甲方原因停工索赔，法律的规定是什么？-法师兄

甲方原因停工索赔，法律的规定是什么？

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-29 20:58:27 100 人看过

由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔，双方可以经协商一致签订索赔协议书，其内容应当包括：

甲方中途停工损失补偿办法，补偿原则，停工的具体日期，停工的原因，工地看护费用计算，临时设施费的补偿，剩余材料（半成品）费用，计算周转材料停止补偿，施工机械停职补。

《民法典》第七百八十八条

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

《民法典》第七百八十九条

建设工程合同应当采用书面形式。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
甲方停工导致的误工费可以索赔吗？

一，甲方停工导致的误工费可以索赔吗？甲方停工导致的误工费可以索赔。这个是工程造价里索赔的知识：1、首先，甲方是否有明确的文件，要施工方停工是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。4、可以自行的设备如汽车等，得不到停滞补偿，因为你可以移到别的工地。5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。收集好证据，办理好监理及甲方现场代表的签证，编制索赔计算书报建设单位。二，误工费的两种含义误工费属于人身损害里面的赔偿项目，停工留薪期间的工资是工伤保险补偿的项目，根本是两码事，误工费与工伤保险待遇中的停工留薪期间的工资不是同一个法律概念，两者可以兼得。《社会保险法》、《工伤保险条例》没有规定第三人侵权造成工伤的，应当扣减第三人赔偿的误工费，因此职工在已经获赔误工费的情况下，仍有权享受停工留薪期工资。《

2024-01-12

496人看过
合同条款
签订合同以后甲方原因不能施工索赔的依据以及方式

索赔的依据对于因甲方的原因合同无法实际履行的，承包方是有权提出索赔的。首先，我国《民法典》第五百八十四条规定“一方当事人不履行合同给对方造成损失，其赔偿数额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。”因此，如果确因发包方的原因不实际履行承发包合同，就是发包人违约，承包人可以提出违约索赔，包括可得利益的索赔，这是这种索赔的法律依据。其次，《建设工程施工合同示范文本》通用条款部分第11．2款有相应约定，该条款约定“因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。”这一条款针对承发包合同因甲方原因延迟开工，其违约责任除赔偿损失，还应承担工期的顺延责任，即因此造成的工期损失也由甲方承担。这是这个问题答案的合同依据。当然这主要是指承发包双方已实际适用了示范文本；如果未适用该文本，我们仍可以

2023-03-03

449人看过
法律综合知识
合同因甲方原因无法履行？

合同因甲方原因无法履行构成单方违约。如果甲方不履行合同，那么合同相对方可以向法院起诉要求对方继续履行，如果因不履行合同导致合同目的不达，那么合同相对方可以行使法定解除权解除合同并追究违约方的违约责任。但是如果甲方不履行合同是因为不可抗力而无法履行，那么双方可以协商变更履行方式、履行期限等。如果是双方互负履行义务，且甲方为先履行义务一方，那么一旦甲方不履行其义务，后履行一方享有先履行抗辩权。《中华人民共和国民法典》第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2024-04-19

492人看过
业主
关于终止索赔的法律规定是什么

辞职索赔律师回答：社会保险制度是否健全，覆盖范围是否广泛，不仅关系到人们的生活，也是衡量一个国家和地区社会保障制度是否完善的主要标准。目前，我市社会保险覆盖范围已扩大到各类用人单位及其职工、个体劳动者、弹性劳动者和其他劳动者。然而，事实上，一些符合保险条件的人没有参加社会保险，其中很大一部分是私营企业的雇员。私营企业不愿意缴纳养老保险。记者在采访中发现,目前扩大社会保险的最大问题在民营企业。民营企业近年来发展迅速，但为了降低成本、实现利润最大化，他们普遍不愿主动为员工缴纳养老保险。他们认为这是他们自己的钱。在一家大型民营企业工作的李女士告诉记者，在解除了与原企业的劳动关系后，她在四五家民营企业做过财务工作，从78人到100多人不等。但是，没有一家企业主动向其员工支付社会保险。事实上，从另一个角度看，民营企业可以依法参加社会保障，缴纳所得税前社会保障费，使民营企业与国有企业站在同一条起跑线上

2023-05-07

452人看过

房屋权属登记
甲方原因无法办理施工许可怎么办

一、甲方原因无法办理施工许可怎么办如果甲方没有得到施工许可证，那么就不能继续施工。由于甲方的原因，施工方不能继续施工，但是施工方人员设备已进场，写一份补偿说明书，最好写的委婉点，措辞不要太生硬。二、施工许可证是什么建筑工程施工许可证是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的不得擅自开工。

2023-05-09

233人看过
债务人
工程甲方解除合同时的赔偿原则是什么？

甲方解除合同的赔偿标准如下：1、甲乙双方当事人就合同违约事先有约定的，应该按照合同约定的标准赔偿；2、如果合同中就没有约定违约赔偿标准，双方当事人可以进行协商来确定赔偿；3、协商不成的，可以按照违约行为给乙方造成的损失赔偿，包括合同履行后的可得利益。工程合同甲方主动解约怎么赔偿工程合同的甲方主动解除合同的，要依据解除的原因、合同履行等具体情况确定怎样赔偿，如果因违约解除的，由违约方承担赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第五百六十六条【合同解除的效力】合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。《民法典》第五百八十三条，当事人一方不

2023-08-11

421人看过
劳动争议调解
因甲方原因合同无法履行怎么办

因为甲方的原因合同无法履行，乙方可以依照合同约定要求甲方支付违约金或者承担其他违约责任。如果甲方拒绝承担违约责任的，乙方可以仲裁或者诉讼处理。如果合同中没有约定违约责任，乙方可以根据法律规定要求甲方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。无法证明劳动合同履行地怎么办根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十一条规定：劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。由此确定，本案中具有管辖权的劳动争议仲裁委员会为被申请人所在地即f市的劳动争议仲裁委员会，或申请人与被申请人劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会。对于用人单位所在地，根据《劳动人事争议仲裁办案规则》第十二条的规定：“劳动合同履行地为

2023-07-31

101人看过
合同内容
解雇员工的法律原因是什么

中国《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位可以在提前30天书面通知劳动者或者支付劳动者额外一个月工资后解除劳动合同：（I）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后，无法从事原工作或雇主另行安排的工作。（2）工人不能胜任该工作，经培训或工作调整后仍不称职（III）订立劳动合同的客观条件已订立的劳动合同发生重大变化，致使劳动合同无法履行，且用人单位与员工协商未能就变更劳动合同内容达成一致因此，如果公司想辞退员工，必须具备上述法律原因。只有在公司履行提前30天通知的义务或向员工支付一个月工资的额外通知费后，才能终止劳动合同因上述法律规定的原因，属于非法终止劳动合同，需承担《劳动合同法》第八十七条规定的“用人单位违反本法规定终止或者终止劳动合同的”，应当按照本法第四十七条规定的经济补偿标准的两倍向劳动者支付补偿。劳动合同法第四十七条规定，应当按照劳动者在本单位工作的年限和标准向

2023-05-07

284人看过

不可抗力
不可抗力原因造成停工能索赔吗？

不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。一、不可抗力因素合同怎么写不可抗力因素合同上应当写明出具的证明文件的时间以及方式；发生不可抗力之后责任的承担；不可抗力的具体情形；不可抗力事件发生后通知对方的期限等。根据相关法律规定，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。二、合同不能履行可解除吗合同不能履行可以解除合同。如果是因为一方过错原因造成合同不能履行的，由过错方承担合同不能履行的违约责任或赔偿责任；如果是因为不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。当事人迟延履行

2023-03-09

92人看过
合同内容
合同索赔是什么以及原因

合同索赔是指一方违反合同义务造成另一方损失，损失方要求对方承担补偿或者赔偿，原因主要是合同内容变更、文件有缺陷、发包人或工程师违约、第三方原因、法律法规的变更。一、合同索赔是什么合同索赔是指合同一方违背了合同中相关约定或者没有履行合同义务而需要向另一方支付金钱。合同索赔的重要前提条件是合同双方存在对方的违约行为和事实且发生了应由对方承担的责任与风险导致的损失。它又可以分为费用索赔、工期索赔及费用工期索赔。合同当事人对合同执行过程中非己方的原因而受到的对合法权利的侵害以及由于侵害而造成损失均可要求合同的另一方对自己的损失予以补偿或者赔偿。二、合同索赔的原因合同索赔的原因有以下几点：1.合同内容变更随着性技术、新工艺的不断发展，业主对项目的要求也越来越高，使设计、施工难度不断增大，而且现场经常会发生不可预见的情况。2.合同文件（包括技术规范）缺陷有时合同进入实施阶段，才发现合同本身有难以弥补的

2023-06-04

193人看过
继续履行
甲方原因导致工期延误的责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、合同关于责任条款怎么写1、违约责任承担方式当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、违约责任条款约定违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。3、损害赔偿的范围当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合

2023-06-26

70人看过
建筑工程索赔
我国法律关于建筑工程索赔规定是什么？

我国法律关于建筑工程索赔规定是什么？《民法典》(2021年1月1日起实施)、《全民所有制建筑安装企业转换经营机制实施办法》等都有涉及工程索赔的条款，可以作为推行工程索赔的法律依据。具体规定如下：《民法典》(2021年1月1日起实施)中相关规定：公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。如规定“公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。”这里所指的民事责任是根据法律规定在民事上应负的给付义务。这种给付义务包括一般民事义务和侵权行为或债务不履行所造成的赔偿义务。根据民事责任原则，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。在施工合同履行过程中，发包人违反合同的现象屡屡发生，这种违反合同的现象可能是合同内因素

2023-06-23

495人看过

加班
女员工索赔加班工资未获支持的原因是什么

可能是计件工资的工作，没有加班的情况，因此索赔加班工资未获支持。《劳动法》第四十四条有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：(一)安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；(二)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；(三)法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

2023-04-21

367人看过
护理费
因工作原因身故的职工赔偿规定

在工作期间，员工因工死亡或丧失劳动能力，可视为工伤。工伤职工可从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。其中，丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资，供养亲属抚恤金按职工本人工资的一定比例发给亲属，标准根据亲属的不同情况而有所不同。供养亲属的具体范围由国务院社会保险行政部门规定。一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。在工作期间，如果员工突然生病或者在48小时内经过抢救仍然无法治愈，那么就可以视为工伤。从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金：丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资；供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为：配偶每月40％，其他亲属每人每月30％，孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10％。核定的各供养亲属的抚恤

2023-11-12

68人看过