工期和费用索赔的申请步骤是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-05 18:02:51 71 人看过

(1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用过法定工作时间加班劳动定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费于客观原因材料价格大幅度上涨于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。(3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括:由于完成额外工作增加的机械使用费承包商责任工效降低增加的机械使用费于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。(4)分包费用。分包费用索赔是指分包商的索赔费,一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。(5)现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。(6)利息。在索赔款额的计算中,经常包括利息。利息的索赔通常在下列情况中发生:拖期付款的利息、错误扣款的利息。(7)总部(企业)管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。(8)利润。一般来讲,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可以列入利润。但对于工程暂停的索赔,由于利润通常是包括在各项实施工程内容的价格之内的,而延长工期并未影响削减某些项目的实施,也未导致利润减少。

索赔文件包括哪些

1、索赔事件总论:总论部分的阐述要求简明扼要,说明问题。它一般包括序言、索赔事项概述、具体索赔要求2、索赔根据:索赔根据主要是说明自己具有索赔权利,这是索赔能否成立的关键。该部分的内容主要来自该工程的合同文件,并参照有关法律规定。3、索赔费用及工期计算:索赔计算的目的,是以具体的计算方法和计算过程,说明自己应得的经济补偿的款项或延长的工期。4、索赔证据:索赔证据包括该索赔事件索所涉及的一切证据材料,以及对这些证据的说明。证据是索赔报告的重要组成部分,没有翔实可靠的证据,索赔是不可能成功的。

《全民所有制建筑安装企业转换经营机制实施办法》

第六条对于建设资金不足,物资供应短缺的工程,企业有按照合同规定追究违约责任,并有权调整施工进度。

第三十四条按照国际惯例,建立工程索赔制度。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月19日 06:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 工期索赔和费用索赔计算
    一、工期索赔和费用索赔计算一、索赔费用的计算来源:1.可索赔的费用费用内容一般可以包括以下几个方面:(1)人工费。包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计,但不能简单地用计日工费计算。(2)设备费。可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式.(3)材料费。(4)保函手续费。工程延期时,保函手续费相应增加,反之,取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时,承包人的保函金额相应折减,则计人合同价内的保函手续费也应扣减。(5)贷款利息。(6)保险费。(7)利润。(8)管理费。此项又可分为现场管理费和公司管理费两部分,由于二者的计算方法不一样,所以在审核过程中应区别对待。2、索赔费用的计算方法。(1)实际费用法。该方法是按照每索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值,然后将各费用项目的索赔值汇总,即可得到总索赔费用值。这种方法以承包商为某项索赔工作所支付的
    2023-06-07
    433人看过
  • 单位工伤索赔步骤
    单位员工发生工伤事故后,用人单位应当在法定的时间内向工伤认定行政部门申请工伤认定,提交相关材料;如果有特殊情况无法在法定期限内提出申请,可以申请适当延长期限。如果用人单位未在《工伤保险条例》规定的时限内提交工伤认定申请,此期间的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。单位工伤保险报销流程每个人参加工作环境不同,工作工种不同,所以说有些工作就面临着会受伤的可能性,职工在工作期间的受伤,就构成了工伤。如果要是购买了工伤保险的话,是可以进行报销的,而且也是有报销比例的。职工保险的工伤报销,到底是怎么个流程呢?首先我们发生工伤应该在二十四小时内向社会保险经办机构报送工伤报告表。然后我们发生工伤单位应当自事故伤害之日起三十天内,向劳动保障部门提出工伤认定的申请,用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请的,在此期间发生符合工伤保险条例规定的工伤待遇等相关费用由该用人单位负责承担。工伤保险报销所需要以下材料
    2023-07-02
    268人看过
  • 索赔侵权者的方法和步骤
    起诉专利侵权的,一般要向管辖区的人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。人民法院会根据案件事实来判断是否受理。受理的,会书面通知起诉方到立案庭交诉讼费、提交证据书。然后人民法院会开庭审理。高空坠物侵权纠纷怎么起诉1、准备好民事诉讼状。2、到具有管辖权的人民法院起诉,并提交相关的证据材料。3、按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。4、若不服一审判决或裁定,应在接到判决书后15天内或接到裁定书后10天内向原审人民法院或上一级人民法院提出上诉,并递交上诉状。在当代的社会现在如果施工现场发生高空坠物的话,那么建筑单位和施工单位必然是需要承担一定的责任的,除非说确实是能够有证据证明自己不存在着任何的过错,那么这种情况之下就应当是按照实际情况来进行不同的判断的。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条起诉应当向人民法院递交
    2023-07-02
    85人看过
  • 刑事案件申请赔偿的步骤是什么
    一、刑事案件申请赔偿的步骤是什么第一步,确定赔偿义务机关。行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时侵犯公民的合法权益造成损害的,该机关为赔偿义务机关。第二步,赔偿请求人要求赔偿,应当先向赔偿义务机关提出。第三步,赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内,作出是否赔偿的决定。赔偿义务机关作出赔偿决定前,应当充分听取赔偿请求人的意见,并可以与赔偿请求人就赔偿方式、赔偿项目和赔偿数额进行协商。第四步,申请复议。逾期不予赔偿或者赔偿请求人对赔偿有异议的,赔偿请求人可以自期间届满之日起三十日内向其上一级机关申请复议。第五步,再次复议。赔偿请求人不服复议决定的,可以在收到复议决定之日起三十日内向复议机关所在地的同级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定。按照以上程序,有理有据的申请国家赔偿。二、不需要赔偿的刑事案件有哪些对于证据不足而撤案、决定不起诉或判决无罪的案件,
    2023-04-19
    76人看过
  • 航班延误赔偿申请的步骤是什么?
    申请飞机延误理赔的方法如下:被保险人必须在30天内向保险公司报案,申请理赔,然后填写申请表,提交保险单以及个人的身份证明,出示航空公司或者其代理人出具的延误时间及原因的书面证明。有时候,还需出示商务旅行证明等资料。通常,资料递交齐了之后,在10日内得到保险公司的回复。现在,保险公司为了理赔简单、快捷,一些公司针对这些情况更改了产品,航班延误旅客无需提交书面延误证明,只需提供登机牌给保险公司。各类“航空延误险”对于如何界定延误,都有不同的标准,有些是按照航班起飞时间计算,有些则是按到达时间计算。有些保险还规定,由天气等不可抗力引发的延误,不在保障范围之内。航班延误赔偿标准是怎么规定的机坪延误超2小时须提供饮食。关舱门后旅客常常会遇到被告知因流量控制或者其他原因,飞机正在等待塔台通知,起飞时间待定。被“憋”在机舱中的感觉十分难受,而漫长的等待更让旅客不满机坪延误时,旅客在此等待过程中,机组应该
    2023-07-07
    337人看过
  • 被保险人索赔步骤是什么
    被保险人索赔步骤:首先,投保人、被保险人或受益人在知道保险事故发生后,应及时通知保险公司。其次,保险事故发生后,投保人、被保险人或受益人依照保险合同请求保险公司赔偿或者给付保险金时,应当向保险公司提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的证明和资料,并向保险公司如实告知与保险事故有关的情况。第三,保险公司对保险事故的赔偿与否,应在规定的时间内答复,否则投保人、被保险人或受益人有权向保险同业公会和保险监管机关投诉,必要时可通过法律手段解决。
    2023-04-26
    385人看过
  • 破产和解的申请步骤
    导语:破产和解是指在人民法院受理破产案件后,在破产程序终结前,债务人与债权人之间就延期偿还和减免债务问题达成协议,中止破产程序的一种方法。一、提出破产和解程序的主体现行破产法规定有权提出破产和解的主体是破产企业的主管部门,而对那些没有主管部门的企业,依此规定就无法提出和解申请。因此,破产法应规定所有破产企业均可向法院提出破产和解申请,且这一申请是企业的自主行为,不受任何外来因素的干涉。二、提出破产和解的时间由于提出破产和解是企业的自主行为,因此必须改变现行法律需在破产后三个月内提出破产和解申请的规定,改成破产和解申请起始于向法院申请破产之日,终于债权人会议作出财产分配方案之前。三、破产和解内容、必备条件及其生效要件1、破产企业在提出破产和解时,必须提出债务的清偿方法等破产和解条件。关于和解条件的内容,要保证债权人之间的平等,这是因为,破产和解既然是由法院进行的破产处理之一,那么,债权人平等
    2023-06-06
    428人看过
  • 工程索赔的步骤有哪些
    (一)提出索赔要求当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。(二)报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。(三)协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。(四)调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解。(五)诉讼在双方和解不成,又没有仲裁协议的情况下,一方的当事人可以向有管辖权的法院提起诉讼。工程索赔的法律依据提出索赔的依据主要有以下几方面:1.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2.双方往
    2023-08-16
    274人看过
  • 赠与协议公证的具体费用和申请步骤
    办理房屋赠与公证要交的费用包括:5%的房产营业税(近亲属和具有抚养、赡养关系的人,以及个人将购买满5年的住房对外赠与的,可免征收营业税)、3%的契税、0.05%的印花税、个人所得税(近亲属和具有抚养、赡养关系的人之间赠与房产,以及发生继承、遗赠取得房产的,免征个人所得税)等。法律依据:《契税暂行条例》第三条契税税率为3—5%。契税的适用税率,由省、自治区、直辖市人民政府在前款规定的幅度内按照本地区的实际情况确定,并报财政部和国家税务总局备案。《房产税暂行条例》第三条房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。具体减除幅度,由省,自治区,直辖市人民政府规定。没有房产原值作为依据的,由房产所在地税务机关参考同类房产核定。房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。第四条房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.2%;依照房产租金收入计算缴纳的,税率为12%。赠与协议有哪些
    2023-07-07
    399人看过
  • 申请财政局赔偿的途径和步骤
    找当地人社局,投诉电话12333。任何组织或者个人有权对违反社会保险法律、法规的行为进行举报、投诉。社会保险行政部门、卫生行政部门、社会保险经办机构、社会保险费征收机构和财政部门、审计机关对属于本部门、本机构职责范围的举报、投诉,应当依法处理;对不属于本部门、本机构职责范围的,应当书面通知并移交有权处理的部门、机构处理。有权处理的部门、机构应当及时处理,不得推诿。财政局可以成立公司吗不允许。一般以国有资产出资的,由国资委作为股东,但经政府授权的,其他部门也可以作为股东。国务院国有资产监督管理机构和地方人民政府按照国务院的规定设立的国有资产监督管理机构,根据本级人民政府的授权,代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责。《中华人民共和国行政监察法》第二条机关作风问题投诉处理,坚持实事求实,有错必究,依法行政,教育与惩戒、监督检查与改进工作相结合,维护投诉人和被投诉人合法权益的原则。第三条市
    2023-07-11
    92人看过
  • 信用卡逾期还款延期申请的正确步骤是什么?
    信用卡逾期还款可以向银行申请延期。欠信用卡还不起的处理办法:1、进行最低还款:信用卡是可以进行最低还款的,持卡人只要在还款日当天归还了银行要求的最低还款额度,那么就会被视为正常还款;2、分期还款:如果用户在还款日不能一次性还清,那么则可以选择进行分期还款。一般信用卡最长可进行24期分期,因此用户也可以合理的缓解自己的经济压力;3、申请延期还款:如果用户在信用卡还款当天无法还清,但是不久就可以周转开自己的资金,那么可以直接联系银行客服,申请短期的信用卡还款延期;4、先找家人进行周转:如果用户资金实在周转不开,那么可以先找亲朋好友进行周转,先解决到银行的欠款,避免自己出现信用卡逾期还款的风险。信用卡逾期还款银行会上门催收吗信用卡逾期还款银行会上门催收。信用卡逾期应该:1、及时还清欠款,主动向银行说明情况,保持账户状态正常;2、千万不要因为逾期而去销卡,销卡反而会失去修复信用的机会,逾期后应该继
    2023-07-07
    160人看过
  •  申请大病医疗费用二次报销的步骤是什么
    为了方便群众报销重疾大病二次报销,当地合作医疗联络员为患者提供服务。患者需准备出院证、正式发票、费用清单、户口本、身份证、农村合作医疗证、入院记录、出院记录等报销资料,提交给村或社区合作医疗联络员审核。审核通过后,由联络员将资料送到相应的结报中心进行报销。以下是重疾大病二次报销的程序:1.准备报销资料,包括出院证、正式发票、费用清单、户口本、身份证、农村合作医疗证、入院记录、出院记录等。2.申请人将所需的报销资料备齐后,提交给村或社区合作医疗联络员审核。审核通过后,由联络员将资料送到相应的结报中心进行报销。法律依据所需资料:重疾二次报销的必备文件根据我国《重疾二次报销管理规定》的规定,患者在办理重疾二次报销时,需要提供一系列必备文件。这些文件包括疾病诊断证明、出院记录、手术记录、医学影像检查报告等。此外,患者还需要提供与本次疾病相关的医疗费用发票或结算单据。根据上述分析,我们可以得出结论:
    2024-01-17
    275人看过
  • 个税手续费返还申请的步骤是什么?
    1、登录自然人电子税务局(扣缴端);2、点击退付手续费核对按钮;3、等待系统自动查询出退付手续费信息后核对数据是否准确,具体数据可与查询统计-单位申报记录查询中的申报信息进行详细核对,核对时需注意税款所属期和实际入库期问题;4、核对无误后,点击我已核对无误按钮提交、确认。后续无需其他操作,等待税务局通知即可。个税手续费是什么个税手续费是指发放给具体办税人的手续费的意思。个人所得税代征手续费,指代扣代缴个人所得税的公司,可以向当地的地方税务局申请,由税务机关付给代征税额2%的手续费,这是因为公司代扣代缴个人所得税,不属于公司的日常工作,而是为税务局工作,因此应当适当的予以报酬。《中华人民共和国个人所得税法》第九条个人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。
    2023-07-08
    144人看过
  •  申请油费补贴的步骤
    根据新的政策,2020年至2020年,城市公交车油补中的费用将保留2020年实际执行数作为基数。涨价补助将以2020年实际执行数为基础,逐步减少,并且补助数额将随着新能源公交车推广数量的变化而有所不同。对未能达到各省(区、市)推广比例要求的,将扣减当年应拨涨价补助数额的20%。根据新的政策,2020年至2020年,城市公交车油补中的费用将保留2020年实际执行数作为基数。涨价补助将以2020年实际执行数为基础,逐步减少,并且补助数额将随着新能源公交车推广数量的变化而有所不同。对未能达到各省(区、市)推广比例要求的,将扣减当年应拨涨价补助数额的20%。 新能源公交车推广对油补的影响近年来,随着我国新能源汽车产业的快速发展,新能源公交车逐渐成为城市公共交通的重要组成部分。在推广新能源公交车的过程中,油补(即燃油补贴)政策对新能源汽车产业的发展起到了积极的作用。然而,油补政策的实施也带来了一些问
    2023-08-28
    242人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程合同索赔管理的步骤和条件是什么
      广东在线咨询 2023-06-29
      当合同当事人一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及第三方原因,给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济损失,包括不可抗力延误的工期。
    • 审车费用和步骤是什么
      湖北在线咨询 2022-09-16
      车辆年检流程及费用(1)将车开到检测站门口,等待检测(取下车内贵重物品)。(2)将车子交给检测人员上线,车主等待提车。(3)检测结束,工作人员开检测单、收款条、并将保险单副本装订好。(4)缴纳检测费:200元(包括汽车各项检测费和工本费)。(5)将资料(检测表、保险副本、和)交给工作人员,5分钟后即可领取机动车检验合格标志和在行驶证副证上盖章《》第十三条:对登记后上道路行驶的机动车,应当依照法律、
    • 土地证的申请步骤和程序是什么?
      四川在线咨询 2024-11-25
      1. 土地登记申请的处理; 2. 地籍调查的执行; 3. 权属审核,政府批准使用土地的批文文件,土地使用权出让合同及有效证明文件的审核; 4. 注册登记的办理; 5. 土地证书的核发或更换、注销; 6. 当申请材料齐全且经过地籍调查和权属审核符合发证标准时,初始登记应在受理申请后的60天内完成;土地所有权、使用权变更登记应在受理申请后的30天内完成;土地其他权利登记及变更登记则需在受理申请后的15
    • 工伤索赔的具体步骤
      山西在线咨询 2024-11-10
      在发生工伤后,劳动者应向用人单位提出工伤认定申请。若用人单位在一个月内未提出申请,劳动者则可以自行向人力资源和社会保障行政部门提出工伤认定申请。认定书出具后,若被认定为工伤,工伤患者伤情稳定,则可以向市劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定。申请劳动能力鉴定需要提交劳动能力鉴定申请表、工伤认定决定书原件及复印件、完整的病历材料、身份证原件和复印件,以及规定劳动能力鉴定委员会规定的其他材料。
    • 专利申请费用及步骤
      湖南在线咨询 2022-05-07
      专利申请流程及步骤: 1、咨询; 2、检索;可以在网上自行检索,也可以委托本公司检索,费用根据不同情况而定; 3、发明、实用新型提交技术交底书,外观设计提交图片或照片,或样品、模型; 4、确认可以申请专利后,签署《专利代理委托书》,签订《专利申请代理委托合同》,支付代理费。 申请专利可以自己去申请也可以委托专利申请机构去办理。 专利实质审查的时间不确定,一般是6-18个月,取决于发明的内容,审查员