工程开工报审表应由谁签署审批意见-法师兄

工程开工报审表应由谁签署审批意见

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-17 23:24:31 340 人看过

工程开工报审表应由总监理工程师签署审批意见。监理机构对施工单位报送的《工程开工报审表》签署审查意见后，应报总监理工程师批准，签发工程开工令，总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料。

《中华人民共和国建筑法》第三十二条

建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程施工
施工现场动火证由谁审批

施工现场动火证由项目负责人审批。一、工程索赔的法律依据提出索赔的依据主要有以下几方面：1.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等。2.双方往来的信件及各种会议，会谈纪要。3.施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件及工程照片。4.气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5.国家有关法律法令政策性文件。6.发包人或者工程师签认的签证。7.工程核算资料，财务报告，财务凭证等。8.各种验收报告和技术鉴定。9.其他，如官方发布的物价指数，汇率，规定等。二、生活中的单位质量都是由谁来验收的呢生活中的单位工程质量都由建设单位负责人或项目负责人组织。法律规定，由于设计、施工、监理单位都是责任主体，因此设计、施工单位负责人或项目负责人及施工单位的技术、质量负责人和监理单位

2023-02-22

437人看过
保全
施工方案谁审批谁审核

施工方案的审批人是总监理工程师，没有实行监理的项目为建设单位的项目负责人或企业技术负责人。施工方案的审核人是项目部上一级管理击鼓的技术负责人，一般是企业总工程师或者企业派出机构的技术负责人。一、工程中途退场清算的规定有哪些无论是主动中途退场，还是被要求中途退场，施工企业均需谨慎对待。除双方对已完工程量达成一致外，施工企业将来要主张已完部分工程的工程款，就必须证明已完工程量，这是首要问题。此外应该注意：1、对已完各专业工程量进行核定计算，(建设单位，监理，及施工方负责人)参加共同确认，便于结算;2、现场工程技术资料整理.(包括设计变更，技术经济签证等)3、进场工程材料盘点.4、依照施工合同申请与建设单位结算.5、确认材料供应商，清分包商等费用结算.6、如因建设单位对施工方提出的相关结算文件不执行应将结算文件委托公证处公证再次申请结算，若仍不能及时结算则起诉当地人民法院申请保全。二、工程质量事

2023-06-25

210人看过
承诺
建筑工程由谁签发开工令

建筑开工令由总监理工程师签发。承包人完成开工准备后，应向监理机构提交开工申请。监理机构在检查发包人和承包人的施工准备满足开工条件后，签发开工令，并加盖项目监理部章。由于承包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工，监理机构应通知承包人在约定时间内提交赶工措施报告并说明延误开工原因。由此增加的费用和工期延误造成的损失由承包人承担。由于发包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工，监理机构在收到承包人提出的顺延工期的要求后，应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误造成的损失由发包人承担。一、什么是开工令开工日期是很重要的。主要是因为它是计算工期的起点。同时，承包商也需要有一个明确的开工日期，以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺（如订货、租用机械、提供劳力等事项），并获得业主支付的预付款。对于业主来说，则要在监理工程师发出开工通知的同时，按合同规定的施工顺序

2023-02-27

326人看过
业主
工程审计由谁来进行

1、审计机构依据国家的法令和财务制度、企业的经营方针、管理标准和规章制度，对工程项目的工作，用科学的方法和程序进行审核检查，判断其是否合法、合理和有效，以及发现错误、纠正弊端、防止舞弊、改善管理，保证工程项目目标顺利实现。2、工程审计是依据国家《审计法》等相关规定，对工程概、预算在执行中是否超支，有无隐匿资金、截留基建收入和投资包干结余，以及有无以投资包干结余的名义私分基建投资的违纪行为等。审计是以基建项目为标的，以会计师、审计师为主要从业人员。3、工程审计独立于项目组织之外，审计人员与项目组织无任何直接的行政或经济关系。一、专项资金财务管理情况。通过对会计资料进行检查，审查财政、项目主管部门以及项目实施单位对专项资金是否实行专人专账、专户管理，资金安排、支出核算和管理是否到项目。有无扩大开支范围、将一些不合理的费用列入专项资金支出中；有无改变资金用途、将各项专款调剂使用；工程项目的预决算

2023-06-21

410人看过

业主
工程款拨付审批表几份

一、工程款拨付审批表几份一般情况下工程量清单要三份，施工方1份、业主（代表）1份、监理1份，工程进度款的申请表（工程计量报表）要四份，施工方1份、业主（代表）1份、业主（代表）财务处（室）1份、监理1份。二、如何申请进度款，具体内容有什么关于申请进度款的所需资料有：申请市级财政投资项目工程进度款，需提供建设项目经费请拨单，并附上项目立项批复或市政府相关批文、工程中标通知书、项目投资概算表、施工承包合同、工程进度监理审核报表及发票。关于申请进度款的具体申请流程为：由项目施工单位根据每月进度填报建设项目经费请拨单，经监理单位审核并由建设单位确认后报财政部门办理请款手续。工程进度款是指在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总和。三、工程进度款的计算工程进度款的计算，主要涉及两个方面：一是工程量的计量［参见《建设工程工程量清单计价规范》；二是单价的计算方法。单

2023-04-23

139人看过
法律综合知识
工程竣工验收审计审批表的填写要求

根据《民事诉讼法》第一百五十条规定,人民法院应在立案之日起六个月内作出第一审判决。若出现特殊情况需要延长,需高级法院批准,高级法院审理第一审案件需要延长期内,由最高人民法院批准。当事人不服第一审判决或裁定,有权在判决书或裁定书送达之日起十五日内向上一级法院提起上诉。若逾期不提起上诉,则第一审判决或裁定发生法律效力。根据我国《民事诉讼法》第一百五十条规定，人民法院应当在立案之日起六个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由高级人民法院批准，高级人民法院审理第一审案件需要延长的，由最高人民法院批准。当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。逾期不提起上诉的，人民法院的第一审判决或者裁定发生法律效力。上诉期限及上诉程序根据我国《行政诉讼法》第四十五条规定，当事

2023-08-29

66人看过
业主
工程审计费由谁出，工程审计范围是什么

一、工程审计费由谁出？在双方合同没有约定的前提下，审计单位与业主一般是按结算造价的比例支付审计费用，这个系数根据项目不同系数也不同，可以是2％或3％。另外超出审核造价后5％部分按5％的审计费由施工方支付。举个例子：比如一个送审1000万的项目，业主和审计单位谈好按2％支付审计费，那么审计在这块里可以拿到1000＊2％＝20万，如果审核后是960万，1000／960－1＝0．0417，没超出5％，那么审计只能拿到20万。如果审核后最终造价是800万，1000－（800＊1．05）＝160万，那么160＊5％＝8万，这个8万由施工单位支付，审计可得20＋8＝28万，而且审计核增、核减都要算。二、工程审计范围是什么？有政府性投资的建设项目，一律要进行工程审计。即所有行政、事业单位的建设项目都要经过造价审计和财务决算审计。非政府性投资的建设项目，规模较大而且涉及的利害关系人较多的，必须进行工程造价

2023-03-23

91人看过
业主
动火作业审批人由谁签的

一级动火作业由所在单位行政负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报本公司行政部及消防安全负责人及生产部门、工程部门、协理、总经理审批后，方可动火。二级动火作业由所在工地、车间的负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报本工程部及行政部主管部门审查再由协理批准后，方可动火。三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经工地、消防安全负责人及工程部主管审核批准后，方可动火。终南县工商局规定三级动火作业审批人是谁？三级动火作业审批由部门领导签字。三级动火即指在生产中动用明火或可能产生火种的作业，如熬沥青、烘砂、烤板等明火作业和凿水泥基础、打墙眼、电气设备的耐压试验、电烙铁锡焊、凿键槽、开坡口等易产生火花或高温的作业等都属于动火的范围。动火作业根据作业区域火灾危险性的大小分为特级、一级、二级三个级别。动火作业所用的工具一般是指电焊、气焊（割）、喷灯、砂轮、电钻等。《高层建筑消防安全管理规定》第

2023-07-21

277人看过

合同成立
领导签署意见时具体签署谁的姓名？

代领导签字时,应该遵循专业和正确的做法。在帮助领导签署之前,请先签署自己的名字,并写上“某某带领领导签署”。不要写领导的名字。签署的内容应该是领导完全知晓且充分理解和同意的。同时,需要保存好领导批准的内容证据,如邮件等。如果领导不在现场,可以在领导同意的情况下,帮助盖领导的名章。关于代领导签字,专业和正确的做法是:1.在帮助领导签署之前,请先签署您的名字,并写上某某带领领导签署。不要写领导的名字。签署的内容要是领导完全知晓且充分理解和同意的。您自己需要保存好领导批准的内容证据，如邮件等。2．您可以建议领导邮件签署其该签署的内容，或者传真签署内容。如因领导不在现场，您可以在领导同意的情况下，帮助盖领导的名章。代领导签字时，如何确保领导知晓并同意？根据我国《民法典》的规定，代领导签字时，需要确保领导知晓并同意。在某些情况下，领导可能无法亲自签字，此时应由

2023-09-02

315人看过
合同生效
工程第三方审计由谁委托

因为工程的性质不同，审计方和委托方都会出现差别。工程项目审计必须由政府的审计部门审核。而通常情况下，根据工程的不同性质，有很大比例的工程会被审计部门委托给社会中介机构，也就是第三方。就是的委托方就是审计部门。其次还有建设方和施工方共同委托社会上的第三方工程审计，和建设方单独委托的第三方审计也有。最后都是第三方审计部门给出审核报告，审计部门根据工程建设、财务收支等情况和给出的审核结果，出具最终的报告和审计决定。一、工程结算第三方审计重点结算审计主要审的是以下内容——工程量计算书，施工合同，竣工图，图纸会审记录，工程洽商记录，设计变更，图纸会审记录，监理工程师通知或业主施工指令，会议纪要，甲定乙供材料定价确认单，招标文件／中标通知书，其他结算资料。二、工程审计收费标准是多少（一）只委托做初步设计或施工图设计时，按照行业划分设计工作量各占的比例并乘以1．1的系数计算收费。如果增加编制施工图预算，

2023-02-27

336人看过
内部审计
审计署关于加强教育经费审计工作意见的通知

发文单位：审计署发布日期：1990-3-17执行日期：1990-3-17教育在经济建设中处于优先发展的战略地位。国家在财政比较困难的情况下，每年仍不断增加教育经费拨款，而且还逐步建立和完善了以财政拨款为主，多渠道筹措教育经费的新体制，增加对教育的投入。为了促进教育事业的发展，各级审计机关必须认真贯彻李鹏总理关于“切实加强教育经费使用的管理和审计监督，杜绝挪用浪费现象”的指示，加强对教育经费的审计监督，促使教育部门和单位加强管理，遵守财经纪律，杜绝挪用浪费，提高办学效益。根据今年全国审计工作会议确定的在今后两三年内要把教育经费审计作为一项重要工作来抓的精神，现提出如下意见：一、审计的重点一是各级教育主管部门，主要审计其资金管理和分配情况，有无挤占挪用教育经费等问题。特别是挪用各项专款和社会集资等多渠道筹措的资金盖房子、买汽车、经商办企业等问题。二是重点高等学校，主要审计其有无严重损失浪费问题

2023-04-24

408人看过
律师事务所
如何签署建设工程审计委托书

1、如何签署建设工程审计委托书以下为建设工程审计委托书范本法定代表人：（姓名）特此全权委托同志（项目建设单位名称），资质等级：担任项目负责人，全面负责项目施工管理和招标文件中的技术经济工作，参加开标会议。受托方必须按照《江苏省建筑施工企业项目经理资格管理办法》的规定，留在施工现场，认真履行项目经理的岗位职责。此委托不得转让。委托方：（公章）委托方：（项目建设单位签字）（法定代表人签字）日期：年月日

2023-05-02

477人看过

法律综合知识
限期出境由谁审批

限期出境就是由公安机关责令违反治安管理的外国人在规定的时限内离开我国国(边)境。相关法律知识《治安管理处罚法》第十条治安管理处罚的种类分为：(一)警告；(二)罚款；(三)行政拘留；(四)吊销公安机关发放的许可证。对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。《中华人民共和国治安管理处罚法》（2012修正）：第二章　处罚的种类和适用　　第十条　治安管理处罚的种类分为：\n（一）警告；\n（二）罚款；\n　　（三）行政拘留；\n（四）吊销公安机关发放的许可证。\n对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。

2023-05-05

100人看过
建设用地
土地规划由谁审批

一、土地规划由谁审批土地利用总体规划实行分级审批。省、自治区、直辖市的土地利用总体规划，报国务院批准。省、自治区人民政府所在地的市，人口在100万以上的城市以及国务院指定的城市的土地利用总体规划，经省、自治区人民政府审查同意后，报国务院批准。除由国务院审批之外的土地利用总体规划，逐级上报省、自治区、直辖市人民政府批准；其中，乡（镇）土地利用总体规划可以由省级人民政府授权的设区的市、自治州人民政府批准。土地利用总体规划一经批准，必须严格执行。二、土地规划的作用通过土地利用总体规划，国家将土地资源在各产业部门进行合理配置，首先是在农业与非农业之间进行配置，其次在农业与非农业内部进行配置，如在农业内部的种植业、林业、牧业之间配置。另外，《中华人民共和国土地管理法》还明确规定：国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量

2023-04-12

229人看过