工程施工合同模板什么样?
来源:互联网 时间: 2024-02-08 06:07:20 491 人看过

一、工程施工合同模板什么样?

发包人(全称):______________________________________

承包人(全称):______________________________________

依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:______________________________________

工程地点:______________________________________

工程内容:______________________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:______________________________

资金来源:______________________________________

二、工程承包范围

承包范围:______________________________________

三、合同工期:

开工日期:______________________________________

竣工日期:______________________________________

合同工期总日历天数____________天。

四、质量标准

工程质量标准:__________________________________

五、合同价款

金额(大写):_________________元(人民币)¥:_________________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间:_______年________月_______日

合同订立地点:____________________________

本合同双方约定______________________后生效。

发包人:(公章)______________承包人:(公章)______________

二、如何撤销合同?

关于合同撤销的流程,一种方式是由享有撤销权主体资格的人以自己的名义向人民法院或仲裁机关提起请求,由人民法院或仲裁机构依法立案、审理并作出撤销合同的裁判。

另一种方式是撤销权人主动向对方作出撤销的意思表示,而对方未表示异议,则可以直接发生撤销合同的后果。如果对撤销问题双方产生争议,则必须提起诉讼或仲裁,要求人民法院或仲裁机关予以裁决。因为合同撤销权在性质上也属于一种形成权,因而根据形成权的特点,撤销权的行使,为撤销权人单方的行为,无须相对人表示同意。

撤销合同时,可以由享有撤销权的人,以自己的名义,依法主动向人民法院或仲裁机构提出撤销申请。享有撤销权的人员主动向对方提出撤销合同,对方未表示异议的,可以直接发生撤销合同的后果。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月18日 16:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 包工程合同怎么写模板
    法律综合知识
    一、包工程合同怎么写模板甲方(房主人):乙方(承包人):甲乙双方在平等自愿的原则上,根据有关法律法规,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。第一条、建筑工程概况:开工期为xxx年xx月xx日,竣工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混结构,面积约125平方米,以实际建筑面积为准。第二条、工承承包方式:1、工程承包价格:本工程为甲方包料,乙方包工,每平方米包工价为:xxx元人民币,总包工价以实际面积为准。2、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。3、工程内容:从基础以上开始,主体按图施工。包括:地板、墙体粉
    2021-10-25
    97人看过
  • 水利工程施工协议模板是怎样的
    水利工程施工协议模板发包单位(甲方):承包单位(乙方):经双方友好协商,委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分,为确保工程质量,明确工程内容及双方责任,双方签订以下条款共同遵守:一、甲方责任:1、负责工程各种联系和协商工作,负责施工现场的“三通一平”(水通、电通、道路通,场地平整)。2、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。3、提供桩基础施工图纸贰套。4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。二、乙方责任:1、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员,并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。2、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。3、乙方必须按照图纸施工,保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求,属乙方责任的,由乙方负责;属甲方责任的,由甲方负责。4、乙方保证从进场试桩之日起个工作日完成(不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外)。
    2023-06-15
    184人看过
  • 工程施工竣工验收报告模板
    工程施工竣工验收
    工程竣工验收报告是对工程项目进行质量评估验收后形成的书面报告,包括建设依据、工程概况、初验与试运行情况、竣工结算概况、经济技术分析等内容。编写时需注意合规性、工程质量、专项检验等方面,确保与验收结论一致。 工程竣工验收报告是工程项目竣工后,经过相关部门成立的专门验收机构,组织专家进行质量评估验收以后形成的书面报告。竣工验收报告主要内容包括建设依据、工程概况、初验与试运行情况、工程技术档案的整理情况、竣工结算概况、经济技术分析、投产准备工作情况、收尾工程的处理意见、对工程投产的初步意见、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。在写竣工验收报告时,需要注意已完成计划和合同规则的各项内容,单位工程所含分部工程均检验合格,契合法令、法规、工程建造强行标准、计划文件规则及合同请求,工程材料契合请求,单位工程观感质量契合请求,各专项检验及有关专业体系检验悉数经过,以及注意各专项验收及有关专业体系检验结
    2024-01-05
    425人看过
  • 工程施工合同模板的法律效力如何确认?
    建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及
    2023-07-03
    261人看过
  • 劳务施工合同补充协议模板是什么
    补充协议根据《中华人民共和国劳动法》,用工单位与劳动者双方以平等协商同意,自愿签订本协议,共同遵守本协议所列条款。第一条、工作时间1、根据工种的特殊性,维修人员无固定上下班时间,公司不做个人出勤文字备案。2、工作人员应根据事故的轻重缓急合理安排维修,保证店面正常运转。3、接报修电话后做报修记录,必须告知分店负责人什么时间处理。第二条、工作范围1.企业旗下品牌店面、员工宿舍、总办公室电源、照明正常维修。2、强电、送排风机、冰柜、冰箱、微波炉、灶上下电源、压面机、空调、鱼缸、热水器、开水器、蒸饭车、消毒柜等电源处理、照明维修、电源改动。3、弱电、电话线路故障处理、消防设备安装和事故处理,4.负责所有线路、空气开关的日常检查、维护保养、每年不低于二次以上大型检查工作。第三条、责任安全1、工作人员应具有国家相关部门颁发的、有效的证件(特殊工种电工证)并做到持证上岗。2、严格按照(国家安全监督总局)
    2023-04-13
    125人看过
  • 建筑工程施工补充协议模板
    建筑工程施工补充协议甲方(合作单位):乙方(合作单位):经甲乙双方友好协商,在平等互利诚实信用的原则下,就********有限公司开发的“********广场”******等建设项目达成一致合作意见,订立本协议,具体如下:一、合作内容本协议所包含的合作工程内容为:“****广场”****五星级酒店(用地50亩左右,规划建筑面积5.5万平方米左右)具体规模以相关项目施工图纸为准。工程地点在****天北新区。二、合作方式双方确定本协议合作内容的合作方式:“****广场”西区工程项目由乙方垫资实施。三、工程支付方式1、本工程无工程预付款。施工合同补充协议范本2、本工程施工完成三层时甲方支付乙方已完工程量的75%工程款。3、本工程施工完成主体封顶时甲方支付乙方总工程量的75%工程款。4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方总工程量的15%工程款。5、本工程竣工验收合格甲方支付乙方总工程量的5%工程
    2023-06-04
    256人看过
  • 工程违约赔偿合同模板
    甲方:乙方:乙方于2011年x月x日与xxxx房地产有限公司签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为原合同),依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。一、乙方自愿同意解除原合同中所有承包的施工项目。二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围
    2023-04-30
    376人看过
  • 建筑安装工程合同模板
    一、建筑安装工程合同模板__年__月__日,__(简称甲方),与__(简称乙方),签订安装主机的项目合同。1.安装工程名称:2.工程地点:_________。3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。4.完工期限:本安装工程将配合甲方在_____建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括_______主机试验运行。5.安装工程总价格:_______美元整。6.安装工程付款进度:第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_____美元整;第2期:甲方在A港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即___美元整;第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即________美元整;第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_____美元整;第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即______美元整;第6期:在工程验收合
    2023-04-23
    484人看过
  • 工程质量保证合同模板
    一、工程质量保证合同模板工程质量保证合同模板:1.首先写明发包人与承包人双方的基本信息;2.写明各自的权利义务、责任范围及违约责任和争议解决方式等条款;3.最后由双方签字并注明日期。二、工程质量保证金支付手续流程是什么?工程质量保证金支付手续流程是发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人,逾期支付的,从逾期之日起,按照同期银行贷款利率计付利息,并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复,经催告后14日内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。实践中虽然大部分工程项目的质保金的预留比例未超过5%,工程质保金3%最新规定但对于一些新型或风险较大的项目,发包人还是会预留较大比例的工程质保金,作为其项目的风险控制措施。三、工程质量保证金与质量保修金区别工程质量保证金与质
    2023-06-07
    63人看过
  • 模板工程施工方案审批程序和流程
    模板工程施工方案的审批手续具体如下:1、施工单位审核及审批。群体工程、单位(体)工程施工组织设计必须由项目经理审核,总承包单位技术负责人审批。牵涉到质量、安全的专项施工技术方案和危险性较大分部分项工程安全专项施工方案必须由项目经理审核,总承包单位技术负责人或其授权人审批。以上级单位名义承接的工程其施工组织设计及专项施工技术方案和危险性较大分部分项工程安全专项施工方案应由上级单位技术负责人或其授权人审批;2、施工技术方案的补充及变更。施工过程中专项施工技术方案出现重大变更,施工单位须重新编制专项施工技术方案或编制补充方案报监理工程师审核、审批。危险性较大的分部分项工程出现重大变更,施工单位须重新编制危险性较大分部分项工程安全专项施工方案或补充方案,并重新组织专家论证,并将专家论证通过的专项方案报送监理工程师审核、审批。严格的审批手续与有效的审批程序有什么区别呢?一:词语性质不同:审批是一个名
    2023-08-06
    363人看过
  • 建筑模板工程合同怎么制作
    甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据<中华人民共和国民法典>及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:一、工程内容二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日结束。2、如遇下列情况,工期作相应顺延。(1)施工现场不符合安全施工;(2)设计范围内重大设计变更;(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;(4)甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求
    2023-06-08
    464人看过
  • 什么是员工注册合同模板
    员工入职合同模板:甲方姓名(使用部门):乙方(聘用人员)姓名:性别:国籍:出生日期:身份证号码:地址:,根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规和政策,劳动合同由双方平等协商订立。p>一、岗位及使用期限甲方聘请乙方担任该岗位工作。使用寿命很长。从年月日到年月日。工作内容乙方同意工作,根据甲方工作需要履行职责,完成任务。乙方应遵守甲方依法制定的管理制度。III.劳动保护和工作条件甲乙双方必须严格执行甲方的相关工作时间。甲方应为乙方提供合格的工作条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程四、工作报酬乙方月薪为元。工作期间病假工资的奖金和扣除。遵守《酒店员工手册》第四章、酒店规章制度及相关文件的规定v.工作纪律甲乙双方应严格遵守法律、法规、规章和政策。甲方应制定各项具体的内部管理制度。乙方应服从甲方的管理六、劳动合同变更、终止和解除的条件(一)劳动合同确需变更的,(二)劳动合同期满或甲乙双方约定的
    2023-05-07
    151人看过
  • 模板工程承包合同范本是怎样的?
    模板施工承包合同工程名称:发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):为了更好地完成音乐·家生活广场工程施工任务,本工程模板施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责,以保证工程质量和安全生产,并顺利按期完成施工任务,本着双方自愿原则,经双方协商,签定本施工合同,望共同信守执行。第一条:承包范围甲方施工范围内的厦门音乐·家生活广场工程的所有模板施工项目。第二条:承包方式及承包内容承包方式为包工包料,具体承包内容包括:1、模板施工人工费;2、模板施工材料:包括模板、木枋、辅助模板;3、模板施工机具:包括圆盘锯、手提锯、木工刨、活动接线插座、电钻及其它手工工具;4、模板安装材料:包括铁钉、铁丝、对拉螺杆(材料加工及机具)、螺帽、蝴蝶卡、塑料套管、脱模剂;5、照明用具:碘钨灯、灯管、电源线。第三条:承包单价按模板与砼实际接触面积以平方米计算,承包单价为18.0元人民币/平方米。第四条:工程量结
    2024-01-11
    268人看过
  • 木工装修工程承包合同的模板是怎样的?
    木工装修工程承包合同甲方:乙方:根据施工需要,甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围:施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。四、工程内容:模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。五、工程承包方式:1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价木工装修合同范本
    2023-05-01
    80人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 工程中模板施工合同的条款有哪些
      海南在线咨询 2023-04-02
      建设工程合同采用书面形式订立,模板工程合同模板合同属于要是合同的范畴,国家2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)已由住建部、国家工商总局于2013年联合发布使用。 建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建
    • 建筑施工合同台账模板
      西藏在线咨询 2022-08-12
      标题:劳动管理台账,下一行,左边是编制单位:XXXX,右边是制本号:XXXX。以下便是内容了,依次是序号、姓名、部门、职务或工种、合同起止时间、合同编号、合同变更情况(如:续签、解除、终止等)、还有备注(可以写解除合同的缘由等,如主动辞职、因某原因辞退等)以及月合计数。月合计数就是每月签订合同的人数。页脚你可以自定义一下,左边写制表人:XXXX,中间写第几页,右边写共几页。
    • 光纤模板施工合同范本
      安徽在线咨询 2022-12-18
      1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。 4、工程质量。 5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包
    • 水利工程施工协议模板是怎样的?
      广东在线咨询 2023-10-16
      1、首先写明发包单位(甲方)与承包单位(乙方)信息。 2、经双方友好协商,委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分,为确保工程质量,明确工程内容及双方责任,双方签订以下条款共同遵守。 3、具体内容:双方责任结算及付款方式本协议未尽事宜,双方协商解决。 4、结尾:双方签字盖章生效。
    • 机井施工合同是什么及模板和内容
      辽宁在线咨询 2022-07-13
      关于机井施工合同,建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方