定作人要求不合理-法师兄

定作人要求不合理

来源：互联网时间： 2023-06-09 08:22:30 52 人看过

承揽工作的性质就是承揽人按照定作人的要求进行工作，定作人一般通过提供图纸或者技术要求的方式对承揽人的工作提出要求。承揽人应当严格按照定作人的要求进行工作，如果承揽人在工作之前或者工作之中发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理，即按此图纸或者技术要求难以产生符合合同约定的工作成果，在此情况下，承揽人应当及时将该情况通知定作人。承揽人未及时通知定作人的，怠于通知期间的误工损失由承揽人自己承担，造成工期拖延的，给定作人造成损失的，承揽人应当赔偿定作人损失。如果承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理而未通知定作人，仍然按照原图纸或者技术要求进行工作致使工作成果不符合合同约定的，由承揽人承担违约责任，定作人有权要求承揽人修理、更换、减少价款或者解除合同。造成定作人损失的，承揽人应当赔偿损失。

定作人在接到承揽人关于图纸或者技术要求不合理的通知后，应当立即采取措施，修改图纸和技术要求。修改完成后，定作人应当及时答复承揽人，并提出修改意见。在承揽人发出通知至收到定作人答复期间，承揽人可以停止工作，工期顺延，定作人还应当赔偿承揽人在此期间的误工以及其他损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

格式合同
定作人可以中途变更工作要求吗

一、定作人可以中途变更工作要求吗根据民法典的规定，定作人有权中途要求承揽人变更工作要求，但因变更工作要求对承揽人造成损失的，定作人应当承担损失赔偿责任。法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百七十七条：定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。二、定作人可以随时解除承揽合同吗定作人可以随时解除承揽合同，但要赔偿承揽人的损失。如果承揽人未经定作人同意，将其承揽的主要工作交由第三人的，定作人也可以随时解除承揽合同，就不必赔偿承揽人的损失。三、承揽合同的内容有哪些承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。承揽合同的主体是双方当事人，即定作人和承揽人，定作人的主体资格原则上不受限制，公民、法人及其他经济组织均可成为定作人;承揽人作为主体要有合法资格。承揽合同当事人既可以口头约定合同的内容，也可以采用书面形式。实践中，公

2023-06-15

181人看过
合作作品
合作作品转让有哪些要求

1、合作作品的著作权由合作作者通过协商一致行使;不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让、许可他人专有使用、出质以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。2、合作作品可以分割使用的，作者对各自创作的部分可以单独享有著作权，但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权。3、合作作品不可以分割使用的，其著作权由各合作作者共同享有，通过协商一致行使;不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。律师补充：1、合作作品著作权的保护期限为最后一个死亡的著作人死后五十年。2、合作作品主要有两种：数人共同创作成立的某一无法将每人所创作的部分予以分割而进行个别使用的单一合作作品。数人为共同利用的目的，将每个单一作品相互加以结合而成的结合合作作品。【法律依据】《著作权法》第十四条两人以上合作创作的作品，著作

2023-05-06

63人看过
工程施工
作业人员年龄要求

特种作业人员年龄要求：年满十八周岁，且不超过国家法定退休年龄。特种作业人员应当符合下列条件：（一）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；（二）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；（三）具有初中及以上文化程度；（四）具备必要的安全技术知识与技能；（五）相应特种作业规定的其他条件。关于印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知关于印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知关于印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知住房和城乡建设部关于印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知关于印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知建质［2008］75号各省、自治区建设厅，直辖市建委，江苏省、山东省建管局，新疆生产建设兵团建设局：现将《建筑施工特种作业人员管理规定》印发给你们

2023-07-03

158人看过
刑事诉讼法
法院作出不起诉决定，通知哪些人有何要求？

不起诉决定书送达被不起诉人和他的所在单位。对于公安机关移送起诉的案件，人民检察院决定不起诉的，应当将不起诉决定书送达公安机关。对于有被害人的案件，决定不起诉的，人民检察院应当将不起诉决定书送达被害人。检察院不起诉多久通知？需要区别处理：1、检察院决定不起诉的，应当将不起诉的决定公开宣布，并且将不起诉决定书送达被不起诉人和他的所在单位。2、如果被不起诉人在押，应当立即释放。如果对于有被害人的案件，决定不起诉的，人民检察院应当将不起诉决定书送达被害人。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十四条不起诉的决定，应当公开宣布，并且将不起诉决定书送达被不起诉人和他的所在单位。如果被不起诉人在押，应当立即释放。第一百七十五条对于公安机关移送起诉的案件，人民检察院决定不起诉的，应当将不起诉决定书送达公安机关。公安机关认为不起诉的决定有错误的时候，可以要求复议，如果意见不被接受，可以向上一级人民检察院提请复

2023-07-13

261人看过

会计基础
鉴定人出庭作证的规范化要求

为贯彻实施修改后的三大诉讼法关于鉴定人出庭作证的有关规定，落实以审判为中心的诉讼制度改革要求，新增加司法鉴定人出庭作证一章作为第五章，明确规定司法鉴定人无正当理由不得拒绝出庭作证，司法鉴定人出庭作证必须遵守诉讼程序和法庭规则，司法鉴定机构应当支持司法鉴定人出庭作证等。【知识链接】现行的《司法鉴定程序通则》（以下简称原《通则》）自2007年颁布实施以来，对规范司法鉴定执业活动、维护司法公正发挥了积极作用，得到社会广泛认可。党的十八届四中全会提出的健全统一司法鉴定管理体制、完善以审判为中心的诉讼制度等改革举措对司法鉴定工作提出了新的要求。修改后的三大诉讼法对鉴定程序的启动、鉴定人的确定以及鉴定人出庭作证等方面作出了新的规定。随着司法鉴定工作不断发展，司法鉴定执业活动中出现了重复鉴定较多、因鉴定程序问题提起投诉较多等新情况、新问题，现行的《司法鉴定程序通则》已不能完全适应新的要求。为对账工作制定

2023-07-02

467人看过
显失公平
定作人能否要求返还边角废料

甲公司委托乙公司加工一批木板，双方约定由甲公司提供原木，于2005年2月交付木板，但没有对边角废料的归属作出约定。后来乙公司一直未交付木板，甲公司于2005年7月诉至法院，要求乙公司交付木板，并返还边角废料。在审理过程中乙公司同意交付木板，但对返还边角废料持有异议。对于乙公司应否返还边角废料有三种意见：1、乙公司应返还边角废料。因为原材料由甲公司提供，甲公司对木板以及在加工过程中与木板相分离而产生的边角废料享有所有权。因此只要不超过两年的诉讼时效，法院应当支持甲公司要求返还边角废料的诉讼请求。2、法院不应支持甲公司要求返还边角废料的诉讼请求。理由如下：（1）双方在合同中没有对边角废料的归属作出约定，但根据本地区木板加工业的行业惯例，边角废料一般归承揽人所有，定作人不收回边角废料。（2）因为存在承揽人取得边角废料所有权的惯例，承揽人在提出报酬数额的时候，已经考虑了对边角废料的收益，所以才确定

2023-06-09

222人看过
律师事务所
定作人中途变更工作要求需要承担什么责任

案情介绍：张三与A公司签订施工安装合同，约定张三将其自用的光伏发电系统工程发包给A公司。A公司签订合同后购买了工程所需的多晶太阳能板、并网逆变器等材料。其后，该工程因电力部门不批准并网无法建设，张三遂与A公司又签订了一份《空气能供销安装合同》，约定A公司在合同签订后10个工作日内完成货物交付及安装，并约定工程总价款。因张三将定作内容由光伏发电系统工程变更为空气能供销安装，A公司认为张三中途变更定作要求，要求张三对自己的损失进行赔偿，但张三不同意赔偿。A公司向法院起诉，要求张三赔偿A公司的损失，法院是否会支持A公司的诉请？法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百七十七条感到，定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。分析：“定作人订立承揽合同的目的是让承揽人按照其特定要求进行工作，并提供符合其特定需要的工作成果。”湖北斯洋律师事务所殷实律师表示，在承揽合同履行过程中法律允

2023-03-02

167人看过
传唤
登山杖不符合同要求定作方诉请解除合同获支持

签定承揽合同，却未按照合同约定提供合格产品。近日，北京市石景山区人民法院审结一起承揽合同纠纷案件，判令解除原告北京野人旅游用品有限公司（以下简称，野人公司）与被告宁海乐野旅游用品有限公司（以下简称，乐野公司）签订的《合作协议》；乐野公司返还野人公司预付款5000元并赔偿相应利息损失。据了解，原告野人公司诉称：2007年12月27日，其公司代表杨女士前往乐野公司和其经理竺先生商谈合作事宜，由乐野公司生产一批四节摄影登山杖。双方表示愿意签署合作协议，野人公司即将客户以市场价800元购买的登山杖提供给乐野公司作为样品。野人公司于2007年12月30日将《合作协议》签字盖章后传真给乐野公司，并按要求将押金5000元汇入乐野公司指定帐户。2008年1月2日，乐野公司将合同传真回野人公司，野人公司发现合同价格有改动，经询问乐野公司其称价格过低要求增加。现合作协议内容为：由乐野公司为野人公司生产登山杖1

2023-06-09

165人看过

合同条款
合同条款的制作要求

合同条款的表述的要求1．意思准确、无歧义、无矛盾。2．可操作、可执行。3．各方权利义务、交易程序清晰明了。4．主次分明、行文简洁、条理清晰。合同条款条理和布局有些当事人订立合同时习惯采用，甲方权利义务………乙方权利义务……这样的方式来规定双方的权利义务关系。但是，你会发现甲方的权利与乙方的义务多是对应的，而有些交易过程是相互交错的。采用这样的方法极极易造成混乱。使合同达不到明晰交易过程，明确双方权利义务的目的。作者在拟订合同文本时，最多采用的是，以交易环节为主线，突出核心条款，加以有关条款。

2023-06-09

363人看过
报警
滴滴快车的合作要求

加入滴滴快车的主要条件是：要有一辆本地牌照的汽车，驾驶证可以不是自己的名字；车价在六万元以上，车龄在六年以下；需要C1及以上驾照，驾驶年龄在一年以上。申请网上叫车业务的，应具备线上线下服务的能力。其中，网上服务能力需要得到企业注册地省级有关部门的认可，在全国范围内有效。根据《网约车管理办法》第十二条：拟从事网约车经营的车辆，应当安装具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、应急报警装置。私家车做滴滴快车是否合法服务所在地出租汽车行政主管部门依车辆所有人或者网约车平台公司申请；按第十二条规定的条件审核后，对符合条件并登记为预约出租客运的车辆，发放《网络预约出租汽车运输证》。具备这样的网络预约出租汽车运输证才属于合法经营。《网约车管理办法》第十二条：拟从事网约车经营的车辆，应当符合以下条件：1、七座及以下乘用车；2、安装具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、应急报警装置；3、车辆技术性能符合运营安全相

2023-07-01

466人看过
合同终止
定作人行使随时解除权的必须符合什么要求

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。根据《民法典》和其他有关规定，定作人行使随时解除权的，必须符合以下要求：1、定作人应当在合同有效期内提出解除合同。虽然《民法典》规定定作人可以随时解除合同，但“随时”不是任意绝对，实际是指合同成立生效后，合同履行完毕前的任何时间。根据解除的含义，解除是当事人在合同效力存续期间，提前终止合同效力的行为。如果承揽人已经交付工作成果，定作人已经支付报酬等费用，合同已终止，定作人此时如果不需要工作成果的，不能提出解除合同。2、定作人根据本条解除的，应当通知承揽人。解除通知到达承揽人时，解除生效，合同终止，承揽人可以不再进行承揽工作。3、定作人根据本条解除承揽合同的，应当赔偿承揽人的损失。这些损失主要包括承揽人已经完成的工作部分所应当获得的报酬、承揽人为完成这部分工作所支出的材料费以及承揽人因合同解除而受到的其他损失

2023-06-12

131人看过
加班
不定时工作制要求加班费被驳回

不定时工作制能否主张加班费总经理司机诉请3.6万元被驳回本报讯（记者陈鑫）总经理驾驶员在辞职后，申请仲裁要求上海紫江喷铝包装材料有限公司支付加班费3.6万元，未获支持后，诉至法院。闵行区法院认为，总经理专职驾驶员的工作性质决定了其工作时间是弹性的，不能简单以上下班时间作为计算加班的依据。日前，作出驳回陆先生诉讼请求的一审判决。辞职后诉请加班费陆先生于2007年3月1日进入紫江公司工作，担任总经理司机，其工作职责是负责总经理的用车，包括接送总经理上下班以及工作外出。今年3月23日，陆先生以上下班交通不便为由提出辞职。同月31日，双方签订解除劳动合同协议书，载明即日起解除双方的劳动合同，公司同意支付陆先生经济补偿金1500元，其他所有的权利与义务在签订协议之日起均已消失等内容。然陆先生以公司未支付加班费等由申请仲裁，仲裁会于8月30日作出不予支持的裁决。陆先生不服，诉至法院。称在职期间，每天工

2023-04-25

419人看过

著作权侵权
著作权侵权要求赔偿20万合理吗？

是否合理是需要根据实际造成的损失来确定的，著作权行政管理部门对未经著作权人许可，发表其作品的，罚款金额是罚款一百至五千元；著作权行政管理部门对未经合作作者许可，将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的；没有参加创作，为谋取个人名利，在他人作品上署名的；歪曲、篡改他人作品的；剽窃他人作品的；未经著作权人许可，以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品，或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的，罚款金额是一万至十万元或者总定价的二至五倍；著作权行政管理部门对使用他人作品，应当支付报酬而未支付的罚款金额是一千至五万元。一、著作权纠纷如何处理？(一)调解。著作权纠纷可以调解。调解，是纠纷当事人按照自愿的原则，在互相谅解的基础上达成协议解决纠纷的一种方法。当然，达成协议后，很可能也会出现一方反悔、不执行调解协议，调解失败，当事人还可以向人民法院提起诉讼，请求判决。(二)仲裁。也可以根据当

2023-06-24

352人看过
违约金
合同约定的违约金不合理可以要求变更吗

合同约定的违约金不合理可以要求变更。当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。合同违约金没有约定的可以赔吗？如果造成了损失可以要求赔偿。违约金金额及计算方法等均由合同签订双方约定；在合同中存在违约金条款却在合同没写违约金金额的需要依据违约金具体条款协商确定；没有违约金条款的，在证明存在损失的情况下，也可要求相应的赔偿。根据《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。当事人一方不

2023-07-21

133人看过