负责审批工程延期的是哪个部门?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-11 11:50:57 190 人看过

工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间:

1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;

2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;

3、异常恶劣的气候条件。

工程延期的审批程序是怎样的?

工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,两者是不同的概念。工程延期,承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。而工程延误的损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。

工程延期的审批原则:

监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:

1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)

2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。

3、实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。

工程延期的审批程序:

1、当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。

2、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。

3、当延期事件具有持续性,承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告。

监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。

临时决定的延期时间不宜太长,一般不超过最终批准的延期时间。

4、待延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。

监理工程师应复查详情报告的全部内容,然后确定该延期事件所需要的延期时间。

如果遇到比较复杂的延期事件,先作出临时延期的决定,然后再作出最后决定的办法。

监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,均应与业主和承包单位进行协商。

《中华人民共和国建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月28日 12:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 哪个部门负责房屋验收的审核工作?
    新房验收由三个部门负责。一是建设监理公司,验收合格后出具竣工记录表。二是物业公司对房屋检查合格后出具房屋交接报告。三是住房建设监管部门要出具房屋实测面积报告,这是今后房产证签发时房屋面积的证明。房屋质量问题,又称房屋质量缺陷,是指房屋建筑工程质量不符合工程建设强制性标准和合同约定的问题。从这个定义可以看出,并不是所有可见的房屋缺陷都是质量缺陷,比如微小的裂缝和非常微小的倾斜。如果这些缺陷在工程建设标准范围内,不构成质量问题,买方只能容忍。青岛房屋验收标准1、入住房屋是否为所购买的房屋的全部或部分,如果与购房合同、附件及补充协议不符,要及时向有关单位反映,重新核对,做出说明。2、在房屋质量检查方面,看发展商有无建筑工程质量监督站核发的建筑工程质量核验合格证书,其填发时间、盖章单位、工程名称等是否清楚、协调;其次,观察房屋外墙、地面有无异样。如发现问题,要及时向开发商(卖方)反映,待维修后方能
    2023-07-01
    216人看过
  • 负责建设工程抗震监管的部门是哪个?
    负责对全国的建设工程抗震实施统一监督管理的部门是国务院住房和城乡建设主管部门。国务院住房和城乡建设主管部门对全国的建设工程抗震实施统一监督管理。国务院交通运输,水利,工业和信息化,能源等有关部门按照职责分工,负责对全国有关专业建设工程抗震的监督管理。抗震设防要求就是建设工程抗震设防标准,也可以称为防震标准。专业术语表述为,抗震设防要求系指建设工程抗御地震破坏的准则和在一定风险水准下的抗震设计采用的地震动参数或地震烈度。防震标准与防洪标准相似,都是以多少年一遇的地震和多少年一遇的洪水进行表述。不同类型和不同重要性的建设工程,其抗御地震的准则和承抗风险是不同的。城市抗震防灾规划管理规定城市抗震防灾规划管理规定城市抗震防灾规划管理规定建设部城市抗震防灾规划管理规定城市抗震防灾规划管理规定中华人民共和国建设部令第117号《城市抗震防灾规划管理规定》已于2003年7月1日经第11次部常务会议讨论通过
    2023-07-24
    323人看过
  • 工程结算应该由哪个部门负责?
    工程结算归预算部门管。工程结算指的是施工企业根据承包合同与已完工程量向建设单位或业主办理工程价清算的经济文件。工程结算纠纷的处理,是以预算部为主,其它部门配合完成的。预算部把结算资料交给相关成本控制人员进行资料符合性的审核,针对资料的完整性、真实性、合理性以及合法性进行详尽认真的审核,对于不符合要求的,需要进一步补充的结算资料,通知工程部在要求的时间内进行整改和补充。工程结算纠纷是哪个部门管工程结算纠纷可以找的部门:工程结算纠纷应找劳动或司法部门,如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下,施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定,施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的,受害人可根据《民事诉讼法》的规定,向法院提起民事诉讼。《审计法》第八条省、自治区、直辖市、设区的市、自治州、县、自治县、不设区的市、市辖区的人民政府的审计机关,分别在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和上一级
    2023-07-01
    471人看过
  • 征地批复的审批部门是哪个?
    应出示省政府或国土资源部代表国务院作出的征地批准文件。征收下列土地的,由国务院批准:(一)基本农田(二)基本农田以外的耕地超过三十五公顷的(三)其他土地超过七十公顷的。征收前款规定以外的土地的,由省、自治区、直辖市人民政府批准,并报国务院备案。征收农用地的,应当依照本法第四十四条的规定先行办理农用地转用审批。其中,经国务院批准农用地转用的,同时办理征地审批手续,不再另行办理征地审批经省、自治区、直辖市人民政府在征地批准权限内批准农用地转用的,同时办理征地审批手续,不再另行办理征地审批,超过征地批准权限的,应当依照本条第一款的规定另行办理征地审批。征地批复的手续流程是怎样1、拟定征地方案征地方案由拟征地所在地县、市人民政府或其土地行政主管部门拟定。征地方案,包括征地的目的及用途,征地的范围、地类、面积、地上附着物的种类及数量,征地及地上附着物和青苗的补偿,劳动力安置途径,原土地的所有权人及使
    2023-07-02
    202人看过
  • 拖欠工程款,该找哪个部门负责?
    工程款拖欠的,可以到人民法院起诉发包人,追究其法律责任。发包人未支付工程价款的责任,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。工程拖欠找谁投诉1、拖欠工程款,属于普通民事纠纷,只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行。2、政府部门可以调处工程款的支付问题,但对拖欠工程款的问题没有裁判权,强制权。但如果是政府工程,可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。一、《民法典》第八百零七条,发包人未支付工程价款的责任,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人
    2023-07-07
    431人看过
  • 设立外资企业审批权限归哪个部门负责
    设立外资企业审批权限归中华人民共和国对外贸易经济合作部负责。《中华人民共和国外资企业法实施细则》第七条设立外资企业的申请,由中华人民共和国对外贸易经济合作部(以下简称对外贸易经济合作部)审查批准后,发给批准证书。设立外资企业的申请属于下列情形的,国务院授权省、自治区、直辖市和计划单列市、经济特区人民政府审查批准后,发给批准证书:(一)投资总额在国务院规定的投资审批权限以内的;(二)不需要国家调拨原材料,不影响能源、交通运输、外贸出口配额等全国综合平衡的。省、自治区、直辖市和计划单列市、经济特区人民政府在国务院授权范围内批准设立外资企业,应当在批准后15天内报对外贸易经济合作部备案(对外贸易经济合作部和省、自治区、直辖市和计划单列市、经济特区人民政府,以下统称审批机关)。第八条申请设立的外资企业,其产品涉及出口许可证、出口配额、进口许可证或者属于国家限制进口的,应当依照有关管理权限事先征得对
    2023-02-12
    266人看过
  • 现在哪个部门负责消防工程的验收
    1、现在哪个部门负责消防工程的验收现在住房和城乡建设部负责消防工程的验收。国家是要对消防进行检查和消防验收,并纳入住建部门。消防检查和消防验收是建筑审批程序的一部分,消防安全也是整个建筑安全的一部分。住房和城乡建设局质监站负责施工现场及竣工后的综合验收。根据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理条例》第十三条的规定,下列单位是消防安全重点单位,应当按照《条例》的要求严格管理:(一)商场(市场)、宾馆(酒店)、体育场(馆)、大厅、公共场所娱乐场所和其他公众聚集场所(以下简称公众聚集场所);医院、养老院、寄宿学校、托儿所、幼儿园;国家机关;广播电台、电视台、邮电通信枢纽;(五)客运站、码头、民用机场;(六)有火灾危险的公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆、文物保护单位;(七)发电厂(站)和电网经营企业;(八)生产、充装、储存,易燃易爆化学品供销单位;服装、制鞋等劳动密集型生产加工企业;重要科研单
    2023-05-07
    90人看过
  • 检察院哪个部门负责批准逮捕
    检察院批捕是由批捕科进行的,批捕科主要职责是:1、在上级检察机关领导下履行职责对市人民检察院负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。2、依法提请市人民检察院向市人民弋表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。3、按照管辖权限,依法对贪污贿赂罪,国家工作人员的读职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯:I供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件,进行立案侦查。一、刑事案件的侦查由谁组织进行?根据《刑事诉讼法》第十九条规定,刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需
    2023-06-25
    215人看过
  • 哪个部门负责审查专利申请
    依据我国相关法律的规定,负责专利审查的部门是国务院专利行政部门,收到发明专利申请后,经初步审查认为符合要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。《中华人民共和国专利法》第三十四条国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。第三十五条发明专利申请自申请日起三年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回。国务院专利行政部门认为必要的时候,可以自行对发明专利申请进行实质审查。如何申请外观设计专利1、申请人向国家知识产权局提出申请,申请人申请专利应当包括以下文件:(1)外观设计专利请求书、图片或者照片。(2)要求保护色彩的,还应当提交彩色图片或者照片一式两份。(3)提交图片的,应当均应为图片,提交照片的,
    2023-05-02
    99人看过
  • 建筑工程竣工后哪个部门负责验收
    工程质量方面的验收是当地质监站,消防验收是当地消防局,环境验收是当地环保局,防雷验收是当地气象局,还有节能验收是当地的墙改办、规划局对实际建筑面积及层高的验收。一、外墙保温材料送检规范外墙保温材料送检规范就是可以把原材料送检就可以了。就拿膨胀聚苯板来说。首先要看它的执行标准,然后同一厂家的同一品牌的产品,要分清验收的批次,建筑面积在2万平方米以下的时候抽查不少于三次,建筑面积在2万平方米以上的时候,抽查的次数不应该少于6次。还有检测的内容是导热系数,还有表面的密度以及抗拉强度。二、工程质量检验评定资料有哪些?建筑工程的施工质量验收是建筑工程质量控制的重中之重,因此利用计算机技术开发出一套行之有效的施工质量验收资料管理系统是非常必要的。本项目参照现有建设工程资料管理系统,依据最新的建筑工程施工质量验收统一标准,遵循建设项目信息管理管理系统开发的一般原则,研究和开发了建筑工程施工质量验收资料管
    2023-06-26
    208人看过
  • 北京市户口审批部门是哪个部门
    北京市户口审批部门是公安机关。《中华人民共和国户口登记条例》第三条户口登记工作,由各级公安机关主管。城市和设有公安派出所的镇,以公安派出所管辖区为户口管辖区;乡和不设公安派出所的镇,以乡、镇管辖区为户口管辖区。乡、镇人民委员会和公安派出所为户口登记机关。居住在机关、团体、学校、企业、事业等单位内部和公共宿舍的户口,由各单位指定专人,协助户口登记机关办理户口登记;分散居住的户口,由户口登记机关直接办理户口登记。居住在军事机关和军人宿舍的非现役军人的户口,由各单位指定专人,协助户口登记机关办理户口登记。农业、渔业、盐业、林业、牧畜业、手工业等生产合作社的户口,由合作社指定专人,协助户口登记机关办理户口登记。合作社以外的户口,由户口登记机关直接办理户口登记。第四条户口登记机关应当设立户口登记簿。城市、水上和设有公安派出所的镇,应当每户发给一本户口簿。农村以合作社为单位发给户口簿;合作社以外的户口
    2023-04-05
    97人看过
  • 解决劳动纠纷的部门是哪个部门负责
    一、解决劳动纠纷的部门是哪个部门负责解决劳动纠纷的部门是以下部门负责:1.找劳动监察或劳动仲裁委员会进行调解。2.调解不成的找当地的劳动仲裁委员会申请仲裁,或申请劳动监察部门进行处理。3.双方当事人如果对劳动仲裁不服或有异议,可以向当地人民法院提请劳动纠纷诉讼。二、常见的劳动争议1.因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;2.因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;3.因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;4.其他。三、劳动纠纷的仲裁时效劳动纠纷适用仲裁前置,对仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。法律依据:《劳动争议调解仲裁法》第四十八条,劳动者对本法第四十七条规定的仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起十
    2023-04-28
    105人看过
  • 哪个部门负责新农合报销的审核?
    新农合由社保中心部门管,报销流程如下:1、参保人员到合作医疗点就医2、凭处方和检查到门诊住院处缴费,先要自己付款,或者到新农合窗口办理出院登记,治疗期间,自己支付治疗费用3、看病结束后,拿医疗证,身份证,户口本发票到新农合窗口审核,报销,领取报销款;或者治疗结束后拿出院证明,住院发票,医疗证,身份证,户口本,到新农合窗口审核,报销并领取报销款。新农合报销范围新农合报销范围如下:1、药品报销、检查费用报销、床位费报销等;2、以药品报销为例,a类药品基本可以报销,部分B类药品可以报销,C类药品不能报销;3、以住院病人报销为例,住院床位费或门诊床位费也可以报销;4、参加新型农村合作医疗的农民,在定点医疗机构门诊或住院,均可获得新型农村合作医疗报销。一、城镇居民基本医疗保险参保范围如下:1、凡具有本市户口居民或者是未纳入城镇职工基本医疗保险范围内的居民可自愿参保;2、全日制在校学生,在校学生不限制
    2023-07-07
    487人看过
  • 外商投资项目审批的部门是哪个部门
    一、关于确认外商投资企业审批机构和审批权的请示市人民政府:改革开放以来,在党中央深化改革、扩大开放方针的指导下,我市已几次下放外商直接投资企业的审批权。由于简政放权、简化手续、提高办事效率,对我市发展外向型经济,形成多层次、宽领域的对外开放格局,发挥了重要的作用。但是,随着改革的深入发展,尤其是机构的改革和调整,有些行业行政主管部门改制为总公司,已不属政府派出机构,取消了行政职能;有些部门则无健全的审批处室;有些部门人员流动大,已无合格的审批人员。这种三无(职能、处室、人员)状况,给外商直接投资企业审批工作的质量和效率带来一定的影响。为了贯彻党中央、国务院关于吸收外资的方针、政策,落实外商投资企业的政府审批制度,使外商直接投资的审批工作规范化、科学化,根据有关法律、法规及市政府发布的《广州市外商投资企业的审批管理规定》的精神,我们建议对全市现有的46个外商投资审批部门进行重新确认,保留为2
    2023-06-06
    65人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 延长办案期限审批部门是哪一个
      甘肃在线咨询 2022-06-26
      1、公安派出所是法律授权可以自己名义作出部分治安管理处罚决定的公安机关派出机构,所以,公安部在《公安机关执行〈中华人民共和国治安管理处罚法〉有关问题的解释》第12条第2款中规定:“公安派出所承办的案情重大、复杂的案件,需要延长办案期限的,应当报所属县级以上公安机关负责人批准。 2、”公安机关办案部门与派出所不同,只能以所属公安机关的名义办理治安案件。县级公安机关办案部门办理治安案件需要延长办案期限
    • 延长受理审批问题的部门是哪一个
      陕西在线咨询 2023-05-02
      1、公安派出所是法律授权可以自己名义作出部分治安管理处罚决定的公安机关派出机构,所以,公安部在《公安机关执行〈中华人民共和国治安管理处罚法〉有关问题的解释》第12条第2款中规定:“公安派出所承办的案情重大、复杂的案件,需要延长办案期限的,应当报所属县级以上公安机关负责人批准。 2、”公安机关办案部门与派出所不同,只能以所属公安机关的名义办理治安案件。县级公安机关办案部门办理治安案件需要延长办案期限
    • 公路审批部门是哪个部门管辖的
      浙江在线咨询 2022-03-30
      国道发展规划由交通部编制,报国务院审批。省道发展规划由省、自治区、直辖市公路主管部门编制,报省、自治区、直辖市人民政府审批,并报交通部备案。县道发展规划由地级市(或相当于地级市的机构)的公路主管部门编制,报省、自治区、直辖市人民政府或其派出机构审批。乡道发展规划由县公路主管部门编制,报县人民政府审批。专用公路的建设计划,由专用单位编制,报上级主管部门审批,并报当地公路主管部门备案。
    • 审查起诉哪个部门负责办理的
      青海在线咨询 2021-09-04
      审查起诉是指人民检察院对公安机关移送起诉或免予起诉的案件,审查决定是否起诉的活动。在中国,审查起诉活动是人民检察院职权之一,是刑事诉讼法规定的必经程序。在审查起诉中,人民检察院对侦查阶段查明的犯罪事实和搜集的证据进行全面复查,既是对侦查工作的检查和验收,又是侦查工作的深入和发展,其目的是进一步保证案件的质量。
    • 工程承包找那个部门负责
      贵州在线咨询 2022-10-19
      根据《中华人民共和国经济合同法》:第四十二条经济合同发生纠纷时,当事人可以通过协商或者调解解决。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以依据合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,向仲裁机构申请仲裁。当事人没有在经济合同中订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉。”仲裁作出裁决,由仲裁机构制作仲裁裁决书。对仲裁机构的仲裁裁决,当事人应当履行。当事人一方在规定