勘察设计合同中承包人的责任包括哪些-法师兄

勘察设计合同中承包人的责任包括哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-30 19:13:05 76 人看过

勘察设计合同的承包人有下列主要义务：按照勘察设计合同约定的期限和质量要求向发包人提交勘察设计的成果；负责设计修改，参加工程竣工验收；以及及时通知勘察人、设计人检验等。

一、发包方违约怎么处理的

发包人未能按照合同约定提供勘察、设计工作所需工作条件的，勘察人、设计人应当通知发包人在合理期限内提供;如果发包人未提供必要的工作条件致使勘察、设计工作无法正常进行的，勘察人、设计人有权停工、顺延工期，并要求发包人承担勘察人、设计人停工期间的损失。

由发包人提供有关工程建设技术资料的，发包人应当按照合同约定的时间和份数向承包人提供符合约定要求的技术资料。发包人未能按照约定提供技术资料，承包人可以要求发包人在合理期限内提供建设工作所必须的技术资料并有权暂停工作，顺延工期，并可以请求发包人承担承包人因停工、窝工所造成的损失。

二、分包工程发包人是指的什么

建设工程发包人具体是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

三、建筑工程期限一般多久

建筑工程的期限，由发包人和承包人在工程建设合同中约定，法律没有规定具体的期限。

《中华人民共和国民法典》

第七百九十四条【勘察、设计合同的内容】勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多勘察设计相关文章

合同履行地
建设工程合同是指承包人进行工程的勘察

一、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。二、施工合同范本甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿实业发展有限公司乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价1．土建工程造价按二类工程取费，总价下浮＿＿＿＿＿＿％后为甲乙双方土建工程结算造价。2．安装工程造价按三类工程取费，总价下浮＿＿＿＿＿＿％后为甲乙双方安装工程结算造价。

2023-04-23

462人看过
勘察设计
勘察设计单位承接勘察设计业务要需有哪些证书

法律咨询：勘察设计单位承接勘察设计业务需持有哪些证书?1997年12月23日建设部发布，自1998呢1月1日起施行的《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》明确：工程勘察设计证书是从事工程勘察设计活动的资格许可证件，只限于本单位使用。工程勘察设计单位只能在资质等级许可的范围内承担业务。严禁无证勘察设计，严禁转让和挂靠，严禁为其他单位和个人提供图章、图签，不得私拉外单位人员为其进行勘察设计。勘察设计单位承接勘察设计业务，需持有《工程勘察证书》或《工程设计证书》，同时持有《工程勘察收费资格证书》或《工程设计收费资格证书》和《企业法人营业执照》。企事业单位内部设立的勘察设计单位，无收费资格证书的，不得在社会上承担勘察设计业务。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书

2023-06-15

388人看过
合同违约责任
发包人怎么承担设计合同违约责任

（1）发包人延误支付。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额2%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（2）审批工作的延误。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。（3）发包人原因要求解除合同，按照设计人完成设计工作的进展情况按以下原则处理：ａ、设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金。ｂ、已开始设计工作但实际完成的工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付。ｃ、设计工作未全部完成但实际工作量超过超过一半时，支付该阶段全部设计费。一、设计人怎么承担设计合同违约责任（1）设计错误。ａ、设计人对设计资料及文件中出现的

2023-06-25

481人看过
保证
因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计的，发包人应当承担什么法律责任？

在工程勘察、设计合同中，发包人应当按照合同约定向勘察人、设计人提供开展勘察、设计工作所需要的基础资料、技术要求并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。委托勘察的，在勘察工作开展前，应当向勘察人明确技术要求和勘察阶段，按时提供勘察工作所需要的勘察基础资料和附图并满足勘察人编写纲要和编制工程预算的基本要求。在勘察前，发包人应当根据勘察人提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。发包人应当为勘察人开展工作提供必要条件，包括派员协助勘察人与有关部门的工作联系，及时为勘察人创造并解决勘察现场条件。如征购土地、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源、水源等，并承担其费用；按照合同为勘察人员准备好食宿、办公等生活工作条件等。委托设计的，发包人应当按照合同的约定向设计人提供设计的基础资料、设计的技术要求。在初步设计前，发包人应当向设计人提供经过批准的可行性研究报告、选址报告以及原料（或经过

2023-06-09

227人看过

债权人
探讨承包人在承包合同中的责任范围。

（一）施工准备责任。施工场地的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；编制施工组织设计，做好各项施工准备工作。（二）物资准备责任。按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理。（三）及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。在施工合同中承包人应承担的责任在施工合同中承包人应承担的责任如下：1．施工准备责任。2．物资准备责任。3．及时告知责任。4．工程质量责任。5．工程保管责任。6．工程交付责任。7．竣工验收责任。8．工程保修责任。9．防止损失扩大责任。10．共同责任。《中华人民共和国民法典》第五百二十二条：当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担

2023-07-06

349人看过
勘察设计
什么是建设工程勘察设计合同？勘察、设计合同的特征是什么？

建设工程勘察、设计合同，简称勘察、设计合同，是指建设人与勘察人、设计人为完成一定的勘察、设计任务，明确双方权利、义务的协议。建设单位称发包人，勘察、设计单位称承包人。勘察、设计合同具有以下基本特征：(1)当事人双方一般应具有法人资格勘察、设计合同的当事人双方应当是具有民事权利能力和民事行为能力，取得法人资格的组织或者其他组织及个人在法律允许的范围内均可以成为合同当事人。作为承包人应当是具有国家批准的勘察、设计许可证，经有关部门核准的资质等级的勘察、设计单位。作为发包方，一般应是有国家批准建设项目，落实投资计划的企事业单位、社会组织。(2)勘察、设计合同的订立必须符合工程项目建设程序工程项目建设程序是指一项工程的整个过程中应当遵循的内在规律和组织制度。勘察、设计合同必须符合规定的工程项目建设程序。合同的订立应以国家批准的设计任务书或其他有关文件为基础。(3)勘察、设计合同具有建设工程合同的基

2023-03-12

99人看过
书面合同
为了确保工程勘察的质量勘察合同的承包方要具备哪些条件

必须是经国家或省级主管机关批准，持有《勘察许可证》，具有法人资格的勘察单位。建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序，勘察合同由建设单位或有关单位提出委托，经与勘察部门协商，双方取得一致意见，即可签订，任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。第十六条建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。建筑工程的招标投标，本法没有规定的，适用有关招标投标法律的规定。第十七条发包单位及其工作人员在建筑工程发包中不得收受贿赂、回扣或者索取其他好处。承包单位及其工作人员不得利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处

2023-06-13

374人看过
勘察设计
怎么写勘察设计合同

勘察设计合同书写如下：1、合同协议书：即对这份合同所相对应的特定项目进行总括性的约定，并对一些特别事项进行约定所订立的合同；2、合同条款：即标的项目的正常进行所需的通常性约定。可以认为合同条款是对合同协议书约定内容的细化和补充；3、合同附件：即合同协议书与合同条款中所涉及到的附件内容，一般包括勘察设计计费表、履约保函、勘察设计任务书、中标通知书等。建设工程中勘察设计合同违约损害赔偿1、合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。2、由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。3、设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事

2023-08-03

159人看过

合同条款
发包人在设计合同违约中应该承担什么样的责任？

发包人应承担设计合同违约责任如下：1、发包人延迟支付，发包人应当按照合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，承担支付金额千分之二的逾期违约金，设计人提交设计文件的时间顺延，逾期超过三十天的，设计人有权暂停下一阶段的工作，并书面通知发包人；2、延误审批工作，发包人的上级或设计审批部门不审批设计文件或合同项目停止建设，视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件及相关资料后，按照设计人已完成的全部设计任务处理，发包人应按合同规定结清全部设计费用。当事人不履行合同义务或者不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。建设工程设计合同违约责任有哪些建设工程设计合同违约责任：（一）合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金。（二）发包人未按专用合同条款

2023-07-04

94人看过
继承人
建设工程合同的发包人和承包人有哪些职责？

建设工程合同的发包人和承包人的主体资格是：1、具有一定的权利能力和行为能力，一般应为法人单位；2、具有相应的资质证书；3、承包人在施工所在地建筑管理部门办理了施工许可手续。一、一是工程发包给无资质组织的后果1、发包人以设备租赁的方式将建设工程分包给无建筑资质的承包人，并签订设备租赁合同。不具备建筑资质承包人不能承建相应的建设工程，发包人将其承建的工程分包给无建筑企业相应施工资质的个人，该行为违反法律规定，应属无效，发包人与承包人签订的实为建设工程分包合同无效。2、发包人与承包人签订的建设工程合同被确认无效后，针对发包人依据该无效的合同而取得的违法所得是否收缴，法院应根据案件的实际情况及当事人违法情节，同时以平衡当事人利益，避免激化矛盾为目的，作出决定。二、发包与承包的关系发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位

2023-03-07

287人看过
承运人责任
承运人责任范围：合同责任是否包括承运人

1、承运人应当按时、按地、安全地完成运输义务。2、通知义务。《民法典》第830条规定：“货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人，收货人应当及时提货。收货人逾期提货的，应当向承运人支付保管费等费用。”通知义务是基于诚实信用原则所产生的法定义务。3、数个承运人以同一运输方式联运的，与托运人订立合同的承运人应当对全程运输承担责任。损失发生在某一运输区段的，各承运人承担连带责任；4、货物在运输中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得请求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。运输合同承运人是否卸货1、以双方约定为准，法律尊重双方当事人合同意思自治。2、法律上对运输合同承运方是否负有卸货义务并无规定。《民法典》第十七章，运输合同第八百零九条运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。第八百一十条，从事公共运输的承运人

2023-07-07

218人看过
合同违约责任
承揽合同违约责任有哪些规定，承揽合同违约责任包括哪些

承揽合同违约责任规定有《民法典》第五百八十五条、第五百七十七条、第五百一十条以及第五百八十二条等。承揽合同违约责任包括标的质量、标的数量、包装定作物等责任。一、承揽合同违约责任有哪些规定承揽合同违约责任规定如下所示：《民法典》第五百八十五条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、承揽合同违约责任包括哪些承揽合同违约责任包括以

2023-06-04

99人看过

书面合同
勘察承发包管理

一、招标条件1、建设工程已报建2、立项批复或可行性研究报告批复3、规划用地红线图二、招标信息的发布招标公告（投标邀请书）应载明招标人的名称和地址、招标项目的基本要求、投标人的资质与要求及获取招标文件的办法等事项。三、投标人的资质要求投标人应具有与招标项目相适应的工程勘察资质及满足招标公告的要求。四、招标文件、补充招标文件备案招标文件应包括下列主要内容：(一)招标须知：1、投标邀请函2、工程概况3、招标依据与基础资料4、招标的范围和内容5、投标文件编制要求6、评标标准和评标办法7、日程安排8、补偿金的支付9、合同主要条款10、其他(二)项目说明与勘察技术要求(三)附件补充招标文件：发出补充文件应在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。备案期限为5个工作日内。资格预审文件参照招标文件的备案期限。五、评标委员会组成备案1、评标委员会由市建委专家库随机抽取专家组成的，

2023-06-10

483人看过
勘察设计
建设工程勘察设计合同应具备哪些条款

根据《民法典》第七百九十四条规定，勘察、设计合同的内容必须包括以下条款：1、提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限。这是对勘察人、设计人提交勘察、设计成果时间上的要求。当事人之间应当根据勘察、设计的内容和工作难度确定合理的提交工作成果的期限。勘察人、设计人必须在此期限内完成并向发包人提交工作成果。超过这一期限的，应当承担违约责任。2、勘察或者设计的质量要求。这是此类合同中最为重要的合同条款，也是勘察人或者设计人所应承担的最重要的义务。勘察人或者设计人应当对没有达到合同约定质量的勘察或者设计方案承担违约责任。3、勘察或者设计费用。这是勘察或者设计合同中的发包人所应承担的最重要的义务。勘察工作的收费标准是按照勘察的内容来决定的，其具体标准和计算办法需按原国家建委颁发的《工程勘察收费标准》中的规定执行。设计工程的收费标准，一般应根据不同行业、不同建设规模和工程内容繁简程度制定不同的收费定额，

2023-06-15

259人看过