简述工程变更的程序是怎样的-法师兄

简述工程变更的程序是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-16 09:51:06 145 人看过

（1）总监理工程师在专业监理工程师的协助下，认真审查承包商递交的工程变更申请，并给予详尽的审查意见。

若这些工程变更事项涉及到工程设计文件修改，总监理工程师应该协同发包方将其转交给原设计人员进行相应的工程设计文件修正。

如果情况需要，项目监理机构还应当组织发包方、设计方、承包方等相关单位召开专门的研讨会议，以深入探讨和论证工程设计文件修改的具体方案。

（2）总监理工程师在充分考虑实际情况、工程变更文件以及其他相关资料的基础上，结合专业监理工程师对工程变更所引发的增减工程量、费用变化以及对工期可能产生的影响进行深入分析后，对工程变更所带来的费用及工期影响作出全面而准确的评估。

（3）总监理工程师将与发包方、承包方等各方代表共同协商，确定工程变更所涉及的费用及工期变化，并在经过会签确认后，发布正式的工程变更单。

（4）项目监理机构将依据已经获得批准的工程变更文件，严格监督承包方按照规定的程序和要求实施工程变更。

《公路工程设计变更管理办法》第十四条

项目法人在报审设计变更文件时，应当提交以下材料：

（一）设计变更说明；

（二）设计变更的勘察设计图纸及原设计相应图纸；

（三）工程量、投资变化对照清单和分项概、预算文件。

第十五条

设计变更文件的审批应当在20日内完成。

无正当理由，超过审批时间未对设计变更文件的审查予以答复的，视为同意。

需要专家评审的，所需时间不计算在上述期限内。

审批机关应当将所需时间书面告知申请人。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

罚金
简述工程价款结算程序

1.承包商提出付款申请工程费用支付的一般程序是首先由承包商提出付款申请，填报一系列工程师指定格式的月报表，说明承包商认为这个月他应得的有关款项，包括：①已实施的永久工程的价值;②工程量表中任何其他项目，包括承包商的设备、临时工程、计日工及类似项目;③主要材料及承包商在工地交付的准备为永久工程配套而尚未安装的设备发票价格的一定百分比;④价格调整;⑤按合同规定承包商有权得到的任何其他金额。承包商的付款申请将作为付款证书的附件，但它不是付款的依据，工程师有权对承包商的付款申请做出任何方面的修改。2.工程师审核，编制期中付款证书工程师对承包商提交的付款申请进行全面审核，修正或删除不合理的部分;计算付款净金额。计算付款净金额时，应扣除该月应扣除的保留金、动员预付款、材料设备预付款、违约罚金等。若净金额小于合同规定的临时支付的最小限额，则工程师不需开具任何付款证书。3.业主支付业主收到工程师签发的付款

2023-06-07

226人看过
股票
简述股票上市的程序

股票上市的程序如下：1、股票上市申请。上市申请。发行人在股票发行完毕，召开股东大会，完成公司注册登记后，向证券交易所提出上市申请。2、审查批准《股票发行与交易管理暂行条例》规定，符合公开发行股票条件的股份有限公司，申请其股票在证券交易所交易，应当向证券交易所的上市委员会提出申请；上市委员会应当自收到申请之日起二十个工作日内作出审批，确定上市时间，审批文件报证监会备案，并抄报证券委。《中华人民共和国公司法》规定，股份有限公司申请其股票上市交易，应当报经国务院或者国务院授权证券管理部门批准，依照有关法律、行政法规的规定报送有关文件。国务院或者国务院授权证券管理部门对符合本法规定条件的股票上市交易申请，予以批准；对不符合本法规定条件的，不予批准。3、申请股票上市应当报送的文件。股份公司向交易所的上市委员会提出上市申请。申请时应报送下列文件：（1）申请书；（2）公司登记文件；（3）股票公开发行的批

2023-08-12

356人看过
法律综合知识
简述私营企业开业登记的程序是怎样的

（1）办理流程的具体步骤如下所述：首先是为期自1至3天不等的核准名称注册流程时间节点：在完成了选择公司类别、确定公司名称、设定注册资本金额以及明确各股东及其出资比例等事项后，您便可以选择亲自前往工商局或者通过网络途径向相关部门递交核名申请。当核名操作获得批准时，即代表核名成功；若未能顺利通过，则需要重新进行核名工作。接下来是提交资料阶段，此环节所需时间约为5至15个工作日：在核名认证通过后，您需要进一步确认公司的地址信息、高级管理人员信息以及经营范围等内容，并通过在线平台提交预先申请。待在线预审通过后，请根据预约时间前往工商局递交正式的申请材料。最后一步是领取执照，这一过程通常只需在预约当天完成即可：您需要携带准予设立登记通知书以及办理人本人的身份证原件，前往工商局领取营业执照正本和副本。至此，整个流程结束，您将成功收到新成立公司的营业执照。《公司法》第三十三条依法设立的公司，由公司登记机

2024-05-17

472人看过
要约
简述合同订立的程序

一、合同订立的程序合同的签订，一般应基于双方当事人的合意，既意思表示一致。合同订立的过程就是当事人双方使其意思表示趋于一致的过程，这一过程在民法典上称为要约和承诺。向对方提出合同条件作出签订合同的意思表示称为“要约”，而另一方如果表示接受就称为“承诺”。一般而言，一方发出要约，另一方作出承诺，合同就成立了。但是，有时要约和承诺往往难以区分。许多合同是经过了一次又一次的讨价还价、反复协商才得以达成。二、合同订立的需要条件(一)须有双方或多方当事人合同为各方达成的协议，属于双方或多方的法律行为，因此，订立合同须由至少两方当事人参与，仅一方当事人不存在订立合同问题。订约当事人是否为双方或多方，决定于参与订约的人是否为相互独立的意思主体。在一般情形下，订约当事人各方的经济目的是相反的，但在某些情形下，订约当事人各方也可有相同的经济目的，但须能为相互独立的意思表示。(二)须有当事人之间的意思表示的互

2023-05-04

338人看过

公证程序
简单公证程序的概述

（1）申请，即当事人向公证处提出办理公证的申请；（2）受理，即公证处根据当事人的申请，认为申请公证的事项属于公证业务范围，予以接受公证申请，并收取公证费；（3）审查，公证处对受理的公证事项进行审查；（4）调查，公证处对受理公证的事项找有关单位、组织的人员或实地进行调查、核实；（5）出具公证书，公证处当事人申请的公证事项，经过调查、核实后确认其真实、合法的，出具给申请人公证书。对有些公证，如提存、招标、拍卖、遗嘱、开奖等有有别于一般程序的特殊规定。公证遗嘱的程序1、立遗嘱人提出申请立遗嘱人必须亲自向本人住所地的公证处提出申请，不能委托他人办理，申请遗嘱公证要填写公证申请表；申请表的内容包括：（1）申请人的姓名、性别、出生日期、身份证号码、工作单位、住址等；（2）请求公证的事项及公证书的用途；（3）提交材料的名称、份数及有关证人的姓名、地址；（4）申请的时间及其他需要说明的问题。此外，立遗嘱人

2023-07-05

126人看过
法律综合知识
简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么？

1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中，通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、

2024-05-08

476人看过
法律综合知识
简述行政处罚的简易程序和一般程序的区别

一、简述行政处罚的简易程序和一般程序的区别行政处罚的简易程序与一般程序在多个方面存在显著差异：1．简易程序的特点是当场做出决定，并且这一决定在获得派出所所长同意后即可生效。相比之下，一般程序则需经过县（区）以上公安局长批准后才能作出决定。2．简易程序通常限于罚款等较为轻微的处罚措施，而一般程序则涵盖了从罚款到行政拘留等多种处罚手段，显示了其更为广泛和严厉的处罚范围。二、行政处罚一般程序详解行政处罚的一般程序适用于那些违法事实复杂、情节严重，需要深入调查取证或可能给予较重处罚的案件。1．在此程序中，公安机关或具有行政处罚权的执法单位会根据案件的具体情况，采取相应的调查措施，确保事实清楚、证据确凿。2．根据《行政处罚法》的规定，调查取证过程必须全面、客观、公正，以充分保障当事人的合法权益。3．在一般程序中，不同层级的公安机关具有不同的处罚权限。例如，公安派出所或相应级别的执法单位可以作出警告和

2024-07-28

202人看过
刑事简易程序
刑事简易程序的变更的条件是什么

刑事简易程序的变更的条件没有明确的规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十四条基层人民法院管辖的案件，符合下列条件的，可以适用简易程序审判：(一)案件事实清楚、证据充分的；(二)被告人承认自己所犯罪行，对指控的犯罪事实没有异议的；(三)被告人对适用简易程序没有异议的。人民检察院在提起公诉的时候，可以建议人民法院适用简易程序。第二百一十五条有下列情形之一的，不适用简易程序：(一)被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的；(二)有重大社会影响的；(三)共同犯罪案件中部分被告人不认罪或者对适用简易程序有异议的；(四)其他不宜适用简易程序审理的。第二百一十六条适用简易程序审理案件，对可能判处三年有期徒刑以下刑罚的，可以组成合议庭进行审判，也可以由审判员一人独任审判；对可能判处的有期徒刑超过三年的，应当组成合议庭进行审判。适用简易程序审理公诉案件，人民检察院应

2023-04-21

419人看过

法律综合知识
简易程序变更普通程序规定是什么

根据有关法律法规的明确规定，对于简易程序向普通程序转换的情况，大致包括以下两个方面的条件和规定：首先，在审判的过程中，如果法院发现该案件存在较高的复杂性，不适宜继续适用简单程序的话，法庭将会依法裁定将其转换为普通程序来进行审理；其次，当法官作出决定决定适用普通程序后，整个审判程序的期限则会被调整为六个月。在此基础上，如若出现任何特定情形的话，还可申请案件延期审理。《民事诉讼法》第一百七十条人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序。第一百六十条基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件，适用本章规定。基层人民法院和它派出的法庭审理前款规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。

2024-04-23

347人看过
合同条款
工程合同变更概述

一、合同变更范围工程合同变更，是指施工承包合同依法成立后，在工程实施过程中，发包商和承包商依法通过协商对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。施工承包合同变更的范围包括工程性质、合同中规定的工程质量、进度、价款要求，以及合同条款中承发包双方责权利关系的变化等都可以被看做为合同变更，最常见的工程变更有以下几种情况：第一，业主刘建筑物的外形或使用功能有新的想法，因此必须变更原设计方案，同时也要重新修订预算。第二，由于设计人员的疏忽或其他原因造成的设计错误，必须对设计图纸作重新修改。第三，由于工程条件预定不准确导致工程环境发生变化，必须要重新修改施工方案和变更施工计划。第叫，由于应用新的技术和知识，可以大幅度降低成本，有必要变更原设计、实施方案或实施计划。第五，由于业主指令、业主的原因造成承包商施工方案的变更。第六，政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。第七，由于

2023-02-12

55人看过
法律综合知识
简述劳动合同的变更

一、简述劳动合同的变更劳动合同的变更为：指双方在协商一致的情况下，在原合同的基础上对原劳动合同内容进行部分修改，可以删减或者增加条款，不是要签订新的劳动合同。变更后的与原合同未变更的，同样具有法律效力。《中华人民共和国劳动合同法》第三十五条用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。二、劳动合同变更程序是什么变更的程序为：1．用人单位或劳动者提出变更劳动合同的要求；2．合同另一方接到对方的变更请求后，应当及时进行答复，同意变更的应当通知劳动者；3．订立书面变更协议，变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。三、劳务合同与劳动合同的区别1．主体资格不同。劳动合同的主体只能一方是法人或组织，即用人单位，另一方则必须是劳动者个人，劳动合同的主体不能同时都是自然人；劳务合同的主体双方当事人可以同时都是法

2023-05-11

304人看过
公司合并
简述公司合并时的程序

公司在合并时，首先应由各合并公司的董事会形成决定，然后相互进行谈判、磋商合并事宜并签署合同。关于公司合并的批准问题，我国《公司法》对合并权属规定是董事会可以提出方案，要使该方案生效要经股东大会做出决议。股份公司股东大会讨论并对合并问题做出决议时，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过;有限公司股东会讨论并对合并问题做出决议时，须经代表2/3以上表决权的股东通过;国有独资公司，由公司董事会提出方案报国家授权投资的机构或授权的部门批准。上述批准仅仅是公司投资者的批准，对于股份公司的合并，我国《公司法》第183条规定须经原批准该股份公司成立的省级人民政府或国务院授权的部门批准。由于参加合并的各公司都是特定的主体，股份公司因吸收其他公司并入需要发行新股，不存在向社会公开募股的问题，故不必报证监会批准。在参加合并的各公司的股东会做出决议日的10天内，各公司均应通知其债权人，并于30日内在报纸

2023-06-05

53人看过

旁系血亲
简述行政程序法的作用

1．提高行政效率。行政程序在行政行为中是无处不在的，实体法不通过一定程序，就不可能被实施。为批准某一申请，可以通过几个部门，盖几个章就简明迅速地完成，也可以盖上几十甚至几百个章，使这一程序成为一个漫长的难以完成的过程。程序法的作用，就在于将合理的、既能提高行政效率，又能保护公民权益的程序法律化、制度化，免去不必要的程序或简化繁琐的程序，从而大大提高行政效率。2．制约作用。所谓制约作用是指行政程序法律能够在程序上对行政机关起制约作用，防止其失职、越权和滥用职权。这主要表现在以下两个方面：第一，行政程序法律使行政程序成为行政行为产生法律效力的必要条件。第二，是与腐败行为等行政违法行为作斗争的重要手段3保护公民、法人和其他组织的合法权益。公民、法人或其他组织的合法权益，不仅要靠行政实体法予以规定，还要靠程序法予以保障。例如，在行政处罚中设置说明理由、听取意见以至听证、裁决的顺序性程序，就具有避免

2023-07-22

260人看过
法律综合知识
帮信罪的速裁程序是否可以变更为简易程序

一、帮信罪的速裁程序是否可以变更为简易程序对于“帮信罪”（即帮助信息网络犯罪活动罪）这一类案件而言，根据我国现行《刑事诉讼法》之相关规定，只要满足简易程序或速裁程序的适用条件，就能够适应上述这些法律流程。然而，值得注意的是，一旦案件正式启动了速裁程序，往往就无法再更改回简易程序，因为速裁程序实际上乃是简易程序的一种特殊表现形式，旨在更为迅速有效地处置案件。但是，倘若审理过程中发现存在不宜使用速裁程序的情形，法院有权适时调整司法程序并将案件转化至普通程序进行审理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十二条：“基层人民法院管辖的可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件，案件事实清楚，证据确实、充分，被告人认罪认罚并同意适用简易程序的，可以适用简易程序，由审判员一人独任审判。人民检察院在提起公诉的时候，可以建议人民法院适用简易程序。”第二百二十五条：“适用简易程序审理公诉案件，检察人员可以不派员出席法

2024-07-08

391人看过