那个工程的延期索赔怎么处理
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-21 20:51:25 314 人看过

索赔工程延期的方式是:

1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;

2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。

一、劳务分包时如何索赔

一、索赔证据的取得

要取得索赔证据,应对施工现场进行全面了解并搜集相关的资料。一是要做好承包商所指定的各种日报表;二是异常工作情况记录要求做到时间准确无误,受影响的工作情况清楚明了。

二、索赔资料的整理

对搜集到的有关资料进行分析整理。在承包商向我方提出索赔时,我们要通过搜集到的有关资料,找出索赔事件发生的具体原因,对其进行分析和驳斥,将承包商的索赔减到最低程度。同时我方也根据事件发生的具体情况,向承包商进行反索赔。

三、索赔文件的编写

索赔文件的编写一般是按照索赔事件的发生、发展、处理及事件的最后解决过程进行编写的。

二、工地因甲方原因停工或停建赔偿

1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。

2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。

三、建设工程索赔的操作步骤

1、承包商递交索赔意向书。在施工过程中,若发生索赔事件,在该事件发生后索赔时效内,承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书,并根据合同约定抄送、报送有关单位。2、承包商继续施工,同时准备索赔材料。索赔事件发生后承包商原则上应该继续施工,并保持从索赔事件发生日至终止日的同期记录,同时提请监理工程师说明是否需要作其他记录。3、提交索赔文件。承包商应在发生索赔事件后,在向监理工程师发出索赔通知后28天内,或在工程师同意的合理时间内,向工程师报送索赔文件,说明索赔数额和索赔依据。4、工程师审核索赔文件。

5、工程师作出处理决定。6、业主审查索赔处理。7、承包商是否接受最终索赔处理决定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月05日 01:27
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 工程延期后监理费如何索赔呢
    工程延期后监理费的索赔方式有:1、如果合同中有相关约定的,当事人可要求对方按合同约定进行赔偿;2、如果合同没有约定的,当事人可与对方就监理费用进行协商;3、如不能协商一致的,当事人可依法向人民法院起诉。一、房屋租赁合同违约金的规定房屋租赁合同中有关违约金的规定如下:1、合同中有违约金的约定时,违约金按照合同约定的比例支付;2、如果认为约定的违约金过高或者过低,可以请求变更;3、合同中没有约定违约金的,按照违约造成的实际损失来计算违约金;4、违约金独立于房屋租赁费。房屋租赁违约金双方可以依据合同的约定进行处理,如果不能协商一致,可以通过诉讼的方式解决。二、怎么处理监理失职工程监理单位失职可以按双方当事人签订的合同约定或相关规定进行处理。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁
    2023-06-24
    461人看过
  • 工程延误工期索赔标准是什么
    一、工程延误工期索赔标准是什么工程延误工期索赔标准主要有以下内容:1.工期延误索赔标准可能包括实际损失的计算、违约责任的认定以及相应的赔偿方式等。2.索赔标准基于工程合同中的约定以及相关法律法规。(1)当工程未能按合同约定的时间完成,导致业主直接或间接经济损失时,业主有权向承包商提出工期延误索赔。(2)这种索赔是对因承包商原因导致的工期延误所造成的经济损失的补偿。二、工程延误工期索赔处理分类工程延误工期索赔处理主要分为两种类型:1.单项索赔:(1)单项索赔是指针对每一项索赔事项单独报送索赔通知书和索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他索赔事项混合处理。(2)这种索赔方式适用于索赔事项明确、金额较小的情况,便于快速解决纠纷。2.综合索赔:(1)综合索赔又称为总索赔或一揽子索赔,是指对整个项目中发生的所有索赔事项进行集中处理。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔
    2024-07-26
    261人看过
  • 承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔
    建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(一)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(二)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进
    2023-04-04
    456人看过
  • 工程延期开工是否可以索赔
    一、工程延期开工是否可以索赔?工程延期开工是否可以索赔,要依据工程延期的原因而定,如果发包人原因造成的,承包人可以索取赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任1、按
    2023-06-15
    84人看过
  • 工程索赔需经历那些程序
    建设单位未能按合同约定履行自己的各项义务以及应由建设单位承担的其他情况,造成工期延误或施工单位不能及时得到合同价款及其他经济损失,施工单位可按如下程序向建设单位索赔:一、索赔事件发生后28天内,向各工程师发出索赔意向通知;二、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料;三、工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该项索赔已经认可。汤汉军律师,建筑房地产专业律师,十多年法律工作经验,湖北建筑房地产法律网创办人,地址:武汉市江汉北路九运大厦15楼C座,电话:13277910010
    2023-06-05
    169人看过
  • 工程索赔延迟的后果
    工程索赔的期限是28天,在索赔事项发生后的28天以内,需向监理工程师发出正式索赔意向通知。如果超过这个期限,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求,会被视为索赔无效。索赔方如果超过了索赔时效,那么胜诉权将得不到法律的支持。因此,如果要进行工程索赔,应该在有效期内向工程师发出索赔意向通知,并且提交补偿经济损失的索赔报告及有关资料。工程索赔的依据和证据提出索赔的依据主要有以下几方面:1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律法令政策性文件。6、发包人或者工程师签认的签证。
    2023-06-30
    73人看过
  • 房产证延期办理索赔流程是怎样的
    房产证的办理必须严格遵守与房地产开发企业所签订的合约条款约定,依据正常情况来看,原则上应在交付房屋之日起的两年之内完成办理。若房地产开发企业未能在约定期限内向相关部门递送资料并进行办理,需承担相应的违约责任,具体赔偿金额可参考合同中所规定的内容;然而,如若合同订立时的金额设定过低,当事人可依法提起诉讼程序并要求修正违约金数额。倘若在合同中未对违约金事项做出明确规定,那么便可根据相关司法解释的指导精神,依照总计购房款的总额,对照中国人民银行所制定的逾期支付贷款利息的相关标准加以计算,以此来解决逾期办证的问题。针对此类问题,通常存在以下四种解决途径:与房地产开发企业进行友好协商、向消费者权益保护组织提出投诉、通过仲裁机构进行裁决以及通过法律诉讼程序进行维权。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额
    2024-05-15
    363人看过
  • 工期顺延及索赔
    业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划招待过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)1.因业主不能及时供应材料,使E延误3天,G延误2天,H延误3天。2.因机械发生故障检修,使E延误2天,G延误2天。3.因业主要求设计变更,使F延误3天。4.因公网停电,使F延误1天,I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:1.工期顺延E停工5天,F停工4天,G停工4天,H停工3天,I停工1
    2023-06-05
    104人看过
  • 工程施工期末怎么处理延期问题
    当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。约定违约金的,可以要求违约方支付违约金。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除违约责任。《民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、合同未履行可否解除合同的解除可以是协商解除,也可以是法定的事
    2023-06-26
    474人看过
  • 工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么
    工期延误索赔计算延误索赔的依据是:当事人有约定的,按其约定;当事人没有约定的,按照给对方造成的实际损失来赔偿,并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么的法律依据《民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
    2022-07-01
    164人看过
  • 如何索赔建设工程延期付款
    1、建设工程延期付款如何索赔。拖欠工程款是一种普通的民事纠纷,只能由人民法院解决。法院判决胜诉后,违约方仍不支付的,应当申请法院强制执行。政府部门可以对工程款的支付进行调解,但对工程款的拖欠问题没有管辖权和强制权。但是,如果是政府项目,可以要求政府支付或者处理。二是如何处理拖欠工程款。一是明确约定工程款的支付期限、逾期利息和调价方式。工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。使用“建设工程施工合同”示范文本的,在第二节通用条款中明确规定了各类工程款的支付金额、支付期限、通知期限和利息起息期限;未使用的,参照协议。由于设计变更可能导致工程量增加,为公平起见,承包人应明确约定超出固定价格风险范围的合同价格调整方法,如采取材料价格上涨幅度、工程量增减幅度或施工进度等超过一定期限为可调条件。此外,承包人不得同意将因设计变更和工程量增减而增加的部分作为利润,否则,承包人不得要求追加工程款。2。《最高
    2023-05-07
    98人看过
  • 建设工程一直推迟怎么索赔,建筑工程逾期怎么处理
    一、建设工程一直推迟怎么索赔1、建设工程一直推迟怎么索赔,要依据是哪一方造成工程推迟而定,如果是发包单位造成的,施工单位可以顺延工期,并且主张赔偿停工、窝工等损失。如果是施工单位推迟的,发包单位可按实际造成的损失索赔。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任
    2024-01-14
    355人看过
  • 工期延误索赔规定
    如果违约赔偿代表了一种基于在预计的损失(这种损失是各方在执行协议时索一直同意的)进入合同所拥有的只是估计的预测数,则当根据合同提供了这种违约赔偿赔偿之后,这种违约赔偿在法律上就具有一种强制力。工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利像承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。索赔处理分类有几种?1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。
    2023-02-23
    468人看过
  • 工期延迟索赔条件
    一、工期延迟索赔条件工期延迟索赔条件如下:1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.5.非承包人的原因导致工程的暂时停工6.物价上涨,法规变化及其他二、工期延迟有哪些风险1.人工、材料费、机械费价格上涨一旦工期延长,施工企业很可能面临建筑材料价格上涨,利润空间被压缩,甚至有可能亏损。2.企业管理费增加当工期延长时,施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用,从而造成企业管理费增加。工期越长,施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3.现金流风险发包方与承包方在签订建设工程施工合同时,一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情
    2023-06-05
    264人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程延期交付发包方怎么索赔,发包方如何索赔工程延期的情况
      重庆在线咨询 2022-10-13
      现在许多的建设工程,因为工程量太大,并且比较复杂,难以进行处理就会选择以分包的方式承包给众多的工程队去分批次处理,但是现实生活当中,有的时候会发生承包工程的人拖延交付工程期限的现象,那么工程延期交付发包方怎么索赔,发包方如何索赔工程延期的情况?
    • 工程的延期索赔应如何处理最新的规定是什么
      山东在线咨询 2023-11-20
      对延期的工程进行索赔需要邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属;督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认;各方积极协调配合,消除引起延期的因素、减少损失;审核索赔资料,积极与监理协商取得一致意见。
    • 什么是工程索赔?工程索赔的意思是什么?工程索赔的依据和处理原则
      澳门在线咨询 2022-02-15
      工程索赔是指工程承包合同履行中发包人或承包人因对方不履行或不完全履行约定的义务,或者由于对方的行为以及无法防止的外因使权利人受到损失时而向对方提出赔偿要求的权利。工程索赔是双向的,包括施工索赔和业主索赔两个方面,一般习惯上将承包商向业主的施工索赔简称“索赔”,将业主向承包商的索赔称为“反索赔”。索赔是一种正当的权利要求,也是一种合法的维护权益的行为,是应该争取得到的合理偿付,也是应该得到社会支持、
    • 工程延期交付能否索赔
      安徽在线咨询 2022-11-23
      根据合同约定及合同法规定,发包人是可以要求承包人赔偿损失。按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。 1、根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当建
    • 工程延期索赔函如何写
      西藏在线咨询 2023-06-25
      我来说一五工程延期索赔函怎么写吧:用一个标准表格,把实际发生的情况说明白,如果你想索赔工期就说明白要索赔多少工期,如果是索赔因延误造成的经济损失,就列出详细,负责人签上字,盖上章,报监理、甲方审批签字确认。