承包商施工索赔的内容和特点是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 14:51:38 385 人看过

1.不利自然条件和人为障碍引起的索赔。此类障碍或条件是指经验丰富的承包商无法合理预见且在施工过程中发生的障碍或条件,这些障碍或条件增加了施工难度,并导致承包商花费更多的时间和成本

2.要求延长工期和延误。它包括工期索赔和成本索赔,应分别编制,因为这两项索赔可能不会同时成立。如果仅由于业主和工程师的原因导致工期延误,承包商不仅应适当延长工期,还应给予相应的费用赔偿。有时,业主或工程师会发布加速施工令(原因不得由承包商的任何责任和理由引起),这将增加施工成本并引起索赔。根据FIDIC合同条款,可采用激励方式解决施工成本补偿问题,鼓励承包商克服困难,提前(或按时)完成工程。

4.因除施工责任外的任何责任和原因造成施工临时中断和工作效率降低的索赔承包商

5.因业主不当终止项目而引起的索赔

6.因业主风险和特殊风险引起的索赔

7.因价格上涨引起的索赔

8.因拖欠项目资金引起的索赔

9.因法规变更引起的索赔,货币和汇率。在投标截止日期前28天之后,如果业主所在国或地方的任何法律、法令、法令和规则发生变化,或项目所在国政府(或其授权机构)对一种或多种货币施加限制,或对合同付款施加货币兑换限制,业主应赔偿承包商的损失。因合同条款含糊不清和错误引起的索赔

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月11日 05:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同条款相关文章
  • 业主反索赔的内容及特点有哪些
    (一)对承包商履约中的违约责任进行索赔。它包括以下内容:1.工期延误反索赔。由于承包商的原因造成工期延误的。业主可要求支付延期竣工违约金,确定违约金的费率时可考虑的因素有:业主盈利损失;由于工程延误引起的贷款利息的增加;工程延期带来的附加监理费用及租用其他建筑物时的租赁费。2.施工缺陷反索赔。如工程存在缺陷,承包商在保修期满前(或规定的时限内)未完成应负责的修补工程,业主可据此向承包商索赔,并有权雇用他人来完成工作,发生的费用由承包商承担。3.对超额利润的索赔。如工程量增加很多(超过有效合同价的15%),使承包商在不增加任何固定成本的情况下预期收入增大,或由于法规的变化导致实际施工成本降低,业主可向承包商索赔,收回部分超额利润。4.业主合理终止合同或承包商不正当放弃合同的索赔。此时业主有权从承包商手中收回由新承包商完成工程所需的工程款与原合同未付部分的差额。5.由于工伤事故给业主方人员和第
    2023-06-15
    388人看过
  • 承包商施工索赔有哪些情形
    一、承包商施工索赔有哪些情形1.不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的,增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。2.工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面,应分别编制,因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延,不仅应给承包商适当地延长工期,还应给予相应的费用补偿。3.加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令(其原因应非承包商的任何责任和原因引起),会导致施工成本增加,引起索赔,此按FIDIC合同条款规定,可采取奖励方法解决施工的费用补偿,激励承包商克服困难,提前(或按时)完工。4.因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5.业主不正当地终止工程而引起索赔。6.业主风险和特殊风险引起索赔。7.物价上涨引起索赔。8.拖欠支付工程款引起索赔。
    2023-06-03
    402人看过
  • 承包商在施工项目中的损失索赔
    承包商施工索赔的情形有:1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。2、工期延长和延误索赔。3、加速施工的索赔。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔。9、法规、货币及汇率变化引起的索赔。10、因合同条文模糊不清、错误引起索赔。施工索赔需要收集的证据有哪些索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由,正当的索赔理由的说明须有有效证据。索赔证据的种类:(1)本工程合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔
    2023-07-20
    453人看过
  • 专利权的内容和特点
    (1)发明和实用新型:制造、使用、许诺销售、销售、进口;发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。(2)外观设计:制造、销售、进口。外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。专利权是由国务院专利行政部门依照法律规定,根据法定程序赋予专利权人的一种专有权利。它是无形财产权的一种,与有形财产相比,具有以下主要特征。(1)具有独占性。所谓独占性亦称垄断性或专有性。专利权是由政府主管部门根据发明人或申请人的申请,认为其发明成果符合专利法规定的条件,而授予申请人或其合法受让人的一种专有权。它专属权利人所有,专利
    2023-06-07
    344人看过
  • 安置补偿协议的内容和特点是什么
    1、房屋拆迁补偿安置协议的主要内容如下:。拆迁补偿方式、货币补偿金额及其支付期限;2。安置房的面积、标准和位置;3。产权交易房屋差价的支付方式和期限;4。搬迁期、搬迁过渡方式和过渡期;3;5。搬迁补助、临时安置补助或停产停业损失的支付标准和支付方式;6。违约责任和争议解决;7。当事人约定的其他条件。二是房屋拆迁补偿安置协议具有以下特点:1。房屋拆迁补偿安置协议是双方的法律行为。房屋拆迁当事人的法律地位是平等的。三。协议必须是双方的法律行为。4。房屋拆迁补偿安置协议是具有法律效力的文件。房屋拆迁补偿安置协议是一种双重补偿协议。协议各方根据协议享有一定的权利并承担相应的义务。6。房屋拆迁安置协议必须采用书面形式。
    2023-05-31
    432人看过
  • 财务管理的定义、内容和特点是什么
    1、财务管理的定义、内容和特点(1)财务管理的定义。财务管理是在一定的总体目标下,对资产购买(投资)、资金融通(融资)、经营活动中的现金流量(营运资金)和利润分配的管理。财务管理是企业管理的重要组成部分。它是按照财务法律法规和财务管理原则,组织企业财务活动,处理财务关系的经济管理活动。总之,财务管理是组织财务活动、处理财务关系的经济管理。二是财务管理的内容,财务管理分为融资管理、投资管理、营运资金管理、利润分配管理。三是财务管理的特点。2。3,高灵敏度。二是加强企业财务管理,在企业实行全面预算管理。为了提高企业的整体经济效益,将企业的职能管理融入到企业管理一体化中。全面预算将管理与联合行动相结合,大大提高了管理效率,提高了企业的经济效益。全面预算采用自上而下、自下而上、自上而下相结合的主从编制方法。财务人员根据要完成的年度利润指标,计算产品销售毛利(先与销售人员结合市场情况,计算出单位产品
    2023-05-08
    200人看过
  • 可变更和可撤销合同的特点包括什么内容
    一、可变更和可撤销合同的特点包括什么内容1.订立合同时存在意思表示不真实的情况。2.在提出变更或撤销前,合同已经成立,但因欠缺某些对社会,对他人无影响的有效要件,如果当事人无异议,则可以正常履行,视为有效合同。3.意思表示不真实的一方对合同的变更或撤销有选择权。4.经当事人变更符合生效条件的,合同自变更协议达成后生效。二、可变更、可撤销的合同的种类有1.因重大误解订立的合同;2.订立合同时显失公平的;3.一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。对于可变更、可撤销的合同,当人有权诉请法院或仲裁机构予以变更、撤销,当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销。撤销权是撤销权人依其单方的意思表示使合同效溯及既往的消灭的利权。因撤销原因不同,撤销权人也不同。重大误解中,误解人是撤销权人;显失公平中,遭受明显不公的人是
    2023-06-16
    145人看过
  • 管制的特点及内容是什么?
    管制是我国特有的一种轻刑,它具有以下特点和内容:1、管制的对象刑法典对于管制的对象未作明确限制,只要刑法分则条文的法定刑中规定有管制的,人民法院根据案件的具体情况,认为属于犯罪尚不够判处有期徒刑或者其他主刑,以不予关押为宜的犯罪分子,都可以判处管制,限制其一定的人身自由。2、不予关押不予关押,也即不剥夺犯罪人的人身自由。这体现了管制刑的开放性特征,有助于避免短期自由刑固有的弊端。3、限制犯罪人的一定自由这是管制区别于免予刑罚处罚之关键。根据刑法典第39条之规定,限制自由的内容是:(1)遵守法律、行政法规,服从监督;(2)未经执行机关批准,不得行使言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;(3)按照执行机关规定报告自己的活动情况;(4)遵守执行机关关于会客的规定;(5)离开所居住的市、县或者迁居,应当报经执行机关批准。但是,对犯罪人的劳动报酬不得进行限制,即对于被判处管制的犯罪分子,在劳
    2023-04-22
    266人看过
  • 建筑工程索赔的分类和内容分别是什么
    1)按索赔当事人分类:承包人与发包人之间索赔,承包人与分包人之间索赔,承包人与供货人之间索赔,承包人与保险人之间索赔;2)按索赔事件的影响分类:工期延误索赔,不可预见的外部障碍或条件索赔,工程变更索赔,工程终止索赔,其它索赔;3)按索赔要求分类:工期索赔,费用索赔;4)按索赔的处理方式分类:单项索赔,总索赔。一、工程索赔的原则有哪些1.必须以合同为依据施工企业必须对合同条件、协议条款等有详细了解,遭遇索赔事件时,以合同为依据来提出索赔要求。2.及时提交索赔意向书根据招投标文件及合同要求中的有关规定提出索赔意向书,意向书应包含索赔项目(分部分项目工程名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附详细的计算资料和证明。索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认,必要时施工企业负责人、现场负责人、现场监理工程师和主管监理工程师要一起到现场核对。这样,监理工程师通过意向书就可
    2023-04-02
    189人看过
  • 涉外公证的内容和特点
    涉外公证是指我国的公证机关为适应当事人(个人和法人)在国(境)外的需要,对其发生在国内的法律行为和具有法律意义的文书或事实,而向国(境)外出具的文书。我国公民在申办前往国的有关签证等事项时,对方要求提供的必备的证明材料中,一般都需要提供有关申请人与签发国的亲友等的关系及其他有关法律行为或具有法律意义的文书和事实的公证文书,以便得到签证及处理有关涉外事项。这种公证具有域外的法律效力。目前,各国为保护本国公民和法人在国际经济,文化,科技,体育等领域的交往活动中的正当权益,对所发生的一系列涉外民事关系(包括财产、贸易、婚姻)等,都制定有完整的民事关系方面的有关法律,并得到国家强制力的保证。当涉外活动需要时,各国往往要求当事人(个人和法人)提供相关的公证文书(如隶属关系公证书、营业证明公证书、婚姻公证书、继承遗产公证书、国籍公证书等)。这类公证书,统称为涉外公证书。涉外公证包括:出生公证受刑事处分
    2023-04-24
    424人看过
  • 无期徒刑的特点和内容
    无期徒刑是介于有期徒刑和死刑之间的一种严厉的刑罚。无期徒刑是剥夺犯罪分子终身自由,并强制劳动改造的刑罚方法。无期徒刑具有如下特点和内容:1.剥夺犯罪人终身自由无期徒刑没有刑期限制,需要剥夺犯罪分子终身人身自由,因而它是自由刑中最为严厉的刑罚方法。作为一种严厉性仅次于死刑的刑罚,无期徒刑只适用于严重的犯罪。我国1997年刑法典对无期徒刑的规定一般有三种形式:一是把无期徒刑与有期徒刑以及其他刑种作为选择性刑种规定在一个条文中,把无期徒刑规定为法定最高刑;二是把无期徒刑与死刑规定在一个条文里,作为选择性刑种;三是把死刑作为最高刑,将无期徒刑和处10年以上有期徒刑规定在一个条文中,作为量刑的选择性刑种。当然,需要指出的是,尽管从法律规定与理论上说,无期徒刑是剥夺终自身自由,但由于法律同时规定了减刑、假释、赦免等制度,故而事实上被判处无期徒刑的犯罪人很少有终身服刑的。2.实行劳动改造根据刑法典第46
    2023-06-11
    252人看过
  • 违法行为的内容和特点
    刑事责任年龄
    违法行为如下:1、扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序;2、涉嫌非法携带管制器具;3、酒后驾驶驾驶机动车;4、破坏铁路封闭网。违法行为又称无效行为。不合法行为的一种。违背法律规定的行为。与客观上不合法行为不同之处在于,行为人在实施该行为时主观上有过错,从而使法律所保护的社会关系受到侵犯。违法行为的判断依据是什么一、违法行为的判断依据是什么1、违法行为是承担法律责任的前提和依据。按照违法行为的性质、情节和后果,法律责任可以分为刑事责任、民事责任、行政责任和违宪责任四种,一般违法行为有民事违法行为,包括违约、侵权等。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第十七条【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。已满十二周岁不满十
    2023-07-11
    405人看过
  • 承揽合同的特点及内容
    一、承揽合同的特点承揽合同的特点如下:1.承揽合同以完成一定的工作并交付工作标成果为标的。在承揽合同中,定作人所需要的不是承揽方的单纯劳务,而是其物化的劳务成果,但承揽人工作成果必须是符合雇主要求。2.承揽合同的标的物具有特定性。3.承揽工作具有独立性。4.承揽合同具有一定的人身性质。承揽人一般必须对工作成果的完成承担风险,承揽人不得擅自将承揽工作交给第三人完成,且对完成的工作过程中遭受的意外风险负责。二、承揽合同的内容承揽合同的内容包括以下这些:1.承揽的品名或项目。承揽的品名或项目即为定作物的名称。2.数量、质量、包装、加工方法。数量应明确计量单位,注意用法定计量单位。3.原材料的提供以及规格、数量、质量。4.价款或酬金。价款是指由承揽人提供原材料时,定作人支付承揽人提供的辅助材料、燃料动力、包装费用、劳务费用等项目的价金总额。5.履行期限、地点和方式。6.验收标准和验收方法。验收标准
    2023-05-03
    425人看过
  • 遗嘱继承内容怎么写,遗嘱继承的特点是什么
    遗嘱继承的内容应当写明遗嘱人的姓名、性别、出生日期、住址,以及对遗嘱处分的财产状况,对财产和其他事务的具体处理意见,遗嘱制作的日期以及遗嘱人等。遗嘱继承有遗嘱人一方的意思表示即可成立,不须征得他方的同意。遗嘱直接体现了被继承人的意愿等特点。一、遗嘱继承内容怎么写遗嘱继承应当写明以下内容:1.遗嘱人的姓名、性别、出生日期、住址。2.遗嘱处分的财产状况。3.对财产和其他事务的具体处理意见。4.有遗嘱执行人的,应当写明执行人的姓名、性别、年龄、住址等。5.遗嘱制作的日期以及遗嘱人。二、遗嘱继承的特点是什么遗嘱继承的特点是:1.遗嘱是一种单方法律行为,只要有遗嘱人一方的意思表示即可成立,不须征得他方的同意。发生遗嘱继承的法律事实构成包括两个法律事实,即被继承人的死亡和被继承人生前立有合法有效的遗嘱。2.遗嘱直接体现了被继承人的意愿。在遗嘱继承中,继承人、继承人的顺序、继承人继承的遗产份额或者具体的
    2023-06-01
    383人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 施工合同应包括哪些内容,承包商施工索赔的情况有哪些
      黑龙江在线咨询 2022-10-15
      1、施工合同应包括哪些内容 (1)施工主要是指工程的建筑与安装。施工合同是指施工人完成工程的建筑安装工作; (2)施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证、双方相互协作等条款。 (3)建设工程施工合同是建设主管部门依照有关法律规定制定和推行“示范文本”合同。 2、承包商
    • 承包商赔偿项目有哪些承包商索赔内容
      甘肃在线咨询 2023-06-29
      1、工程师或业主提供的施工图或批示错误; 2、业主未能及时提供施工现场; 3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误; 4、不可预见的自然条件; 5、服从工程师的指示进行试验,或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰; 6、因业主违约,承包商暂停工作及终止合同; 7、应属于雇主承担的风险等《建筑法》第五十四条规定,建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施
    • 私人承包商的工伤索赔是什么?
      北京在线咨询 2022-09-15
      索赔的赔偿项目有以下几种情况: 1、造成一般伤害(未达到残疾)的赔偿:医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费。 2、造成伤残的赔偿:医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费、辅助器具费、一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金。 3、造成死亡的赔偿:丧葬补助金、一次性伤亡补助金、供养亲属。 4、职工下落
    • 建筑工程承包合同的特点有哪些内容和定义。
      台湾在线咨询 2022-08-13
      建设工程施工合同,又称建筑安装工程承包合同,是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。施工合同的当事人是建设单位(发包人或称发包方)和施工单位〔承包人或称承包方)。双方是平等的民事主体。建设工程施工合同是建设工程合同的主要合同,它具有建设工程合同的基本特征
    • 承包商向业主索赔包括哪些内容
      广西在线咨询 2022-10-14
      在工程建设中,不可避免地会发生工程变更。工程变更对工程项目的质量和进度,特别是投资带来较大的影响。有经验的承包商常常通过工程变更获取改变合同价和工期的机会即工程索赔。那么承包商向业主的索赔包括哪些内容,是什么?