施工索赔的法律依据有哪些-法师兄

施工索赔的法律依据有哪些

来源：互联网时间： 2023-06-12 09:14:18 105 人看过

《民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

第八百零六条【合同解除及后果处理的规定】承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。

合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。

第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程转包相关文章

业主
工程索赔的程序都有哪些，工程索赔的主要依据是什么

一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告，提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解

2023-06-07

471人看过
保险费
保险索赔无依据或索赔证据不足的情形有哪些

保险索赔无依据或索赔证据不足，因索赔证据不足而导致保险公司拒付人身意外伤害保险金的主要有以下三种情况：1、出险后未及时向保险公司报案，保险金申请人又无法提供被保险人出险原因的足够证据。2、保险金申请人提供的被保险人出险原因证明缺乏法律依据。3、保险金申请人拒绝对被保险人出险原因进行鉴定。保险索赔的期限要求一、保险保险（Insrance），本意是稳妥可靠保障；后延伸成一种保障机制，是用来规划人生财务的一种工具，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。保险，是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。从经济角度看，保险是分摊意外事故损失的一种财务安排；从法律角度看，保险是一种合同行为，是

2023-07-24

57人看过
管制
对方向我索赔，我有法律依据吗？

有证据的情况下可以告。对于这种讹诈者一定不要害怕，这种人都是色厉内荏，可以让对方去告，应诉就好了，要相信法律的公正。即使对方真的会起诉，按照民事诉讼谁主张谁举证的原则，对方也要拿出证据来，完全不用去操心举证的事，不承认就好了，事实上对方也拿不出什么有利证据的，到时也赢不了官司。万一对方不停的电话骚扰而不去起诉，就报警求助，或者屏避对方。也可以起诉敲诈勒索罪。敲诈勒索罪是数额犯，行为人敲诈勒索公私财物，必须是“数额较大”，才构成敲诈勒索罪。被人讹上了怎么办被人讹上了的处理方式具体如下：1、当事人被人讹上了，可以及时报警，一般可由公安机关对行为人处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；2、情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；3、特别严重的还会构成犯罪，还可依法追究行为人的刑事责任。情节特别严重的情形有：（1）敲诈勒索公私财物价值4000元以上不满8万元的，属于

2023-07-11

107人看过
扶养
有法律依据的强制措施包括了哪些

(1)传唤(行政或治安传唤)。8小时内，目的是取证。强制传唤是强制执行!(2)管束(或约束)身体。对醉酒的人可以用约束带(治安处罚法15条)。(3)留置盘查(盘问)《人民警察法》第9条(24~48小时内)(4)扣留《海关法》(24~48小时内)(5)强制隔离戒毒2年→县级公安机关决定→《禁毒法》第38条(6)收容教育93年9月4日《卖淫嫖娼人员收容教育办法》(6个月→两年)(7)强制收治(对确诊病人)传染病人和精神病人(8)强制医学留观(疑似病人)7和8由公安机关协助执行(9)强制隔离(密切接触者)→人民政府【7~9是《传染病防治法》的职权】(10)“两指”，指定地点、时间就监察问题作解释和说明→《行政监察法》20条。区别于中共纪检委对党员领导干部的“双规”!(11)禁闭，《海商法》第36条，船长的权力。【4、9、10、11非公安】相关法律知识：《中华人民共和国行政强制法》中有关内容的规定

2023-06-11

333人看过

招标文件
工程中途退场怎样索赔,提出索赔的依据主要有哪些

一、工程中途退场怎样索赔1、先协商，协商不成去法院起诉。2、施工合同，补充合同和现场签证中如对停工日期，看护费用，周转材料和机械停滞已有约定时，应按照约定的原则作为计算补偿的依据。3、事前没有约定补偿原则的，双方可另协商处理。4、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、提出索赔的依据主要有哪些1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通

2023-04-19

85人看过
探视权
法律依据有哪些离婚探视权的法律依据

离婚后，不直接抚养子女的一方有探视子女的权利，另一方有协助的义务。行使探视权利的方式、时间由当事人协商，协商不成时，由人民法院判决。一方探视子女，若危及子女身心健康的，经人民法院判决可以终止探视权。因此探视权不仅是父母的权利，也是子女的权利。相关的法律依据《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第三条：夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活所需要所负的债务；债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。《中华人民共和国民法典》第一千零八十六条离婚后，不直接抚养子女的父或者母，有探望子女的权利，另一方有协助的义务。行使探望权利的方式、时间由当事人协议；协议不成的，由人民法院判决。父或者母探望子女，不利于子女身心健康的，由人民法院依法中止探望；中止的事由消

2023-07-22

84人看过
工程施工
工程施工质量超标，工程索赔的主要依据

建设工程索赔通常是指合同一方在工程合同履行过程中因对方不履行或未能正确履行合同或因其他非自身因素而遭受经济损失或权利损害，并通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。索赔的依据主要包括以下几个方面：1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各种认证记录，经批准的施工进度计划，工程图纸和技术规范等。2、双方交流的信件和各种会议，会谈纪要。3、施工进度计划及实际施工进度记录、施工现场相关文件及工程照片。4、气象数据、工程检验验收报告和各种技术鉴定报告、工程停电、停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律、法和政策文件。6、签证由发包人或工程师签字。7、工程核算资料，财务报告，财务凭证等。8、各种验收报告和技术鉴定。9、与工程相关的图片和视频。10．备忘录，工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并且请书面确认。11、发包人在投标前提供的现场资料及参考资料。12

2023-08-07

386人看过
农民工
农民工工伤有哪些法律依据？

按流程先申请工伤认定，赔偿金额只有等鉴定等级后才能最终确定。1、向人力资源和社会保障局（原劳动局）申请工伤认定，公司需要在事故发生的一个月内申报，如果公司不申请，则工伤职工或者其近亲属在一年内提出认定申请。需提交材料：工伤认定申请表（人社局的网站一般有下载）、与用人单位存在劳动关系的证明材料、医疗诊断证明等；2、如果经过治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当申请劳动能力鉴定，向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请（一般设立在同级人力资源和社会保障局）；3、根据不同的伤残等级，获得的补偿是不一样的。主要的补偿是：医疗费、一次性伤残补助金、一次性就业补助金、一次性医疗补助金、停工留薪期工资、伙食补助费、护理费等；4、如果你没有劳动合同及其他证明存在劳动关系的证据，无法申请工伤认定，可以先申请劳动仲裁确认你与用人单位之间存在劳动关系。经过劳动仲裁确认存在劳动关系后，再申请工伤认定。一、

2023-06-26

345人看过

残疾赔偿金
赔偿有交通哪些事故的法律依据

《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。一、交通事故责任赔偿标准交通事故赔偿主要包括以下项目：医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院期间伙食补助费、营养费、鉴定费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、丧葬费等。另外，赔偿数额的标准应当结合实际情况来确定。根据《民法典》第一千一百七十九条规定，侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。二、交通事故死亡对方全责可以要求哪些赔偿侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医

2023-04-04

207人看过
扶养
法律依据各种强制措施都有哪些

法律规定强制措施的种类有拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕。监视居住是指公安机关、人民检察院和人民法院责令未被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人在一定期限内不得离开指定的区域，并对其行动加以监视的强制方法。一、刑事措施包括哪些拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕五种。拘传是法定五种刑事强制措施最轻微的一种，对未被羁押的犯罪嫌疑人强制其到案接受讯问。取保候审是防止未被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人逃避侦查、起诉和审判，责令其提出保证人或者交纳保证金，并出具保证书，保证随传随到的一种强制措施。监视居住是犯罪嫌疑人在规定的期限内不得离开住处或者指定的居所，限制其人身自由的一种强制措施。二、指定居所监视居住一般住什么地方对于指定居所监视居住的场所是：办案机关指定的居所。人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督。监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行，无固定住处或在住处执行可能有碍侦查的，经上

2023-04-03

56人看过
债权人
工厂倒闭员工赔偿问题有哪些法律依据？

一、工厂倒闭员工赔偿问题有哪些法律依据?《劳动合同法》第四十四条规定：“有下列情形之一的，劳动合同终止：……(四)用人单位被依法宣告破产的。”第四十六条规定：“有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：……(六)依照本法第四十四条第四项规定终止劳动合同的。”第四十七条规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。《企业破产法》第一百一十三条规定：“破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清偿：(一)

2023-06-01

374人看过
误工费
肋骨折的误工费有哪些法律依据

一、肋骨折的误工费法律依据有哪些1、固定收入，是指在国家机关、企事业单位、社会团体工作的人员本应按期得到的、却因医疗事故就医造成耽误工作而丧失的工资、奖金、津贴、特殊工种的补助费等合法收入。一般以单位出具的收入证明和工资表为准，奖金以患者上年度的单位人均奖金计算，超过奖金税起征点的以起征点为限。需要注意的是，个人独资、合伙企业等私营企业以及财务不健全的有限公司出具的特别是证明患者“固定收入”高于上年度职工年平均工资3倍以上的收入证明，不到单独作为认定依据，须结合税务机关的个人所得税纳税证明等材料方能认定。受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。2、无固定收入包括两类人员，一是从事农、林、牧、渔业生产的农村村民;二是有街道办事处、乡镇人民政府或者有关凭证，在医疗事故发生前从事某种劳动，其收入能维持本人正常生活的，包括承包

2023-04-15

376人看过

营业执照
索要发票的法律依据

根据我国消费者权益保护法以及我国发票管理办法中的明确规定，经营者提供商品或者服务，应当按照国家有关规定或者商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或者服务单据；消费者索要发票等购货凭证或者服务单据的，经营者必须出具。如果按规定未开具发票的由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。一、哪些情况下经营者会面临行政处罚经营者有下列情形之一，除承担相应的民事责任外，其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照：(一)提供的商品或者服务不符合保障人身、财产安全要求的；(二)在商品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格商品

2023-03-28

254人看过
中央银行
施工成本的索赔费用有哪些

施工索赔的费用：1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。一、工程索赔的常用费用有哪些施工索赔的费用：1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、施工中要提出哪些索赔施工中可以提出以下方面的索赔：人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息（一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率）、总部（企业）管理费、利润损失。当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期，根据索赔工期确定索赔费用。三、工程索赔费包括哪些索赔费用包括：1、人工费；2、材料费；3、施工机

2023-04-06

52人看过