工程承包合同签订流程是怎样的
来源:互联网 时间: 2023-04-01 10:11:51 69 人看过

1、公司合同预算部严格按照招标文件相关条款、参照建设部印制的示范文本起草建筑安装施工合同,参与合同谈判,组织会签;参加对合同履行的评价。

2、合同预算部负责合同的商务条款,确认待签合同与审批调整建议的一致性;

3、工程部负责审核工程合同的各项技术条款;

4、物质采购部负责审核工程合同的各种材料(设备)采购与供应条款。

5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。

6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。

7、主管领导负责合同整体审核。

8、总经理审定批准。

一、2022简单工程承包合同范本

发包单位:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。

第二条:施工方案

1、护坡

(1)基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

(3)完工后做围墙10米左右。

(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

第三条:合同工期

1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式

1、工程总承包价为元。

2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条:甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条:乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第七条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

第十条:其它

本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。

发包单位(甲方)(盖章)

授权代理人(签字或盖章):联系电话:

承包人(签字或盖章):联系电话:

年月日

二、建筑承包合同怎么写有效

1、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定,是建设工程施工合同最重要的内容。

2、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。

3、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化,便于操作,避免纠纷。

4、明确约定监理工程师等各方管理人员的职责和权限。建设工程在施工过程中,发包人、承包人、监理人参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多,往往职责和权限不明确或不为他方所知,造成各方不必要的纠纷。

5、应当明确约定材料设备供应。

6、不可抗力要量化。合同通用条款对不可抗力发生以后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定。

7、运用担保条款,降低风险系数。在签订合同时,可以运用法律制度中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险。如承包人在向发包人提供履约担保的同时,发包人也应该向承包人提供工程款支付担保。

8、约定违约条款应当注意的情况。应当约定违约金或赔偿金具体的数额和计算方式,要具有可操作行,以防止事后争议。

9、约定争议的解决方式应当注意事项。争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,签约双方应达成一致意见。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月03日 10:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程承包相关文章
  • 两人合伙包工程怎么签订合同
    (一)入伙。(二)合伙人入伙,必须经全体合伙人同意;(三)承认并签署本合伙协议;(四)退伙。(五)自愿退伙。合伙的经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:1、合伙协议约定的退伙事由出现;2、经全体合伙人同意退伙;3、发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。一、签合伙协议要注意什么(一)明确合伙人的出资份额,合伙人的出资是合伙业务开展的物质基础。(二)意见分歧解决方式经营方向错误后的调整方案,可以约定是改变经营方向还是改变执行策略;观点分歧的解决方案,可以约定是直接投票解决,还是先找专家进行咨询论证后再解决。(三)明确合伙人的权利和义务,合伙人的权利主要包括:合伙事务的经营权、表决权和监督权,合伙利润的分配权,查阅账簿的权利,退伙的权利。二、处理合伙协议纠纷的基本原则处理合伙协议纠纷的基本原则:掌握合伙的最本质特征、合伙协议不允许约定一部分人只享受利益,不承担风险、合伙人退伙,必须经过全
    2023-06-24
    84人看过
  • 签订工程承包合同要在封面盖章吗
    合同是双方平等、自愿基础上达成一致形成的合意,为证明合同内容是双方自愿约定并认可的,自然需要合同双方在合同上签字盖章。《民法典》第一百四十三条【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。一、如何区分承包合同与分包合同在承包与分包相结合的承包形式中,存在着承包合同与分包合同两个不同的合同关系。承包合同是发包人与总承包人、勘察承包人、设计承包人、施工承包人之间订立的合同,总承包人、勘察承包人、设计承包人、施工承包人应当就承包合同的履行向发包人承担全部的责任,即使总承包人、勘察承包人、设计承包人、施工承包人根据合同约定或者发包人的同意将承包合同范围内的部分建设项目分包给他人,总承包人、勘察承包人、设计承包人、施工承包人也得对分包的工程向发包人负责。分包合同是承包合同中的总
    2023-02-27
    68人看过
  • 工程承包合同怎么签有效,工程承包合同印花税税率是多少?
    一、工程承包合同怎么签有效工程承包合同如下签有效:1.行为人具有相应的民事行为能力;2.意思表示真实;3.不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。二、工程承包合同印花税税率是多少?工程承包合同印花税税率是:印花税的税率有两种形式,即比例税率和定额税率。其中,比例税率分为5个档次,分别是0.05‰、0.3‰、0.5‰、1‰、4‰;定额税率适用于“权利、许可证照”和“营业账簿”税目中的其他账薄,均为按件贴花,税额为5元。不管是承揽合同还是发包合同,都要缴纳印花税的。这是由印花税的性质决定的;建筑工程印花税按照合同金额的万分之三征收。如果印花税额不足1角的,免印花税如果是一角以上的尾数四舍五入。没有期限的限制,只
    2023-03-13
    185人看过
  • 承包工程项目签合同怎么签合法
    承包工程项目签合同应当具备下列条件:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律或者社会公共利益。只要合同签订既满足形式要件也满足实质要件就是合法有效的。一、合同成立的条件是什么根据我们国家的具体法律规定而言,合同成立的条件如下:首先合同当事人双方要有相应的民事行为能力,第二合同双方当事人要有真实的意思表示,第三点就是不违反法律和社会公共利益,对于一些特别的合同,可能还要满足一些特定的形式。所谓形式要件,是指法律、行政法规对合同形式上的要求的,形式要件通常不是合同生效的要件,但如果法律、行政法规规定将其作为合同生效的的条件时,便成为合同生效要件之一,不具备这些形式要件,合同不能生效。当然法律另有规定的除外。二、私下签合同按手印合同是否生效私下签合同按手印合同只要符合合同生效的条件就会生效。当事人有相应的民事权利能力和民事行为能力,依法享有自愿订立合同的权利,合同
    2023-04-02
    219人看过
  • 签订土地承包合同程序要合法
    一是集体经济组织成员的村民会议2/3以上成员或者2/3以上村民代表的同意;二是选举产生承包工作小组;三是承包工作小组依照法律法规的规定拟订并公布承包方案,召开村民会议讨论通过承包方案,公开组织实施承包方案,签订承包合同。一、农村土地承包合同注意事项(一)发包方、承包方、发包方的确定因农村土地所有权不同而不同具体分三种情况:依法属于村集体共同所有的土地,由村集体经济组织或者村民委员会发包。发包方是村集体经济组织或村民委员会。这里的“村”指行政村,而不是指自然村。如果村有集体经济组织,村集体所有的土地就由村集体经济组织发包,如果村没有集体经济组织,则由村民委员会发包;依法分别属于村内两个以上集体经济组织或村民小组所有的土地,由村内各该集体经济组织或村民小组发包。发包方是村内拥有该土地所有权的集体经济组织或村民小组。这里的集体经济组织或村民小组相当于原“生产队”的层次,是村内部的一种组织形式;国
    2023-03-31
    424人看过
  • 电力工程劳务分包合同是怎么签订的?
    现在这个电力工程劳务分包合同的,可以这么写:一、名称工程:1、10kV东春线新增315配变线路工程二、工程地点:阳新县田畈村三、工程内容:新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架10kv线路0.98KM,新立电杆21基(具体以正阳电力设计院设计为准)。四、工程工期1、工程施工期限:从签定合同之日起到2014年08月10日止。2、如遇下列情况,工期相应顺延外,乙方不得以任何理由延误工期。(1)不属包干范围内的重大设计变更影响工程;(2)因遇人力不可抗拒的原因而影响施工;(3)因甲方工程合同资金不能及时到位,而被迫停工;(4)因第三方阻止施工;(5)因甲方其它原因影响工程施工。五、施工与设计变更、施工要求1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范,质量检验标准以及设计要求组织施工;2、工程施工中要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。乙方在施工中如发现设计有误或严重不
    2023-02-21
    241人看过
  • 建筑工程施工合同的制定和签订流程
    建筑工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。主要包括工程勘察、设计、施工合同。是发包方和承包方为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。什么情形会导致建设工程施工合同无效一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级而订立的建设工程施工合同无效。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,人民法院不予支持。《建筑法》规定:“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的
    2023-07-02
    282人看过
  • 已签订的包工程合同是否可取消?
    可以。合同签订后,双方可以协商一致解除合同;如果合同中约定了解除合同的事由,那么该事由发生后,合同中约定的一方或双方就可以解除合同;如果发生了法定的解除权事由,那么解除权人就有权行使法定解除权,解除合同。法定的解除权事由包括:因不可抗力致使不能实现合同目的,对方当事人预期违约等。承包工程范围:(一)一级企业:可承担各类土石方工程的施工。(二)二级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且60万立方米及以下的土石方工程的施工。(三)三级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且15万立方米及以下的土石方工程的施工。以上就是土方工程专业承包企业资质的相关内容。《中华人民共和国民法典》第五百六十二条:当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。第五百六十三条:有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能
    2023-07-02
    448人看过
  • 外包合同到期被怎么办,外包合同签订流程是什么?
    一、外包合同到期被怎么办外包合同到期双方当事人是可以通过协商或者是通过其他的方式来决定是否继续的签订外包合同,外包合同到期是否有赔偿需要视具体情况进行说明,如果合同到期当事人并不要求进行续签手续,那公司自动生成离职手续。如果公司自己不执行续签,那当事人有权利进行经济赔偿的申请手续。另外手续的保留工作要做好,这样有利于之后维护个人利益。二、外包合同签订流程是什么外包合同签订流程为:搜索引擎搜索外包合同或软件外包合同时,会显示很多软件外包合同的模板,通过观察,软件外包合同需要具备以下几点要素:甲乙双方公司名字;委托开发内容;交付时间节点;产出物明细;打款时间节点;知识产权归属;后期维护;责任与义务;保密条款;附属合同;交付时间节点:交付时间节点一般会分为几个阶段,在技术外包项目中,一般包括:提交方案(文档、原型、视觉设计稿、测试用例等)、技术开发及测试部署、维护期。乙方应按照交付时间节点交付相
    2023-04-11
    457人看过
  • 民法典个人能否签订工程承包合同
    一、民法典个人能否签订工程承包合同民法典规定,合同要不违反法律强制性规定才有效的,工程要承包给具有资质的承包人,而个人是不具有承包资质的,所以与个人签订的施工承包合同无效。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。《中华人民共和国建筑法》第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。第六十五条发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责
    2023-04-12
    224人看过
  • 工程转包签订合同的法律后果
    一、工程转包签订合同的法律后果1、工程转包合同是违法的。2、《工程总承包企业资质管理暂行规定》第十六条:工程总承包企业不得倒手转包建设工程项目。前款所称倒手转包,是指将建设项目转包给其他单位承包,只收取管理费,不派项目管理班子对建设项目进行管理,不承担技术经济责任的行为。第十九条:违反本规定第十六条的规定,倒手转包工程的,由工程所在地人民政府建设行政主管部门没收其非法所得。因倒手转包发生的质量、安全事故,由转包单位承担责任,并赔偿经济损失;情节严重的,可以责令其停止以总承包企业名义承包建设工程一年以上、两年以下。二、转包的类型有哪些1、施工总承包单位未在施工现场设立项目管理机构,未对该工程的施工活动进行管理的;2、专业承包单位不履行管理义务,只对实际施工、采购单位或个人收取管理费用的;3、劳务分包单位计取的是除上缴施工总承包单位管理费之外的所有工程价款;4、施工总承包单位以合作、个人承包等
    2023-06-07
    483人看过
  •  工地包工协议的签署流程是怎样的?
    工地包清工协议是建筑工地的承包商和业主之间的一份协议,旨在明确双方的基本信息、工程的具体情况、承包范围、承包方式和施工日期以及甲乙双方的权利和义务。在该协议中,双方需要明确工程项目的目标、工程质量、工程进度和工程费用等方面的要求。此外,双方还需要约定施工的具体日期和工程进度安排,以及工程完成后的验收标准和支付方式。最后,协议中还需要规定甲乙双方的权利和义务,以及解决争议和纠纷的方法。工地包清工协议的相关内容与要求包括以下几点:1.甲方和乙方的基本信息需明确写出;2.工程的具体情况需描述,包括地点、工程要求、面积等;3.明确承包范围、承包方式和施工日期等细节;4.明确甲乙双方的权利和义务。工地包清工协议怎么签?工地包清工协议是指承包商和业主之间的一份协议,旨在确保在工程项目中,承包商将按照业主的要求完成工作,并按照合同规定支付相应的费用。根据我国《民法典》的相关规定,工地包清工协议应当包含以
    2023-11-09
    392人看过
  • 总承包人与发包人签订的建设工程施工合同叫什么合同
    总包合同相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。第三十三条实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,书面通知被监理的建筑施工企业。第三十四条工程监理单位应当在其资质等级许可
    2023-06-15
    492人看过
  • 承包工程是否必须签署合同?
    不算。未签订合同的,需要根据事实情况,确定双方的法律关系,建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务,如果通过招标确定了中标人的,中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,造成损失要赔偿。承包业务算雇佣吗承包业务关系属于劳动关系或者劳务关系,不属于雇佣关系。《中华人民共和国劳动合同法》第七条劳动关系的建立用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位应当建立职工名册备查。第八条用人单位的告知义务和劳动者的说明义务。用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况;用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明。第九条用人单位不得扣押劳动者证件和要求提供担保用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者
    2023-07-07
    66人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>

    #工程承包
    相关咨询
    • 建筑工程承包合同签订后再签订施工合同的流程
      青海在线咨询 2022-01-25
      1、与原施工单位解除合同,并妥善处理已经发生的经济纠纷;2、重新报建3、委托中介或自行组织向当地招标办申请招标4、经过招标程序后重新确定施工单位5、办理中标通知书并经过当地招标办备案6、签订合同 7、施工合同向建设局备案7、准备土地、规划手续(两证一书)、施工合同备案表、监理合同备案表、施工图设计审查合格证等(各地要求不一样,但上述内容必须要有)向建设局办理施工许可证8、拿施工许可证、施工合同、监
    • 工程合同签订后承包人与承包人签订的二次合同
      云南在线咨询 2022-03-13
      至于第二份合同怎样不维护你们的权益,需要看到合同才知道,但是并不妨碍你将来解除合同时要求用人单位补偿第一份合同约定支付但未支付的补助。至于承包,并不必然代表着你和原用人单位的劳动关系终止。看具体情况,有时承包人和原用人单位是对你承担连带责任的。至于是否违反公司制度,就要看相关证据,如果你有证据证明到是他人而非自己造成的事故,而自己却承担了相应的责任,可以向劳动仲裁委员会提起仲裁时提出。
    • 借款合同签订流程是什么,借款合同签订需要怎样的流程
      河北在线咨询 2023-05-10
      一旦在借款合同签订过程中,出现瑕疵,或者借贷双方因未准确记载债务约定事项,有可能会造成债权纠纷,让债务人抓住漏洞,造成债权人权益在一定程度上受到损失。那么借款合同签订流程是什么,借款合同签订需要怎样的流程?
    • 怎么样与建筑工程企业签订建筑工程承包合同
      上海在线咨询 2022-12-02
      建筑公司与个人签订的工程承包合同无效。 从事建筑工程的承包人必须具备主要资质条件,即具备企业法人资格和建筑业从业资格,才能作为建筑工程的承包人,显然不允许个人成为承包商。 承包人未取得或者超过施工合同约定的资质等级的、企业法人、无资质的实际施工单位借用有资质的施工企业名称。施工项目必须无招标投标或中标无效。当事人应当按照导致合同无效的过错分担损失。
    • 工程总承包方和工程施工总承包方签订什么合同
      重庆在线咨询 2021-10-20
      《住宅建筑与市政基础设施工程总承包管理办法》第十六条:企业投资项目工程总承包应采用总价合同,政府投资项目工程总承包应合理确定合同价格形式。采用总价格合同的,除合同约定可调整的情况外,合同总价格一般不调整。建设单位和工程总承包单位可以在合同中约定工程总承包计量规则和计价方法。依法必须进行招标的项目,合同价格应在充分竞争的基础上合理确定。