标准的商品房买卖合同范本-法师兄

标准的商品房买卖合同范本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-05 14:52:01 352 人看过

商品房买卖合同范本

甲方：________________________

乙方：________________________

甲乙双方为购销度假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。

一、乙方向甲方购买坐落在度假村组团内楼房___栋。建筑面积为______平方米。其面积以《建筑面积计算规则》为准。

二、商品房售价为人民币_____元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。

三、付款办法

预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币_____元(其中10%为定金)。待房屋建筑工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。

四、交房时间

甲方应于____年____月将验收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费________(按房价的万分之一/日计取)。

六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电保修半年，暖气保修一个采暖期)。

七、违约责任

1、本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。

2、甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方偿付承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。

九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及度假村管理办法。

十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决;如双方不能达成一致意见时，应提交仲裁委员会进行仲裁。

十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份;副本六份，双方各执三份。正副两本具有同等法律约束力。

十二、本合同经双方签字盖章并公证后生效。本合同未尽事宜由双方另行协商。

十三、本合同附件

1、房屋平面位置及占用土地范围图

2、度假村别墅暂行管理方法

甲方：(盖章)____________乙方：(盖章)____________

法定代表人：______________法定代表人：______________

地址：____________________地址：____________________

电话：____________________电话：____________________

开户银行：________________开户银行：________________

账号：____________________账号：____________________

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多商品房买卖合同相关文章

商品房买卖合同
浙江省商品房买卖合同最新范本（2022年版）

一、当事人的名称或姓名、住所：这里主要是搞清当事人的具体情况、地址、联系办法等，以免出现欺诈情况；双方应向对方做详细清楚的介绍或调查；应写明是否共有财产、是否夫妻共同财产或家庭共同财产。二、标的：这里应写明房屋位置、性质、面积、结构、格局、装修、设施设备等情况；同时还要写明房屋产权归属（要与第一条衔接）；原售房单位是否允许转卖；是否存在或其他权利瑕疵；是否有私搭乱建部分；房屋的物业管理费用及其他交费状况；房屋相关文书资料的移交过程。三、价款：这里也是很主要的内容，主要写明总价款；付款方式；付款条件；如何申请按揭贷款；定金；尾款等。四、履行期限、地点、方式：这里主要写明交房时间；条件；办理相关手续的过程；配合与协调问题；双方应如何寻求中介公司、律师、评估机构等服务；各种税费、其他费用如何分摊；遇有价格上涨、下跌时如何处理。五、违约责任：这里主要说明哪些系违约情形；如何承担违约责任；违约金、定

2023-07-05

384人看过
商品房买卖合同
如何签购房合同?如何对待《商品房买卖合同》示范文本

如果你签署的认购书已经包括购房合同的全部条款，那么，你签订购房合同只是将认购书中的全部条款重新打印一遍并签上你的名字而已。如果不是那样，你就得逐条与开发商商谈购房合同的每一个条款。目前，开发商大多使用建设部和国家工商行政管理局制作的《商品房买卖合同》示范文本。这个文本对开发商而言，是恰到好处;对购房人而言，却是远远不够的。但是，居律师并不主张购房人另行出示一份《商品房买卖合同》文本，因为，开发商在开盘之前一般都从当地政府主管部门购买了大量的《商品房买卖合同》示范文本。如果开发商已经购买了《商品房买卖合同》示范文本，开发商就会将《商品房买卖合同》示范文本作为既定格式，若购房人另行出示一份《商品房买卖合同》文本，开发商的销售人员不敢做主，开发商在心理上也很难接受。当然，开发商若能愿意接受购房人出示的《商品房买卖合同》文本最好，如不愿接受，比较实际的方法是通过与开发商谈判补充协议，以弥补《商品房

2023-04-22

296人看过
商品房买卖合同
新版《商品房买卖合同（预售）》示范文本“知多少”

随着房地产市场化的快速发展和相关法律法规的日益完善，商品房交易形式也日趋复杂，为进一步规范商品房交易中买卖双方的行为，保障交易当事人合法权益，维护公平公正的商品房交易秩序，国家住房和城乡建设部、工商总局在就2000版的《商品房买卖合同》示范文本进行修订、完善并发布。那么究竟新版《合同》修订了哪些内容，与旧版《合同》有何不同?连线专家：山西省建设工程与房地产委员会副主任张秋峰(新修订的合同范本将2000年出台的《商品房买卖合同》分别修订为《商品房买卖合同(预售)》和《商品房买卖合同(现售)》示范文本，下面以预售版为例。)商品房基本情况细化并提示买受人土地使用权取得方式有出让、划拨，并列有空白项供双方结合实际情况进行约定。提示购房人注意购买该房屋时，其所在项目的土地、规划、施工情况以及相应证件的取得及合法建设依据。同时将现定名、暂定名修改为核准名称，更强调了命名的规范性。在商品房基本情况一条进

2023-06-10

277人看过
法律综合知识
商品房买卖合同预售范本在哪里可以找到

在商品房预售合同成立的过程中，必须具备以下几个条件：首先，预售合同需明确地载明商品房所在的具体位置、其名称以及购买该房屋所需了解的详细信息、销售手段和价格政策、支付方式以及房屋的实际交付时间与日期等关键要素；其次，出卖方需要已经成功地从购房者手中收取到了相应的购房款项。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同。

2024-05-02

170人看过

商品房买卖合同
商品房买卖合同纠纷的解决方法及起诉状范本

一、商品房买卖合同纠纷怎么解决商品房买卖合同纠纷可以通过以下方式解决：1.投诉。到相应的部门进行投诉。2.协商。双方依靠自身力量，相互妥协和让步，解决纠纷。该方法快捷简便，但应以书面方式记载协商内容。3.调解。由第三方介入促使争议各方相互谅解和让步，最终化解矛盾。4.仲裁。将纠纷提交仲裁机构，由其居中裁决的纠纷解决机制。仲裁一裁终局制，一方不履行仲裁裁决，对方可以申请法院强制执行。5.诉讼。一方向法院提出请求，由法院裁决纠纷的制度。诉讼是最终、最权威的纠纷解决机制，是当事人保护权利的最后屏障。二、商品房买卖纠纷起诉状范本商品房买卖纠纷起诉状范本。1.原告：名称：XXX地址：XXXXX电话：XXXXX2.法定代表人：XXX姓名：XXXXX职务：XXXXX3.委托代理人：XXX姓名：XXXXX性别：XXXXX年龄：XX民族：XXX职务：XXX工作单位：XXXXXXX住址：XXXXXXX电话：X

2023-05-03

306人看过
法律综合知识
法院商品房买卖合同纠纷收费标准

一、法院商品房买卖合同纠纷收费标准关于房屋买卖纠纷案件的收费标准为：若涉及其生命财产关系，则按诉讼请求金额或价值收取；未达1万元者，按每案50至100元收费；逾越此限，则按阶梯式标准，即从1万元开始，以0．5％－2．5％的比率递增。《诉讼费用交纳办法》第十三条财产案件根据诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳：1．不超过1万元的，每件交纳50元；2．超过1万元至10万元的部分，按照2．5％交纳；3．超过10万元至20万元的部分，按照2％交纳；4．超过20万元至50万元的部分，按照1．5％交纳；5．超过50万元至100万元的部分，按照1％交纳。二、房管局能管商品房的纠纷吗1、无法逃避。商品房契约争端，乃属法院权限范畴之内。高院频发相关争议解决之法令解读。应对此类案情者，依据法院规定，案由定为商品房买卖合约纷争，另含数项案由细节。2、房产管理局，主要职责如下：（一）严格遵循国、本省对

2024-04-02

258人看过
商品房买卖合同
签订商品房买卖合同时的防范五招

1、买卖合同双方的身份应合法在购买商品房时，一定要以自己的名义，如和他人共买，最好共同作为买受人在购房合同上签字。同时，双方应约定产权比例，以免事后产生纠纷。在购买前应仔细审查对方是否为开发商，开发商的《国有土地使用证》、《规划许可证》、《建设用地许可证》、《预售许可证》、《销售许可证》(俗称“五证”)是否齐备有效。必要时，应查看开发商营业执照副本，审核是否通过当年年检以及是否有房地产开发经营资格。2、不要轻易相信广告和样板房开发商往往在广告中大肆宣传房屋的种种“优势”和价格的“低廉”，对房屋极力包装，往往交房后才发现实际情况和广告中的描述相去甚远，因此，签合同时应尽量将广告中的内容写入购房合同或作为合同附件，这样有利于制约开放商。不要“迷恋”开放商展示的样板房，而放松了对房屋问题的审查，样板房和实际差距颇多，为防纠纷，建议将样板房用拍照、录像等形式予以固定，以保证将来出现问题时索赔有据。

2023-04-16

292人看过
法律综合知识
浅析《商品房买卖合同》标准文本第十五条的法律涵义

所谓的“浅析《商品房买卖合同》标准文本第十五条的法律涵义”，出自以下案例：案情简介这个案件基本情况是这样的：2004年6月，刘先生购买了某开发公司开发的房屋，签订了《商品房买卖合同》并支付了全部房款60余万元。合同约定在2005年9月30日交房。同时在合同第15条中约定：“出卖人应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属（包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证）登记需要由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，由开发商支付购房人已付房款5％的违约金。”实际履行情况是：开发商于2005年9月28日交房，于2005年12月28日就将办理产权证书的资料（具体为①业主的身份证明；②委托书；③法人（组织）资格证书；④建设项目立项文件；⑤土地使用证；⑥建设用地规划许可证；⑦建设工程规划许可证；⑧房屋竣工验收备案表；⑨商品房预售证；⑩房地产综合验

2024-01-21

149人看过

商标
商标买卖合同范本需要注意什么？

一、商标买卖合同范本需要注意什么?商标买卖合同范本是指商标的所有人依法定程序，将其商标转移给他人，并由受让人享有该商标的专用权。然而需要注意一下细节(一)、审查商标转让合同效力：中转让合同效力审查主要是审查合同是否有无效或可撤销情形，被转让的商标是否为被人民法院冻结的商标以及办理了质押登记的商标(二)在订立时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销1、合同主体。合同的转让方应为合法享有商标专用权的企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙、以及外国人或者外国企业，受让方限于企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙、以及外国人或者外国企业。2、商标买卖合同范本的基本情况，包括商标名称、图案，国别、注册时间、注册号，注册商标核定使用的商品或服

2023-04-13

209人看过
法律综合知识
商品房买卖合同以哪个为准

在房屋交易过程中，其正式的购房合同应以纸质形式为准。尽管网络签约合同是为了确保建委网站的备案工作正常进行，从而避免出现一房多售的现象，并且也是作为银行贷款审批和缴纳相关税费的重要依据之一。然而，网签合同并未包含纸质合同所规定的各项细致约定以及违约责任等内容，因此在合同纠纷处理方面，通常会优先考虑以纸质版的买卖合同为准则。《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。第五百九十五条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第五百九十六条买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。

2024-04-20

409人看过
商品房买卖合同
对《商品房买卖合同示范文本》第15条的理解与适用

2000年9月13日建设部与国家工商行政管理总局联合下发了《关于印发的通知》，对《商品房购销合同示范文本》进行了修订并更名为《商品房买卖合同示范文本》(以下简称《示范文本》)，正式在全国推行。《示范文本》的推行，在保护当事人的合法权益，避免因合同缺款少项和当事人意思表示不真实、不确切，而出现显失公平和违法条款;减少商品房买卖合同纠纷，促进合同纠纷的解决;调动消费者的购房热情，促进住房消费，拉动经济增长方面发挥了积极的作用。当然，由于当事人在使用《示范文本》作为签约文本时，没有仔细阅读相关内容，或者对相关条款没有达成一致的意见，或者对相关条款理解不一致时，没有向当地房地产开发主管部门咨询，更没有向建设部和国家工商行政管理总局请求解释，在履行过程中形成了争议，给当事人造成损失。《示范文本》第15条就是一个例证。一、《示范文本》第15条规定的内容《示范文本》第15条规定：关于产权登记的约定。出卖

2023-04-22

333人看过
买受人
工业品买卖合同(示范文本GF

出卖人：________________________买受人：________________________签订时间：________年____月____日签订地点：______________________第一条标的、数量、价款及交（提）货时间标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交（提）货时间及数量合计合计人民币金额（大写）：（注：空格如不够用，可以另接）第二条质量标准：__________________________________________第三条出卖人对质量负责的条件及期限：________

2023-04-23

394人看过

法律综合知识
2024租房合同范本的标准版范本

承租方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）甲乙双方经充分协商，同意就下列房地产租赁事项，订合同如下：一、甲方自愿将座落在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的房屋（建筑面积共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米），出租给乙方使用。出租房屋的四至界限；东至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、南至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、西至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、北至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿结构。四、房地产租赁期内，甲方保证并承担下列责任：2．负责对房屋及其附着物的定期检查并承担正常的房屋维修责任。因甲方延误房屋维修而使乙方或第三人遭受损失的，甲方负责赔偿。五、房地产租赁期内，乙方保证并承担下列责任：1．如需对房屋进行改装修或增扩设施时，应征得甲方书面同意。费用由乙方自理。2．如需转租第三

2024-03-26

275人看过
产品
农副产品买卖合同（示范文本）

「发文编号」GF－2000－0151全文合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿出卖人：＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿买受人：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日第一条标的、数量、价款及交（提）货时间第二条质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四条合理损耗标准及计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第五条标的物的所有权自＿＿＿＿＿＿时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于＿＿＿＿＿＿＿所有。第六条交（提）货方式和地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2023-04-23

61人看过