的方式,可以充分利用供求关系、价值规律和竞争机制。2.直接发包:是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。三、建筑工程发包的条件建设工程发包应当具备的条件有:1.必须具有筹建许可证;2.必须已办理建设工程规划许可证;3.必须已办理建设用地规划许可证;4.必须具有建设工程所在地块的立项批文。《中华人
    2023-09-11
    266人看过
  • 工期顺延的认定依据是什么
    一、工期顺延的认定依据是什么工期顺延的认定依据是:1.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;4.设计变更和工程量增加;5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;6.不可抗力;7.专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。二、工期延迟有哪些风险工期延迟的风险如下:1.人工、材料费、机械费价格上涨一旦工期延长,施工企业很可能面临建筑材料价格上涨,利润空间被压缩,甚至有可能亏损。2.企业管理费增加当工期延长时,施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用,从而造成企业管理费增加。工期越长,施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3.现金流风险发包方与承包方在签订建设工程施工合同时,一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建
    2023-06-01
    283人看过
  • 工期顺延的签证
    1、工期签证有什么意义?工期签证是指承发包双方就非承包人的原因造成的工期拖延达成的工期顺延和赔偿损失的补充协议或意见。两者的区别在于工期签证是双方协商一致的结果,而工期索赔仅仅是承包方的单方行为。从二者的定义即可看出工期签证是最有效的一种证据形式。在工期纠纷中,根据有关举证责任的规定,发包人可以轻而易举地完成举证,其只要出示双方签订的《建设工程施工合同》以及发包方、承包方、设计方和监理方四方签署的《竣工验收报告》即可完成承包人工期延误的举证责任。因为《建设工程施工合同》可以证明合同约定的竣工时间,而《竣工验收报告》则可证明工程实际竣工验收的时间。就举证来讲,可以说发包方在工期纠纷中占据着天然的优势。但对于承包方来说,如果没有工期签证,要推翻发包方的主张,则要复杂得多。既使承包方能举出工程量增加、工程设计变更和工程款没有及时支付等证据,但是发包方仍然可以以承包方没有在合同约定的期限内提出顺延
    2023-06-08
    477人看过
  • 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件
    《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修
    2023-08-10
    477人看过
  • 工期顺延会对工程造成什么影响?
    工期顺延是指在工程合同中规定的时间内无法完成工程,经发包人与承包人协商后,可将工程完工时间顺延一定时限。这种情况通常发生在不可抗力事件或其他非承包商责任导致施工延误的情况下。承包方应提前向发包方申请顺延工期,并详细说明原因和顺延时间。工期顺延是指在双方订立工程合同时,约定的完成工程所需要的时间,而且约定了发包方和承包方如何遵守合同和在有违约情形下怎么承担违约责任的合同。当承包方在施工过程中,为不可抗力或者其他不归承包方的原因,导致承办方无法正常施工,不能按照约定时间完工的情况下,承包方可以向发包人商量完工时间相较于约定时间延迟。建工企业如何申请工期顺延2022年建工企业如何申请工期延期呢2020年建工企业申请工期延期应当事前约定并经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由
    2023-06-30
    146人看过
  • 工期顺延是什么意思,怎么申请顺延工期签证
    一、建筑工程中的工期顺延是什么意思?工期顺延,就是当我们在施工工程中,并非施工单位造成的,而是因为不可抗力的因素,导致施工单位无法正常施工的情况下,此时就可以申请工期顺延。由于工期是合同在订立时,完成单位工程所需要的时间,一般来说,合同内是会订立双方如何遵守该合同,以及相关的违约惩罚措施的。所以,当工期被延误时,施工单位往往会申请工期延顺。二、怎么申请顺延工期签证?申请顺延工期签证需要注意什么?(一)申请顺延工期签证当工程无法按照约定期限完成时,是可以申请工期延顺的,此时应当及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等,一定要在第一时间找现场代表核实后签证,如果现场代表拒签,可退一步请他签认事实情况,及工期顺延。并且要马上向相关领导汇报办理情况。(二)申请顺延工期签证前应当明确以下情况:工期签证是工程签证一种。工期签证包括:停水、停电签证;非施工单位原因停工造
    2023-04-05
    53人看过
  • 何种情形可引起工期顺延
    一、何种情形可引起工期顺延有下列情形的单位可以主张工期顺延:1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件;2、施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;4、设计变更和工程量增加;5、一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;6、隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。二、拖延工期索赔费用包括哪些1.总部管理费用:总部管理费用的计算、证实和审核都非常困难。下面介绍几种计算方法。(一)总直接费分摊法:每单位直接费用应分摊的管理费=合同执行期间总管理费用÷合同执行期间总直接费用;管理费分摊额=每单位直接费用应分摊的管理费×实际直接费。(二)特殊基础分摊法:该种方法是将管理费用开支按用途分成许多类别,按这些类别的性质分别确定分摊基础,分
    2024-01-20
    175人看过
  • 建筑工程工期顺延成因及应对措施
    一、建筑工程工期顺延成因及应对措施建筑工程工期顺延成因1.发包人未按约提供图纸及开工条件;2.发包人未能按约支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;3.发包人指定的代表(以下称指定代表)未按约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;4.设计变更和工程量增加;5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;6.不可抗力;7.隐蔽工程在隐蔽前,承包人通知发包人检查,发包人没有及时检查;8.发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。建筑工程工期顺延应对措施1.收集相关证据,证明确实存在不可抗力的事实2.及时向发包方通知不可抗力事件,并积极申请工期的顺延,同时做好相应的证据留存。3.在解决上述工期顺延问题的同时,施工企业还应采取有效可行的措施,减少因不可抗力产生的损失。二、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿
    2023-08-14
    338人看过
  • 工程工期顺延申请报告范本怎么写
    工期延长申请报告XXX单位公司:XXX单位公司:感谢建设单位公司对我公司的信任和支持,由我公司承建贵公司的“xx通讯枢纽大楼外装饰工程”。为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于2013年12月26日正式开工。然后,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:一、土建单位的影响:因土建单位自2013年下旬以来,劳动力的缺乏造成其外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶浇筑砼等工序大面积未完工:使我部基本无作业面可施工,无法按原定施工方案组织有效施工,由此加大了我部的管理难度,并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日土建工序,仍未能全面达到我部施工条件的要求。二、停电的影响:自2014年1月以来经常发生停电现象,具体情况如下:2014年元月5日全天停电,2014年元月7日全天停电,2014年元月8日上午停电,2014年元月12日全天停电,2014年元月13日上午
    2023-06-12
    103人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 怎么确认工期顺延
      浙江在线咨询 2022-11-04
      1、工期顺延的确认是:承发包双方根据法律及合同约定,在出现非承包方原因以及不可抗力导致无法正常施工的情况下,双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致的行为。 2、法律依据;《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符
    • 工期内如何确认工期顺延
      陕西在线咨询 2021-11-30
      发包人主张承包人工期违约,承包人经常抗辩工期顺延的情况什么条件才能顺延工期,应当按照合同约定。合同没有规定或者规定不明确的,不能归责于承包人的原因、气候因素、建设主管部门认可的、固定假期造成的延误一般不计入工期。英美法院对承包人工期的顺延比较严格,因为合同约定要按固定时间完成。但英美法的一个基本原则是,合同的任何一方都无权阻碍或延迟他人的履行,否则无权要求另一方在合同期限内完成工作。发包人拖欠预付
    • 工期顺延才能确认吗
      湖北在线咨询 2022-09-16
      承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延的工期应纳入合同工期,作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果,则
    • 建设工程招标,工期和标准可以按顺延工期确认吗
      陕西在线咨询 2021-11-20
      在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。如果发包人在施工过程中改变设计,由于发包人改变设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等必要的施工材料。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等必要的施工材料,导致承包人无法施工的,从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。发包人未按合同支付工程款的,发包人未按期支付工程进度款的,承
    • 工期顺延有哪些确认方式?
      吉林省在线咨询 2023-02-24
      承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。 当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。