工期索赔的相关法律制度规定有哪些-法师兄

工期索赔的相关法律制度规定有哪些

来源：互联网时间： 2023-06-15 14:25:31 130 人看过

在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。施工单位提出工期索赔的目的通常有两个：

一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;

二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。对已经产生的工期延长。

建设单位一般采用两种解决办法：一是不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将合同期顺延;二是指施工单位采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。

如果工期延缓责任不是由施工单位造成，而建设单位已认可施工单位工期索赔，则施工单位还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。

工期索赔一般采用分析法进行计算，其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录。如施工日记、工程进度表等，施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

相邻关系
相邻关系侵权的法律规定有哪些相关法律规定

法律关于相邻关系侵权的规定是：相邻权纠纷的处理原则是兼顾利益、提供利益。相邻各方在行使所有权或使用权时应当互相协作，兼顾相邻人的利益；处理因相邻关系发生的纠纷时应从有利于有效合理的使用财产，有利于生产和生活出发。相邻关系侵权赔偿原则相邻关系侵权赔偿原则具体如下：1、相邻采光、通风构成侵权的标准以及举证责任的承担。目前在审判实践中，对档－光侵权的认定标准有两种观点，一种为根据楼间距来确，一种为大寒日日照时间来确定。2、厢楼是否存在通风、档－光问题。关于厢楼是否存在档－光问题，有一种认为厢楼不存在档－光问题，因为厢楼本身日照与正楼存在差距，建设部关于建筑设计规范并未规定厢楼规范，（据了解，在很多地方有关部门对厢楼的通风挡光问题不予鉴定）所以，厢楼不存在档－光问题。3、合法建筑（有规划许可的建筑）档－光是否构成侵权问题审判实践中有一种观点认为，合法建筑档－光不构成侵权，即使侵害了邻人的合法权益，

2023-07-31

325人看过
监护
修改监护人制度的相关法律规定

该段内容讲述了夫妻离婚后与子女共同生活的一方的监护权不能被取消，但未与子女共同生活的一方可委托他人代为监护。同时，监护人可以将监护职责部分或全部委托给他人，但需承担相应的责任。另外，夫妻一方死亡后，另一方将子女送给他人收养的，需认定收养关系成立，其他有监护资格的人不得以未经其同意而主张收养关系无效。法律规定:夫妻离婚后,与子女共同生活的一方不能取消对方对该子女的监护权。但是,未与该子女共同生活的一方,如果对该子女有犯罪行为、虐待行为或者对该子女明显不利,人民法院认为可以取消的除外。2、监护人可以将监护职责部分或者全部委托给他人。因被监护人的侵权行为需要承担民事责任的，应当由监护人承担，但另有约定的除外；被委托人确有过错的，负连带责任。3、夫妻一方死亡后，另一方将子女送给他人收养，如收养对子女的健康成长并无不利，又办了合法收养手续的，认定收养关系成立；其他有监护资格的人不得以收养未经其同意而

2023-09-10

198人看过
未成年犯罪
认罪认罚从宽制度的相关规定有哪些

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》为确保刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作依法有序开展，根据刑法、刑事诉讼法和《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院、最高人民检察院在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定》，结合司法工作实际，制定本办法。第一条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，签署具结书的，可以依法从宽处理。第二条具有下列情形之一的，不适用认罪认罚从宽制度：(一)犯罪嫌疑人、被告人是尚未完全丧失辩认或者控制自己行为能力的精神病人的；(二)未成年犯罪嫌疑人、被告人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的；(三)犯罪嫌疑人、被告人行为不构成犯罪的；(四)其他不宜适用的情形。第三条办理认罪认罚案件，应当遵循刑法、刑事诉讼法的基本原则，以事实为

2023-06-21

114人看过
有期徒刑
安全事故报告制度的相关法律规定

在安全事故发生时,负责报告的人员没有及时向相关部门报告或故意谎报事故情况,导致事故无法得到及时有效的控制,情节严重者将定罪为不报、谎报安全事故罪。对行为人一般可处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,可处三年以上七年以下有期徒刑。若在安全事故发生时，负责报告的人员没有及时向相关部门报告或故意谎报事故情况，导致事故无法得到及时有效的控制，情节严重者将定罪为不报、谎报安全事故罪。对行为人一般可处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，可处三年以上七年以下有期徒刑。不报、谎报安全事故罪处罚规定不报、谎报安全事故罪是指在生产、作业中，有关人员发现事故隐患不及时报告，或者在事故发生后，故意或者重大过失地不报或者谎报事故情况的行为。根据我国《刑法》第一百三十九条的规定，不报、谎报安全事故罪处罚规定如下：1. 单位犯前款规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管

2023-09-14

102人看过

工伤保险
法律对工伤期间相关待遇有哪些规定

一、工伤期间职工工资计算方法根据《工伤保险条例》规定，员工工伤期间如何计算工资如下：第三十三条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。第三十四条工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。二、职工

2023-03-03

380人看过
行政强制
行政强制执行法律有哪些相关规定

行政机关强制执行依据是已经生效的行政决定。《中华人民共和国行政强制法》第三十四条行政机关依法作出行政决定后，当事人在行政机关决定的期限内不履行义务的，具有行政强制执行权的行政机关依照本章规定强制执行。第三十五条行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项：（一）履行义务的期限；（二）履行义务的方式；（三）涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式；（四）当事人依法享有的陈述权和申辩权。第三十六条当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩。行政机关应当充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行记录、复核。当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。第三十七条经催告，当事人逾期仍不履行行政决定，且无正当理由的，行政机关可以作出强制执行决定。强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：（一）当事人的姓名或者名称、地址

2023-02-22

367人看过
期待利益
法律对期待利益的相关规定有哪些

法律对期待利益的相关规定。1、当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。当事人可以在合同中约定，一方违反合同时，向另一方支付一定数额的违约金；也可以在合同中约定对于违反合同而产生的损失赔偿额的计算方法。2、当事人一方因另一方违反合同受到损失的，应当及时采取措施防止损失的扩大；没有及时采取措施造成损失扩大的，无权就扩大的损失要求赔偿。3、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见到的因违反合同可能造成的损失。一、装修公司违约延误工期要怎么赔偿装修公司拖延工期，必须依照当初双方签订的条款履行赔偿或因违约产生的损失进行赔偿计算。此外当约定违约金低于造成损失时，当事人可请求人民法院、仲裁机构予以增加。如果对方属于违约行为你是有权要求承

2023-03-03

215人看过
犯罪构成
敲诈勒索罪的犯罪构成有哪些,相关法律规定

一、敲诈勒索罪的犯罪构成有哪些敲诈勒索罪的犯罪构成如下：（一）客体要件本罪侵犯的各体是复杂客体，不仅侵犯公私财物的所有权，还危及他人的人身权利或者其他权益。这是本罪与盗窃罪、诈骗罪不同的显著特点之一。本罪侵犯的对象为公私财物。（二）客观要件本罪在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。威胁，是指以恶害相通告迫使被害人处分财产，即如果不按照行为人的要求处分财产，就会在将来的某个时间遭受恶害。威胁内容的种类没有限制，包括对被害人及其亲属的生命、身体自由、名誉等进行威胁，威胁行为只要足以使他人产生恐惧心理即可，不要求现实上使被害人产生了恐惧心量。威胁的内容是将由行为人自己实现，还是将由他人实现在所不问，威胁内容的实现也不要求自身是违法的，例如，行为人知道他人的犯罪事实，向司法机关告发是合法的，但行为人以向司法机关告发进行威肋索取财物的，也成立敲诈勒索罪。威胁的方

2023-04-19

71人看过

涉外离婚
我国涉外离婚制度有哪些相关规定

另外，根据最高人民法院的规定，我国法院在以下几种情况下也具有管辖权：1.在国内结婚并定居国外的华侨，如定居国法院以离婚诉讼须由婚姻缔结地法院管辖为由不予受理，当事人向人民法院提出离婚诉讼的，由婚姻缔结地人民法院管辖。2.在国外结婚并定居国外的华侨，如定居国法院以离婚诉讼须由国籍所属国法院管辖为由不予受理时，当事人向人民法院提出诉讼的，由一方原住所地或在国内的最后住所地人民法院管辖。3.中国公民一方居住在国外，一方居住在国内，不论哪一方向人民法院提起离婚诉讼，国内一方住所地人民法院都有管辖权。如国外一方在居住国法院起诉，国内一方向人民法院起诉的，受诉人民法院有管辖权。4.中国公民双方在国外但未定居，一方向人民法院起诉离婚的，应由婚姻缔结地人民法院管辖。由于我国大陆与香港、台湾等地的法律不同，也在此简单介绍一下：在香港冲突法中，有确定离婚案件审判权的规则，这些规则指出，香港法院对法域间的离婚案

2023-04-27

488人看过
债权人
股东有限责任制度的相关法律问题有哪些

股东有限责任例外适用制度并不是什么先验原理，其法律依据问题与应在什么范围内适用该制度有关。从该制度的价值目标来看，无非是要维护公司股东财产与公司财产分离之价值，维护股东与债权人利益之平衡。1、用诚实信用原则来作为其法律依据，也必然包含禁止权利的滥用之意思。2、有限责任赋予了股东仅以投资额为限承担投资风险的权利3、特定条件下股东有限责任之否定亦具备法理上的正当性。一、股东被股东坑和损害公司股东利益该怎么办?股东出现损害公司利益的行为，应当依法承担损害赔偿责任，股东不得滥用权利损害公司或者其他股东的利益。股东滥用自身权利逃避债务，出现严重损害公司债权人利益的行为，应对公司债务承担一定的连带责任。股东利用关系损害公司利益的，应当承担赔偿责任，利用职务上的便利，非法占有公司财产，造成数额较大的会受到刑法的处罚。公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者

2023-03-02

267人看过
管制
淫秽音像制品罪的相关法律规定有哪些？

组织播放淫秽音像制品罪构成要素是：1、客体要件，本罪侵犯的客体是社会管理秩序和社会风尚；2、客观要件，本罪在客观方面表现为组织播放淫秽音像制品的行为3、主体要件，本罪的主体为一般主体；4、主观要件，本罪在主观方面表现为故意。组织播放淫秽音像制品罪如何处罚犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。制作、复制淫秽的电影、录像等音像制品组织播放的，从重处罚。本罪极易与传播淫秽物品罪相混淆，两者的区别首先是淫秽物品的范围不同，本罪只限于音像制品，其次是行为方式不同，本罪只有组织播放一种，还有事犯罪标准不同，本罪是行为犯，只要有这一行为就触犯本罪，最后也是最主要的区别是，本罪不以牟利为目的。《中华人民共和国刑法》第三百六十四条传播淫秽的书刊、影片、音像、图片或者其他淫秽物品，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。组织播放淫秽的电影

2023-07-11

357人看过
离婚赔偿
离婚赔偿制度的相关内容有哪些限制？

离婚过程赔偿制度的限定内容有：1、是无过错方提出损害赔偿，其他家庭成员不享有此权利；2、过错方有四种情形之一：重婚、配偶与别人同居、家庭暴力、虐待、遗弃家庭成员；3、只有因对方过错离婚的，才能赔偿。未离婚或者不想离婚的，不能提出或者得到过错赔偿；4、无过错方只能向配偶要求过错赔偿，立法原意不允许向配偶以外的其他人提起此类诉讼。因此，承担损害赔偿责任的主体是无过错方的配偶，不能向婚姻关系以外的其他人提出。惩罚性赔偿制度案例惩罚性赔偿（pnitivedamages），又称示范性赔偿（examplarydamages）或报复性赔偿（vindictivedamages），是指由法庭所作出的赔偿数额超出实际的损害数额的赔偿。关于惩罚性赔偿的起源问题，学者间存在不同的看法。一般认为，英美法中的惩罚性赔偿起源于1763年英国法官LordCamden在HckleV．money一案中的判决，美国是在1784

2023-07-16

155人看过

童工
法律对寻找童工有哪些相关规定

1、法律对童工认定的有关规定企业不得使用或者支持使用符合上述定义的童工。如果发现儿童从事符合上述童工定义的工作，公司应制定、记录和保留旨在救助这些儿童的政策和措施，并将其有效传达给员工和利益相关者。公司还应为这些儿童提供足够的支持，使他们接受学校教育，直至他们超过公司应设立的上述儿童的年龄，记录和维护与国际劳工组织第146号建议有关的政策和措施，这些建议旨在促进符合当地义务教育条例或正在上学的儿童和青少年的教育，并将这些政策和措施有效地传达给雇员和利益相关者。公司采取的政策和措施还应包括一些具体的方法，以确保在学校时间内不使用儿童或青年工人此外，这些儿童和青年工人的日常交通（工作地点和学校之间）、上课和工作时间加起来不超过10小时。无论是在工作场所内还是工作场所外，公司都不得将儿童或年轻工人置于危险、不安全和不健康的环境中第二，目前的情况是十三岁或十四岁以下的儿童被迫作为廉价劳动力参与社会

2023-05-07

469人看过
人大制度
法律对人大制度的有关规定

地方各级人大会议制度是一个极为复杂的问题，对此，我们通过法条对其进行深入的分析。《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第11条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经过五分之一以上的代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。第13条规定：县级以上的地方各级人民代表大会每次会议举行预备会议，选举本次会议的主席团和秘书长，通过本次会议的议程和其他事项的决定。预备会议由本级人民代表大会常务委员会主持。每届人民代表大会第一次会议的预备会议，由上届本级人民代表大会常务委员会主持。县级以上的地方各级人民代表大会会议设副秘书长若干人;副秘书长的人选由主席团决定。第15条规定：乡、民族乡、镇的人民代表大会举行会议的时候，选举主席团。由主席团主持会议，并负责召集下一次的本级人民代表大会会议。乡、民族乡、镇的人民代表大会主席，副主席为主席团的成员。第16条规定：地方各级人民代表大会每届第

2023-04-24

190人看过