工程延期索赔标准-法师兄

工程延期索赔标准

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:42:37 278 人看过

工期索赔概述工期索赔概述是指在履行工程合同过程中，合同一方，即承包人没有能力或自身原因造成工程不能按期交付的情况，直接或间接造成业主经济损失的，业主有权对承包人造成的经济损失提出索赔，即工期延误索赔。工期索赔不仅出现在建筑工程中，也出现在家庭或建筑物的装修中。索赔处理分类有多少种？

1。单一声明：单一声明非常容易理解。无意见索赔后提交索赔通知书和索赔报告，要求一次结算和付款，不得将其他索赔混在一起。

2。综合索赔：从字面上讲，大家可能都知道综合索赔也叫总索赔，在生活中一般称为一揽子索赔，也就是说，整个工程一起索赔。它是对整个项目（或一个项目）的实际总成本与原预算成本之间差额的索赔。工期索赔计算方法。

2。根据工程量清单，工程索赔费用按参考工程价格计算计价。对未按约定支付的工程款，发包人必须支付一定数额的工程款，违约工程利息按同期同类银行利息支付。

4。停工或停工时索赔费用的计算包括机械费、人工费、材料周转费、管理费等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

债权人
工程延期付款如何索赔

工程延期付款索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人;不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理;原告对裁定不服的，可以提起上诉。一、合同纠纷法院受理程序合同纠纷法院立案程序：1、审查当事人的起诉材料；2、符合受理条件的，七日内立案并告知当事人；3、立案之日起五日内将起诉状副本发送被告。根据《民事诉讼法》第一百二十三条规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。二、抵押担保人可以起诉债权人吗债权人有合理

2023-03-29

323人看过
鉴定结论
工程延期索赔怎么处理

处理工程延期索赔的相关事项时，首先要及时请参建各方到现场调查，确定事件性质，分清风险的归属；然后督促批复部门对各有关细节应做详细记录（包括照片），并由驻地工程师签认；再与有关各方积极协调配合，消除引起延期索赔的因素，减少损失；最后积极与承包商和监理协商，达成索赔金额及其他事项的一致意见。一、项目开工令是监理下发还是业主下发开工令是由总监下达的允许开工的书面文件，开工令签发的日期即为工程的实际开工日期。开工令是计算工期的起点。同时，承包商也需要有一个明确的开工日期，以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺（如订货、租用机械、提供劳力等事项），并获得业主支付的预付款。对于业主来说，则要在监理工程师发出开工通知的同时，按合同规定的施工顺序的要求，把所需的现场与通道交给承包商。如拖延时间则会导致工程延期及业主支付一笔额外费用。二、工程索赔的时候要准备哪些资料工程索赔应准备以下这些资料

2023-03-21

233人看过
不可抗力
工程延期索赔如何处理

一、工程延期索赔如何处理工程的延期索赔的处理：1.索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2.发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。二、造成工期延误的原因有哪些因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。4.设计变更和工程量增加的。5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6.发生不可抗力。7.专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。三、工程延期的违约金最高是多少工期延期的违约金上限是实际损失的30%

2023-05-03

348人看过
仲裁机构
工程工期延误赔偿标准一天

一、工程工期延误赔偿标准一天工期延误每一天支付由合同自主约定违约金，我国法律规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以，违约金具有惩罚性的特征，它不以非违约方遭受损失为前提。《民法典》第五百八十五条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、交通工程延误工期怎么处罚？工程延误工期按照违约金来进行一定的索赔，根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定，误工费根据受害人的误工时间和收入

2023-03-05

178人看过

仲裁机构
工程延期施工方应如何索赔

工程延期付款索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人;不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理;原告对裁定不服的，可以提起上诉。一、确认合同无效的诉讼法院会不会受理请求确认合同无效的诉讼法院会受理。合同当事人对合同效力有争议的，可向法院或仲裁机构请求确认合同效力。人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合起诉条件的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。二、合同纠纷多久可以立案合同纠纷自人民法院收到起诉状或者口头起诉后七日内立案。人民法院审查后认为符合立案条件的应

2023-04-05

347人看过
不可抗力
工程延期开工是否可以索赔

工程延期开工是否可以索赔，要依据工程延期的原因而定，如果发包人原因造成的，承包人可以索取赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任（一）按照合同约定的日期准时进入施工

2023-03-17

100人看过