建筑工程干延期怎么办
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-07 16:12:16 156 人看过

一、建筑工程干延期怎么办

如果建筑工程延期的话需要进行赔偿:

1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。

2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。

3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。

4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。

索赔处理一般有两种方式:

1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。

2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。

二、建筑工程纠纷处理的基本形式有哪些

1、和解,是指建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上,互相沟通、互相谅解,从而解决纠纷的一种方式。

建设工程发生纠纷时,当事人应首先考虑通过和解解决纠纷。事实上,在工程建设过程中,绝大多数纠纷都可以通过和解解决。

2、调解,是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷,第三人依据一定的道德和法律规范,通过摆事实、讲道理,促使双方互相作出适当的让步,平息争端,自愿达成协议,以求解决建设工程纠纷的方法。这里讲的调解是狭义的调解,不包括诉讼和仲裁程序中在审判庭和仲裁庭主持下的调解。

3、仲裁,亦称公断,是当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议,自愿将纠纷交给第三者,由第三者在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种解决纠纷的方式。这种纠纷解决方式必须是自愿的,因此必须有仲裁协议。如果当事人之间有仲裁协议,纠纷发生后又无法通过和解和调解解决,则应及时将纠纷提交仲裁机构仲裁。

4、诉讼,是指建设工程当事人依法请求人民法院行使审判权,审理双方之间发生的纠纷,作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活动。合同双方当事人如果未约定仲裁协议,则只能以诉讼作为解决纠纷的最终方式。

相关法律规定:

《建筑法》

第九条:建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月05日 01:11
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多第三者相关文章
  • 如何应对建筑工程的工期顺延
    一、如何应对建筑工程的工期顺延1.收集相关证据,证明确实存在不可抗力的事实2.及时向发包方通知不可抗力事件,并积极申请工期的顺延,同时做好相应的证据留存。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程发包方式包括哪些类型建筑工程发包方式包括以下类型:1.招标发包:是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。招标发包是建筑工程发包的主要形式。建筑工程的发包采用招标投标的方式,可以充分利用供求关系、价值规律和竞争机制。2.直接发包:是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。三、建筑工程发包的条件建设工程发包应当具备的条件有:1.必须具有筹建许可证;2.必须已办理建设工程规划许可证;3.必须已办理建设用地规划许可证;4.必须具有建设工程所在地块的立项批文。《中华人
    2023-09-11
    266人看过
  • 建筑工程施工专业是干什么的
    建筑工程施工专业是国家中等职业教育改革发展示范学校建设重点支持专业,建筑工程专业主要负责土木工程专业建筑工程方向的教学与管理。主要培养掌握工程力学、土力学、测量学、房屋建筑学和结构工程学科的基础理论。专业基本能力:1、初步了解建筑施工过程,具有一般的施工能力;2、具有运用计算机辅助完成工作任务的基本能力;3、具有本专业必需的力学、施工测量、工程材料等基本知识;4、具有识读工程施工图的能力;5、具有比较熟练的测量放线、材料试验、钢筋翻样及加工等岗位的基本技能;6、具有从事工程质量、安全、工程技术资料等初步管理能力;7、能够分析和解决本专业的简单技术问题,具有初步的工作计划、组织、实施和评估能力;8、具有人际交流能力和团队合作精神,具有较强的安全生产、环境保护和节约资源的意识;9、掌握建筑施工企业1~2个工作岗位所需的业务知识、基本技能,并具有初步经验,取得相应的职业资格证书。就业方向:可在建
    2023-03-21
    180人看过
  • 怎么办建筑工程资质
    建筑资质办理流程:1、根据资质标准,配齐人员,设备,社保等等条件;2、购买法人卡,自然人卡,填写卡内资料,制作申请表;3、准备所有资料所需的复印件及原件;4、用法人卡上报申请事项;5、通过审批,取得资质证书或者准予行政许可决定书。建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。建筑工程资质证的分类总的来说,建筑业企业资质等级划分为、一级资质、二级资质、三级资质。然而并非每个建筑资质都是这样划分的。它分为这几种情况:1、总承包资质中的建筑工程、市政公用工程、公路工程、电力工程等10项资质设为一级、二级、三级;2、总承包资质中的通信工程、机电工程,以及专业承包资质中的桥梁工程、输变电工程、古建筑工程、钢结构工程、环保工程、城市及道路照明工程等资质设置为一级、二级、三级;3、建筑装修装
    2023-08-11
    388人看过
  • 建筑工程工期延误每天赔偿标准
    一、建筑工程工期延误每天赔偿标准1.建筑工程工期延误的每天赔偿标准并非固定不变,而是依据合同中的具体约定来确定。2.一般来说,赔偿金额会按照合同总金额的一定比例进行计算,如0.1%至0.5%之间,且这一比例的上限通常不会超过主合同标的的20%。3.这一标准旨在平衡双方的利益,既体现了对违约方的惩罚,也避免了对非违约方造成不合理的利益损害。4.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,误期赔偿费的最高限额可设定为合同价款的5%,进一步明确了赔偿的上限范围。二、工期延误赔偿的计算方法工期延误赔偿的计算方法同样依赖于合同的具体约定。1.在合同中,双方应明确约定工期延误的界定标准、赔偿比例及计算方式等关键条款。2.当实际工期超出约定工期时,即视为工期延误,此时承包人需按照合同约定的赔偿比例和计算方法向发包人支付赔偿金。3.需要注意的是,赔偿金的计算应基于公平、合理的原则,既要考虑到承包人的违约程度
    2024-08-02
    191人看过
  • 建筑工程技术主要干嘛的,建筑工程的特点有哪些?
    一、建筑工程技术主要干嘛的建筑工程技术主要负责的有:1.负责根据施工合同,编制工程进度计划;2.负责根据施工合同,指导工程实施;3.负责对单位工程的监督、检查及日常管理工作;4.负责本项目材料、分部分项工程的验收;5.负责施工工程中各工种的技术交底工作;6.负责组织本项目各分部分项工程及竣工验收。二、建筑工程的特点有哪些?建筑工程的特点有:1.生产的流动性,施工机构伴随着建筑物或构筑物坐落位置变化而整个地转移生产地点。2.产品的形式多样,工程的结构、造型和材料亦不一样,施工方法必定随之变化,难以实现标准化。3.施工技术复杂,建筑施工常需要按照建筑结构情况进行多工种配合作业,多单位交叉配合施工4.露天和高处作业多,经常遭受自然气候条件的影响。5.机械化程度低,现在在我国建筑施工机械化程度还很低,仍要通过大量的手工操作。三、建筑工程发包的方式包括什么建筑工程发包的方式包括了:1.按承发包范围(
    2023-06-19
    185人看过
  • 建筑工程的工期顺延的情形包括什么
    一、建筑工程的工期顺延的情形包括什么建筑工程的工期顺延的情形包括:1.建设单位未按照约定提供图纸及开工条件;2.建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行;3.建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。二、建筑工程工期纠纷怎么起诉建筑工程工期纠纷起诉的流程如下:1.原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据;2.人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查,符合条件的予以立案;3.法院将原告的起诉书副本送达被告;4.被告作出书面答辩;5.开庭审理;6.法院做出判决。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。三、如何应对建筑工程的工期顺延1.收集相关证据,证明确实存在不可抗力的事实;2.及时向发包方通知不可抗力事件,并积极申请工
    2023-11-02
    121人看过
  • 建筑工程合同延期承包人应该怎么赔偿
    建筑工程合同延期,承包人的赔偿是,发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。一、窝工费怎么索赔窝工费=窝工期间的现场施工机械停滞费+现场工人的工资+周转性材料的维护和摊销费。且该人工窝工费应该计算在索赔内。停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总
    2023-04-01
    248人看过
  • 建筑工程干完活未验收叫什么
    一、建筑工程干完活未验收叫什么如果建筑工程干完活未验收,就是工程竣工未验收。所谓的竣工验收,一般是指建设工程施工完成后,施工单位自检合格并提交竣工验收报告,由建设单位组织施工、勘察、设计、监理等单位对完成工程进行法律、法规和工程建设质量验收标准(规范)强制性规定的符合性、施工承包合同质量标准符合性和设计文件设计要求符合性进行检查或考核的程序,其过程应邀请政府质量监督主管部门进行监督。二、工程未验收可以拖欠工资吗工程未验收不是拖欠工资的理由。施工方之所以拖欠农民工工资,理由是工程未验收、工程款未结清,类似理由过去在相关案例中已经出现多次。其实,施工方以此为自己开脱,根本就站不住脚。这是因为,工程未验收完全是建设方、施工方的责任,与干活的农民工没有一点关系。从表面上看,工程未验收与农民工被欠薪之间存在逻辑关系,即工程未验收导致工程款未结清,施工方没有钱支付农民工工资。实际上,施工方与农民工之间
    2023-06-07
    101人看过
  • 建筑工程工期延误如何计算违约金
    一、建筑工程工期延误如何计算违约金按照合同中的约定进行计算即可。《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、合同中没有约定违约金应该怎么办没有约定违约金的,可以依法主张由违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定
    2023-09-18
    213人看过
  • 建筑工程工期顺延成因及应对措施
    一、建筑工程工期顺延成因及应对措施建筑工程工期顺延成因1.发包人未按约提供图纸及开工条件;2.发包人未能按约支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;3.发包人指定的代表(以下称指定代表)未按约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;4.设计变更和工程量增加;5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;6.不可抗力;7.隐蔽工程在隐蔽前,承包人通知发包人检查,发包人没有及时检查;8.发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。建筑工程工期顺延应对措施1.收集相关证据,证明确实存在不可抗力的事实2.及时向发包方通知不可抗力事件,并积极申请工期的顺延,同时做好相应的证据留存。3.在解决上述工期顺延问题的同时,施工企业还应采取有效可行的措施,减少因不可抗力产生的损失。二、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿
    2023-08-14
    338人看过
  • 关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期怎么处理
    一、关于工程延误的期限如何认定建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保
    2023-04-18
    310人看过
  • 建筑工程工期顺延应包括哪些情形
    一、建筑工程工期顺延应包括哪些情形工期顺延的情形:1.发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的;2.发包人未按合同约定支付工程款的;3.发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的;4.设计变更,导致工程量增加的。二、建筑工程工期顺延有哪些风险建筑工程工期顺延的风险如下:1.人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长,施工企业很可能面临建筑材料价格上涨,利润空间被压缩,甚至有可能亏损。2.企业管理费增加。当工期延长时,施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用,从而造成企业管理费增加。工期越长,施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3.现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时,一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下,施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。此时,承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用,如此下去必然打乱公
    2023-11-06
    341人看过
  • 工程延期后业主可否申请索赔,建筑工程逾期怎么处理
    一、工程延期后业主可否申请索赔工程延期后,业主能不能申请索赔,要依据实际情况而定,如果房屋延期交付给业主,构成合同违约的,业主可以主张违约赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任1、按照合同约定
    2023-04-18
    84人看过
  • 建筑工程合同延期赔偿如何规定
    如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。工程延误违约金规定的法律依据是:根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%.承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。一、工程合同违约损失计算方式是什么工程合同违约损失计算方式是按照双方当事人的约定来进行确定,如果没有约定的话,就按照实际损失进行确定。工程合同违约金的约定是双方当事人可以自由的约定具体的违约金的支付的金额,施工违约合同协议书是需要承担违约金或者是利用一些其
    2023-04-11
    306人看过
换一批
#婚姻纠纷
北京
律师推荐
    展开
    #第三者
    词条

    通常情况下,第三者被定义为破坏别人家庭的人和合法夫妻关系的人。 如果第三者是明知道对方有配偶而与之结婚的,或者以夫妻名义与有配偶者共同生活的,构成重婚罪,会坐牢。... 更多>

    #第三者
    相关咨询
    • 建筑工程质量延期能否延期
      新疆在线咨询 2022-05-09
      1、如果建筑工程存在质量问题,承建方应当承担部分责任,否则,雪灾可认为是不可抗力,不用承担责任。质量问题需要鉴定,郑州有很多司法厅认定的鉴定机构,你可以联系。 2、商户的损失由你们负责,当然,如果承建方有责任,你们过后可以向其追偿。 3、银行贷款是否延期需要根据你们跟银行签订的贷款合同来定。 4、不能。
    • 怎么保证建筑工程延期付款
      香港在线咨询 2022-11-10
      1、建筑工程延期交付索赔,可以直接与对方协商,也可以向人民法院起诉,要求对方承担赔偿责任。我国法律规定,人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。 2、法律依据;《民法典》 第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    • 建筑工程工期延误索赔
      河北在线咨询 2022-02-04
      建筑工程工期延误索赔⒈按定额计价的工程项目其工程索赔费用计算按合同或招标文件约定的计价依据进行计算索赔的各项费用。⒉按工程量清单计价的工程项目其工程索赔费用计算计价依据和综合价格组成同招标时发包人编制的工程拦标价。⒊停、窝工时发生的索赔费用计算。①人工费按经签证后的工日数量乘定额人工费单价或造价管理部门公布的定额人工工日单价;②周转性材料费按定额计算出已投入使用的周转性材料摊销费用和维护费用除合同
    • 如何对建筑工程延期索赔
      上海在线咨询 2023-08-24
      在我国建筑工程延期索赔是可以通过协商确定的,协商不成的可以提起诉讼。建筑工程的施工必然是伴随着相应的合同签订的,合同当中也是肯定是明确了这个工程的支付问题的,一旦相应的工程延期,此时就会收到相应的起诉的。
    • 建筑工程违约建筑工程时间违约怎么办
      河南在线咨询 2023-07-07
      一般情况下,违约责任通常表现为两种形式,一种是按照合同约定要求对方支付违约金,另一种是要求对方赔偿你因此造成的直接经济损失。违约金和直接经济损失只能主张一项,不能同时要求双份赔偿。?那么对于违约金来说,数额应当以合同约定的数字为准。按照法律规定,违约金数额不得超过合同标的额的30,超出的部分无效,违约金约定的数额过高的,违约方可以要求适当减少。如果合同约定了违约金,那么你可以根据合同约定主张,如果