建设工程案纠纷如何举证？-法师兄

建设工程案纠纷如何举证？

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-30 12:54:54 194 人看过

1、收集、整理施工中发生事件的一切记录，包括图纸、订货单、会谈纪要、往来信件、变更指令、气象图表、工程照片等，并加以科学归档和管理，形成一个能清晰描述和反映整个工程全过程的数据库，为索赔及时提供全面、正确、合法有效的各种证据。

2、若有特殊情况，及时向对方提出延长工期及相关费用的索赔，并为工期索赔值的计算提供计算依据和各种基础数据。

《民法典》第七百九十九条

建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。

建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

工程建设纠纷起诉流程如何
224人看过
建筑工程纠纷中谁负责举证，建设工程纠纷的主要种类有哪些
315人看过
民事诉讼举证指引之十五建设工程施工合同纠纷案件举证指引
294人看过
建设工程合同纠纷如何解决，建设工程合同纠纷是劳务关系吗
257人看过
【建设工程施工合同纠纷】被告某建设工程公司应诉建设工程施工合同纠纷案获胜
494人看过
建设单位如何应诉工程款纠纷
263人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

建筑工程纠纷
建筑工程纠纷中谁负责举证

谁主张谁举证《民事诉讼法》第六十四条证明责任和职权探知当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第六十五条举证期限当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。

2023-06-15

85人看过
工程合同纠纷
建筑工程合同纠纷如何分配纠纷中的举证责任以及建筑工程合同纠纷的特点

一、建筑工程合同纠纷如何分配纠纷中的举证责任建筑工程合同纠纷分配纠纷中的举证责任的方式是以“谁主张谁举证”为原则，以举证责任倒置为例外。《民事诉讼法》第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。二、建筑工程合同纠纷的特点建筑工程合同纠纷的特点如下：1.法律关系比较复杂。2.对于法官和律师专业性要求非常高。3.证据繁多。因为是建筑工程合同纠纷，证据往往避免不了招投标文书、施工合同、监理日志、施工日志、索赔和签证函、会议纪要等等。4.标的额相对比较大，这点无需再作阐述。三、如何处理建筑工程合同纠纷,1.严格招投标和承发包程序，优选施工单位，严格控制工程分包和转包。2.建设前期加强立项管理，打足投资，保证归口使用资金80%以上存

2023-06-07

458人看过
法律综合知识
建设工程买卖合同纠纷举证责任是怎样的

因劳动合同产生争议，劳动者向劳动仲裁机构申请劳动仲裁的，举证责任如下：（1）、举证责任由劳动者承担；（2）、与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的，用人单位应当提供；用人单位不提供的，应当承担不利后果。《劳动争议调解仲裁法》第六条发生劳动争议，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的，用人单位应当提供；用人单位不提供的，应当承担不利后果。

2024-05-02

172人看过
举证责任
如何处理因工程建设引起的纠纷

1、如何根据我国相关法律法规处理工程施工扰民纠纷，如果工程施工过程中噪声污染防治不好，对周围居民造成影响，居民可以向生态环境主管部门投诉环境。《中华人民共和国城市噪声敏感建筑物集中区域环境噪声污染防治法》第三十条禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业，抢修除外，因生产工艺要求或特殊需要而紧急操作和连续操作。因特殊需要需要连续作业的，必须取得县级以上人民政府或者有关主管部门的证明。前项夜间作业，必须向附近居民公告。第四十八条违反本法第十四条的规定，建设项目环境噪声污染防治配套设施未建成或者不符合国家要求，擅自投入生产或者使用的，县级以上生态环境主管部门责令限期改正，对单位或者个人处以罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报有批准权的人民政府批准，责令关闭。第五十六条建设单位违反本法第三十条第一款的规定，在城市噪声敏感建筑物集中区域进行夜间禁止进行的产生环境噪声污染的

2023-05-02

52人看过

调解委员会
简答如何解决工程建设合同纠纷

一、和解。是指建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解。二、调解。是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，第三人通过摆事实、讲道理，促使双方互相作出适当的让步，平息争端解决建设工程纠纷的方法。三、仲裁。是当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议。四、诉讼。工程建设合同纠纷怎么处理民法典第三编合同规定：当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解调解或者合解调解不成的，可以根据仲裁协向仲裁机构中请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。（１）和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人

2023-07-24

383人看过
仲裁请求
如何解决工程建设领域中的纠纷？

在工程建设领域,如果出现纠纷,可以通过仲裁或诉讼解决。当事人可以根据是否有仲裁协议分别向仲裁委员会或人民法院申请仲裁或诉讼。仲裁裁决自作出之日起生效,当事人必须履行裁决书中的义务。如果当事人不服裁决,可以申请撤销裁决。如果双方没有仲裁协议,当事人只能在纠纷发生后向人民法院提起民事诉讼,请求法院对纠纷作出正确的判决。在工程建设领域，纠纷可以通过以下方法解决：首先，如果双方当事人之间存在仲裁协议，那么在纠纷发生时，当事人应分别向仲裁委员会和人民法院申请仲裁和诉讼。仲裁委员会将作出裁决，裁决书自作出之日起生效，当事人必须履行裁决书中的义务。如果当事人不服裁决，可以申请撤销裁决。其次，如果双方没有仲裁协议，那么当事人只能在纠纷发生后向人民法院提起民事诉讼，请求法院对纠纷作出正确的判决。没有仲裁协议？试试民事诉讼吧！没有仲裁协议,当事人只能通过民事诉讼解决争议。根据我

2023-09-03

475人看过
合同条款
实友化工建设工程设计合同纠纷一案

上诉人实友化工(扬州)有限公司与被上诉人洛阳皓安石油化工研究所，原审第三人荆门炼化工程设计有限公司建设工程设计合同纠纷一案，不服洛阳市西工区人民法院(2008)西民初字第500号民事裁定，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，对本案进行了审理，现已审理终结。原审认为，原告诉求判令被告支付设计费和违约金的合同依据是2006年5月29日，被告法定代表人与原告签署的《5万吨/年MTBE装置工程设计委托书》，载明甲方同意将5万吨/年MTBE装置工程设计委托给乙方，乙方同意接受甲方的委托并精心组织人员进行该项目的设计。目前签署的本项目合同委托书对双方均有法律约束，双方代表签字生效。合同条款以正式合同文本为准且原告诉称已完成了方案设计和部分工程设计，因此双方争议仍属履行合同范畴。设计合同的履行地应为设计单位所在地，故原告选择自己住所地做为合同履行地确认管辖区并无不当。被告提出的管辖权异议不能成立

2023-06-05

85人看过
工程合同纠纷
建设工程合同纠纷中举证的技巧与方法探讨

建设工程合同纠纷这样举证：证明当事人（原、被告及第三人）诉讼主体资格的证据；证明建设工程合同关系成立的证据；证明建设工程合同履行情况的证据；提交诉讼请求的计算依据；支持诉讼请求的计算方法及计算清单，如本金、利息、违约金、赔偿金的计算清单；当事人认为应当向法庭提交的其他证据。当事人协商一致，可以解除合同。建设工程合同纠纷属于专属管辖吗最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。本条是关于建设工程施工合同地域管辖的程序性规定。明确规定建设工程施工合同纠纷案件不适用专属管辖，而应当按照《民事诉讼法》第二十四条规定，适用合同纠纷的一般地域管辖原则管辖。按照一般地域管辖原则，建设工程施工合同纠纷案件应当以施工行为地为合同履行地的，由施工行为地或者被告所在地人民法院管辖。《中华人民共和国民法典》第五百六十二条【合同约定解除】

2023-07-02

80人看过

法律综合知识
工程建设施工合同纠纷怎么立案？

一、工程建设施工合同纠纷怎么立案？工程建设施工合同纠纷应当通过到当地的人民法院进行书面起诉状的方式立案。（一）当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址；当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章。（二）根据谁主张谁举证原则，原告向法院起诉应提交下列材料：1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件；企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书（借条、欠条等）、收发货凭证、往来信函等。（三）当事人向法院提交书证，应填写一式两份证据清单，详细列明提交证据的名称、页数。证据经法院承办人核对后，由承办人在证据清单上

2024-01-31

170人看过
法律综合知识
建设工程合同纠纷和合同纠纷应该如何处理？

律师解答：协商、调解、仲裁、诉讼。（1）协商解决。双方当事人在平等自愿的基础上，通过友好协商、互谅互让达成和解协议，进而解决纠纷。（2）调解解决。在有关组织（如人民调解委员会）或中间人的主持下，在平等、自愿、合法的基础上分清是非、明确责任，并通过摆事实、讲道理，促使双方当事人自主达成协议，从而解决纠纷。（3）仲裁解决。纠纷当事人根据纠纷前或者后达成的仲裁协议或合同中仲裁条款向仲裁机构提出申请，由仲裁机构依法审理，作出裁决，并通过当事人对裁决的自觉履行或由一方向人民法院申请强制执行而使纠纷得以解决。（4）诉讼解决。通过打官司解决，它指纠纷当事人一方依法向人民法院起诉，由法院依法审理，作出判决或裁定，通过当事人对生效裁判的自觉履行或人民法院的强制执行而解决纠纷。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用

2024-04-30

120人看过
工程结算纠纷
建设工程结算纠纷案例中成因？

1.工程量之争。土建工程的工程量之争主要集中在合同生效后增加的工程量及对隐蔽工程的详细数据未做三方(发包方、承包方与监理公司)签字的记录，仅凭承包方施工日记进行结算，发包方提出异议。安装工程的工程量之争，主要集中在隐蔽在墙体中的管线铺设记录与确认问题。2.计费系数之争。该争议主要是由于承包方资质变更或者施工队属于挂靠单位或者承包方由不同资质的单位合作组成，资质之争表现在结算领域就是计费系数之争。3.大型机械租赁费用的计费之争。许多建设工程需要承包方对外租赁大型机械设备，例如台搬等。按照建筑行业惯例，这些大型机械的租金应该在工程款外另行计费，特别是为了赶工期时，更是如此。承包人租赁时一般有说明，发包方为赶工期也不否认，但进行工程结算时发包方总觉得在合同款外另行支付设备租金不合算，认为承包方使用的机械应该由承包方自行负责，总找理由拒付。4.赶工奖之争。建设工程承包合同一般规定如果由于施工单位的

2023-06-18

333人看过
法律综合知识
建设工程案纠纷需要请律师吗

是否请律师可以根据当事人意愿决定，律师可以为当事人提供专业的法律服务有助于胜诉。一、律师收费通常都是协商收费。也就是只要双方认可，在法定范围内达成协议就可以了。二、律师的收费也会因地域、名气等各有不同，一般大城市和沿海地区的律师收费会高一些，其他地区收费会低一些，名气大一些的律师收费也会高一些。《律师法》第五十九条律师收费办法，由国务院价格主管部门会同国务院司法行政部门制定。

2024-05-13

259人看过

违约金
行政纠纷如何影响建设工程的进展？

在建设工程领域具体行政行为主要有如下几种，行政许可即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请。经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为。行政处罚，即行政机关或其他行政主体依照法定职权、程序对于违法但尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为。行政奖励，即行政机关依照条件和程序，对为国家、社会和建设事业作出重大贡献的单位和个人，给予物质或精神鼓励的具体行政行为。行政裁决，即行政机关或法定授权的组织，依照法律授权，对平等主体之间发生的与行政管理活动密切相关的、特定的民事纠纷进行审查，并作出裁决的具体行政行为。民事诉讼举证指引之十五建设工程施工合同纠纷案件举证指引一、证明当事人（原、被告及第三人）诉讼主体资格的证据1、当事人为自然人的，应提交身份证明资料，如身份证或户口本。2、当事人为法人或其他组织的，应提交主体登记资料，如营业执照、社团法人登记证等。3、当事人名称在建设工程法律关系成立

2023-07-02

138人看过
视听资料
如何解决工程建设纠纷的索赔问题

有经验的承包商在投标时应考虑将来可能出现的索赔问题，认真研究招标文件中的合同条款和规范，仔细检查施工现场，探索可能出现的索赔机会，在报价时考虑索赔的需要。在单价分析中，应考虑生产效率，将项目成本与投入资源效率相结合。这样，在施工过程中论证索赔的原因，就可以用效率降低来论证索赔的依据。在索赔谈判中，如果没有生产效率降低的信息，很难使监理工程师和业主相信索赔是不可能获胜的。相反，可以认为生产效率降低的原因是承包商施工组织不善，在投标时未能达到效率。因此，应采取措施提高效率，加快工期。为证明效率降低，承包商应做好施工记录，记录设备、材料和劳动力的每日工作时间、完成的工程和施工中遇到的问题。在签订合同过程中，承包人应对明显将重大风险转移给承包人的合同条件提出修改要求，修改后的协议书应以“谈判纪要”的形式写成，作为合同条件的有效组成部分。尤其要注意业主免责的规定。例如：合同中没有索赔条款；没有延期付

2023-05-07

206人看过