工程进度款拖欠原因有哪些-法师兄

工程进度款拖欠原因有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:21:03 264 人看过

1、监理工程师方面的问题

施工单位要想得到业主的工程进度款，必须先得到监理工程师对工程质量和进度的肯定。但是有些监理工程师素质不高，将业主赋予的权力看作是获取私利的工具，只有施工单位满足了监理工程师的私欲后，才能得到本该得到的工程进度款。

2、施工单位的问题

施工单位项目经理责任心不强，对工程进度的统计工作不够重视，少报、漏报的现象时有发生，造成报表不准确。

3、业主方面的问题

(1)有些工程的业主是由政府或集体单位，该项目的主管将手中的权利看作是谋取私利的工具，当施工企业没有满足主管的不合理要求时，就无法得到本该得到的工程进度款。

(2)当前的建筑市场是工程少，而施工企业多的“僧多粥少”的局面，有些建设单位利用施工单位急于承揽工程的心理，在建设资金不完全到位，甚至只有很少建设资金的情况下，许下许多美言并与施工单位签定合同，在合同实施过程中，建设单位筹不到足够的资金而拖欠工程进度款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

欠款
工程款拖欠的主要原因，如何收回工程债务

拖欠工程款的主要原因，如何收回拖欠工程款是拖欠工程款和长期拖欠工程款的主要原因（1）建筑市场供需不平衡是产生拖欠工程款的基础并在大规模的经济建设中容纳了大量的员工。随着二元经济结构的整合，在城乡劳动力市场一体化的过程中，农村建筑队伍异军突起，全国建筑劳动力队伍迅速壮大，扩张严重，产业规模过度发展，组织结构不合理，导致生产能力明显过剩。此外，改革开放以来，大规模建设的投资主体、资金来源、投资方式和融资渠道都发生了根本性变化。在固定资产投资规模上，国家财政由原来的主体地位下降到10%以下。但是，人们对开发的要求远远高于现有的投资能力，这使得资金不足的问题更加突出，特别是对于房地产开发企业来说，普遍缺乏自有资金，其项目投资的70%来自银行贷款，而绝大多数的项目投资都来自银行贷款资金无法到达指定位置。施工队伍的增长远远大于建设项目数量的增长，建设投资远远落后于建设项目数量的发展，导致建筑市场的激烈

2023-05-07

383人看过
预付款
施工企业拖欠工程款的原因是什么

1、从政府管理部门的角度看，部分领导为了政绩搞“形象工程”，把施工企业拖入泥潭。近年来，城市基础设施的发展是前所未有的。为了政绩，很多项目仓促启动，甚至盲目扩大预算。不是一分钱不给，就是要求建筑企业垫付一部分，给建筑企业经营造成巨额债务。由于资金紧张，项目一再拖延，甚至中途停建，将企业拖入泥潭。2一些行业的一些政府部门，管理松懈，无计划扩张，争相推出项目。手续不全，开工急。一旦该程序无法处理，它将被迫停止工作。于是，许多工程开发商和建筑企业一起陷入泥潭。第二，从建设单位的角度来看，1。社会信用缺失，建筑合同几乎形同虚设。一些施工单位有严格履行合同、依法办事的不良习惯。无论是否有正当理由，他们总是借口拖延三年半的工程款。他们不能严格按照工程进度付款。发包时签订的合同中的付款条件几乎都是空话，拖欠工程款的现象非常普遍。2。一些贪污腐化、有权审批工程进度的建设单位领导，为了以权谋私，往往以工程款

2023-05-07

232人看过
工程监理
如何处理施工方拖欠进度款

咨询：施工方拖欠进度款如何处理？我公司承揽工程时，合同约定甲方按月支付进度款。由于甲方集团财务危机，在主体结构出地面后，甲方开始延迟支付进度款。我们公司该怎么办？律师回答：如果合同中没有特别规定，根据最高人民法院的解释和建设部颁布的示范文本的规定，首先，贵公司可以书面催促甲方付款。如果甲方有诚意并提供付款担保，贵公司可以同意与甲方签订延期付款协议，明确延期付款的期限、利息和担保；其次，如果甲方既不付款也不希望达成延期付款协议，贵公司可以停止施工并书面通知甲方，同时保留停工期间的工资、材料、机械租赁费等凭证；第三，停工56天后，甲方仍未付款的，贵公司可以书面通知甲方解除合同。同时，你方应与甲方及监理确认已完工程的范围，并与甲方就已完工程的费用及甲方应赔偿的损失进行协商。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第十二条建筑施工企业、勘察单位，从事建设活动的设计单位、工程监理单位应当具备下列条件：

2023-05-07

426人看过
中国人民银行
导致工程款拖欠的主要原因是什么？

工程拖欠款的主要原因包括工程方面的原因和市场原因。工程方面的原因包括政府审批、建设单位、建设单位的原因；市场原因是指业主和施工企业已经失去了应有的平等地位，一些业主经常在合同中增加一些不平等的条款。导致工程拖欠款的主要原因包括:1.工程方面的原因。在项目建设中，从政府审批到施工单位承包，从勘察、设计、施工单位承包到施工单位验收，形成连接链，任何环节发生事故，都可能导致项目资金拖欠。包括政府审批、建设单位、建设单位的原因；2、市场原因。业主和施工企业已经失去了应有的平等地位，一些业主经常在合同中增加一些不平等的条款。导致工程拖欠款的主要原因有哪些？工程拖欠款是一种常见的问题，对于承包商来说，这可能会导致很大的财务压力。如果工程方拖欠工程款，您可以采取以下措施：1. 催促对方按照合同约定支付工程款。如果对方迟迟不支付，您可以考虑寻求法律途径来解决问题。2. 如

2023-09-28

474人看过

工程造价
工程进度款怎么支付,工程进度款支付给谁

为了保证工程施工的正常进行，发包人应根据合同的约定和有关规定按工程的形象进度按时支付工程款。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定，“建筑工程发承包双方应当按照合同约定定期或者按工程进度分阶段进行工程款结算”。《建设工程施工合同(示范文本)》关于工程款的支付也作出了相应的约定：“在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)”。“发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人接到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息”。“发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任”。工程进度款的计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认，二是

2023-06-15

313人看过
工程结算
建设工程竣工进度款造价管理中的制度措施有哪些

建工进度款造价管理的法律风险：1、不履行签证手续的风险，导致施工单位无法按时收回签证项目的工程款；2、数据传递中未签收的风险，在不同当事人之间传递数据时，必须办理签收手续，明确签收人和签收时间，否则当事人的合法权益得不到保障。南昌市建设工程造价计价管理办法经2005年3月28日市人民政府第33次常务会议通过，现予发布，自2005年7月1日起施行。二00五年四月三十日第一条为了加强对建设工程造价计价的管理，规范建设工程造价计价行为，维护建设工程各方合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《江西省建筑管理条例》等法律、法规的规定，结合本市实际，制定本办法。第二条本市行政区域内建设工程造价的计价及管理，适用本办法。交通、水利等专业建设工程造价的计价及管理，按照国家、省有关规定执行。第三条本办法所称建设工程造价，是指建设工程从筹建到竣工交付使用期间所需的全部费用，主要包括建筑安装工程费、设备购置费

2023-08-18

222人看过
合同条款
哪些合同价款与工程进度款同期支付?

价款,合同,同期,工程,进度,支付哪些合同价款与工程进度款同期支付?已发生的可调价格合同约定的调价因素的调整合同价款和工程变更调整的合同价款及合同中其他条款中约定的追加合同价款，都应与工程进度款同期调整支付。一、签订建设工程合同的注意事项是怎样的？1、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订《建设工程施工合同》时，对发包人主体资格的审

2023-04-12

329人看过
工资
公司拖欠工资的真相：是因为哪些原因？

公司依法应当即时足额支付工资，否则是违法的，劳动者可以此解除合同，并要求补偿。劳动者与用人单位因工资支付发生劳动争议的，当事人可依法向劳动争议仲裁机关申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。因此可以和单位人事部协商，或者向领导反应，如果不能改善，那么只有到劳动仲裁委员会申请仲裁。公司拖欠工资怎么仲裁1、去当地人力资源和社会保障局（原劳动局）内的劳动争议仲裁委，申请劳动仲裁。需提交的材料：仲裁申请书2份、申请人身份证复印件1份；相关证据复印件和证据清单2份；部分地区还需要提供用人单位的工商登记信息。2、提交材料后仲裁委给予立案。劳动仲裁委不收费。然后给双方举证期；之后开庭审理，并且对双方进行调解，调解不成仲裁委会下达裁决书；劳动仲裁内结案；对于裁决书不服，可以起诉到法院。有哪解决方法途径：在用人单位拖欠工资的情况下，劳动者要先和用人单位协商，如果协商无法解决，则可以通过以下法律途

2023-07-11

496人看过

工资
建筑公司拖欠工人工资，工程进度受阻

建筑工地工资发放存在问题,工人可以先尝试与工地方面进行协商。若协商无果,工人可寻求法律途径解决。根据《劳动争议调停仲裁法》和《劳动保障监察条例》,用人单位拖欠或未全额支付劳动报酬属于违法行为,劳动行政部门应依法处理。建筑工地在发放工资方面存在问题,工人可以先尝试与工地方面进行协商。如果协商没有取得任何进展,工人可以考虑寻求法律途径来解决问题。《劳动争议调停仲裁法》第九条：用人单位违反国家规定，拖欠或未全额支付劳动报酬，门投诉，劳动行政部门应依法处理。《劳动保障监察条例》第17条：劳动保障行政部门对违反劳动保障法、法规和规章行为的调查，从立案日起60个工作日内完成的情况复杂，经劳动保障行政部门负责人批准，可延长30个工作日。《劳动争议调解仲裁法》第九条《劳动保障监察条例》第十七条

2024-01-27

454人看过
罚款
12123罚款处理进度缓慢：原因何在

是因为数据延迟的原因，可以选择去交警队查询。因各地交管互联网平台与公安网络数据交换存在“时间差”（通常情况数据交换延时约为一小时），如果已在某个平台或是渠道自助处理了交通违法，请耐心处理完成及等待数据更新。切勿在其他平台对该条违法进行再次处理，否则可能会造成该起违法的重复缴款问题。驾驶证显示违法未处理表示驾驶证有违章扣分并且罚款未交，解决方法可以参考：1、驾驶证的违章如果是交警现场查到的，并且驾驶证号以及记录了。在交警出具的罚款单上就有罚款的缴纳地点和时间。应该按时缴纳，一般都是15天以内，逾期要交滞纳金。不过滞纳金最多不会超过本金。2、如果违章时电子眼拍的，那你等本记分周期结束以前到车管所打单并缴纳罚款就可以了。《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零八条当事人应当自收到罚款的行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。对行人、乘车人和非机动车驾驶人的罚款，当事人无异议的，可以当

2023-07-16

302人看过
强制执行
拖欠工程款索赔技巧有哪些

1、要及时发现索赔机会。一个有经验的承包商，在投标报价时就应考虑将来可能要发生索赔的问题，要仔细研究招标文件中合同条款和规范，仔细查勘施工现场，探索可能索赔的机会，在报价时要考虑索赔的需要。在进行单价分析时，应列入生产效率，把工程成本与投入资源的效率结合起来。这样在施工过程中论证索赔原因时，可引用效率降低来论证索赔的根据。在索赔谈判中，若没有生产效率降低的资料，则很难说服监理工程师和业主，索赔无取胜可能。反而可能被认为生产效率的降低是承包商施工组织不好，没有达到投标时的效率，应采取措施提高效率，赶不上工期。要论证效率降低，承包商应做好施工记录，记录好每天使用的设备工时、材料和人工数量、完成的工程及施工中遇到的问题。2、商签好合同协议。在商签合同过程中，承包商应对明显把重大风险转嫁给承包商的合同条件提出修改的要求，对其达成修改的协议应以“谈判纪要”的形式写出，作为该合同文件的有效组成部分。要

2023-03-19

250人看过
劳动争议调解
拖欠工程款对国家有哪些政策

严厉查处拖欠工资行为。加强工资支付监察执法，扩大日常巡视检查和书面材料审查覆盖范围，推进劳动保障监察举报投诉案件省级联动处理机制建设，加大拖欠农民工工资举报投诉受理和案件查处力度。完善多部门联合治理机制，深入开展农民工工资支付情况专项检查。一、农民工拖欠工资应该怎么处理？农民工工资被拖欠可以依法申请维权。根据相关法律规定，被拖欠工资的农民工有权依法投诉，或者申请劳动争议调解仲裁和提起诉讼。任何单位和个人对拖欠农民工工资的行为，有权向人力资源社会保障行政部门或者其他有关部门举报。二、公司乱扣钱要去哪里投诉公司乱扣钱去劳动监察部门投诉。单位不按期或者不足额支付劳动者工资、或者乱扣工资的行为属于违法行为。劳动者可以去劳动监察部门投诉，通过劳动保障监察部门或法院解决。举报投诉一般采用书面形式，由本人送到区劳动保障监察大队，也可以用电话举报。劳动者去劳动监察大队投诉时，需要携带本人身份证、用人单位全

2023-06-21

244人看过

政府投资
工程款被拖欠，有哪些投诉渠道？

可以去工程所在地或被告所在地人民法院起诉，管辖法院应该是区或者县人民法院，只要将起诉书提交人民法院，人民法院立案受理了，起诉程序就完成了。拖欠工程款属于民事纠纷，清欠办只负责农民工工资，所以应该在应付工程款之日起三年内到法院起诉。拖欠工程款的危害第一，影响建筑企业的生存与发展；建筑施工企业本来就是一个劳动密集型的微利企业，在没有改革以前，我国建筑企业的法定利润只有2．5％到3％左右，进入市场后随着竞争的加剧，企业之间竞相压价，本已是步履为艰，加上拖欠工程款，更是苦不堪言；第二，影响整个建筑市场不能正常运行；第三，给工程质量和安全留下了隐患；由于资金上的拮据，一些施工企业不得不在材料、工艺上下功夫，甚至建筑工人的一些必备安全措施也得不到保证；第四，影响社会的稳定。造成工程款被拖欠的原因是多方面的，首当其冲的是政府投资的项目。有些地方政府为了搞形象工程，没有钱硬上马，叫施工企业带资、垫资，但却

2023-07-05

478人看过
工程款纠纷
拖欠工程款纠纷的诉因

1。工程量争议。有关土建工程量的争议主要集中在合同生效后增加的工程量和隐蔽工程的详细资料上，没有三方（发包人、承包人、监理公司）的签字。结算仅依据承包人的施工日记，发包人提出异议。安装工程量的争议主要集中在管道暗埋敷设的记录和确认上。2。争议的主要原因是承包人资质变更，或施工队伍属于所属单位，或承包人由不同资质单位组成。资格之争表现在和解领域，即收费系数之争。3。许多建筑工程需要承包商租赁大型机械设备，如台湾移动等，根据建筑业的惯例，这些大型机械的租金应与工程款分开收取，特别是在高峰期。一般由承包人在租赁时说明，发包人不否认是高峰期。但是，在工程结算过程中，发包人总是觉得除了合同款外，还不值得支付设备租金，认为承包人对承包人使用的机械负有责任，总是找理由拒付。4关于决算时间的争论。在签订施工合同之前，承包商将提交一份预算报告。工程竣工后，承包人将提出决算报告，经协商一致后提交发包人审核支付

2023-05-07

469人看过