最新的商品房买卖合同
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-11 11:46:31 97 人看过

商品房买卖合同的格式如下:

1、应写明出卖人与买受人的名称或者姓名和住所;

2、写明商品房名称、数量、质量;

3、写明商品房价款及付款方式、付款时间;

4、写明合同履行期限、履行地点和方式;

5、写明检验房屋的标准和方法;

6、写明办理产权登记的有关事宜等。

最新商品房买卖合同标准版

<p>出卖人:_______________(以下简称甲方)</p>

<p>买受人:_______________(以下简称乙方)</p>

<p> </p>

<p>一、本协议是备案号为______________《____市商品房买卖(预售)合同》(以下简称合同)的补充协议。买卖双方经平等协商,一致同意订立如下条款,作为对合同的修改和补充。</p>

<p>二、甲方在签订合同之前已向乙方明示《商品房买卖合同》、《商品房销售管理办法》,乙方已看到并理解上述文本,且无异议。</p>

<p>三、因设计变更造成面积差异,乙方不解除合同的,应当视为乙方同意接受在原房屋单价基础上引起的房屋总价款的变化。双方选择按套计价的,对出现的面积差异互不找补。</p>

<p>四、分期付款方式</p>

<p>1、乙方选择以分期付款方式付款,甲方给予乙方_______元平方米的优惠,即实际总房款为_______元(大写:人民币_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元);</p>

<p>(1)乙方须于_______年_______月_______日前支付总房款的_______%,即_______元,大写:人民币_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整。</p>

<p>(2)乙方须于_______年_______月_______日前支付总房款的_______%,即_______元,大写:人民币_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整。</p>

<p>(3)乙方须于_______年_______月_______日前支付总房款的_______%,即_______元,大写:人民币_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整。</p>

<p>(4)乙方须于_______年_______月_______日前支付总房款的_______%,即_______元,大写:人民币_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整。</p>

<p>2、乙方选择以按揭付款方式付款,甲方给予乙方_______元平方米的优惠,即实际总房款为_______元(大写:人民币_______拾_______万_______仟_______佰_______拾元),乙方须于_______年_______月_______日前付清首付房款即人民币_______元(含定金)并签署购房合同。乙方未支付之剩余房价款,计人民币_______拾_______万_______佰_______拾_______元整,由乙方在购房合同签订后7个工作日内向银行申请_______年按揭贷款。乙方委托按揭银行将取得的按揭贷款全部一次性转付甲方指定的帐户。乙方已明确知道按揭银行规定的申请按前述金额贷款所需的条件和应当提交的资料,并保证自己符合该条件和在规定时间内提交所有资料;否则,因此而不能按期取得银行的按揭贷款的责任由乙方承担。</p>

<p>3、乙方向银行申请按揭年限及成数以银行最后批复为准。</p>

<p>4、应乙方要求,甲方就乙方向银行的借款提供保证,经甲乙双方协商一致,就甲方保证期内有关事宜达成如下协议:</p>

<p>(1)合同签订后,如因乙方原因导致不能签订《个人住房按揭(抵押)贷款合同》(以下简称按揭贷款合同)时,造成乙方不能履行合同的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付总房价款的10%的违约金(该违约金甲方有权在乙方已付首付款中直接扣取)。</p>

<p>(2)乙方应在与甲方签订购房合同当日内按贷款银行的规定备齐按揭的(甲方在与乙方签订合同前已向其明示)相关资料,并在合同签订之日起7个工作日内,到指定的地点办理完银行按揭手续,因按揭贷款而产生的公证费、保险费、手续费等由乙方自行支付。否则,视为乙方违约,每逾期一天则按乙方申请贷款总额的万分之三计算违约金。</p>

<p>(3)甲方保证期内,乙方未能按按揭贷款合同规定按时足额偿还每期贷款本息,导致银行从甲方在其开立的帐户中扣款(包括但不限于贷款本息、罚款和复息等),乙方必须在接到甲方电话或书面通知一周内归还甲方代还款项(以银行扣款凭证为准),并从甲方代还之日起至乙方还款日止,近代还金额日千分之三向甲方支付滞纳金,同时甲方还有权向乙方收取代还金额5%的违约金。乙方应当在30内归还甲方被扣划的保证金和支付相应的违约金,否则甲方有权单方解除合同,并向乙方收取总房价款10%的违约金。</p>

<p>(4)在甲方保证期内,如因乙方原因导致银行从甲方开立的帐户中扣款(包括但不限于贷款本息、罚款和复息等),乙方必须在接到甲方电话或书面通知一周内归还甲方代还款项(以银行扣款凭证为准),并向甲方支付代还金额10%的违约金;若银行解除与乙方的抵押贷款协议,并要求甲方承担加带清偿责任的,甲方有权直接或会同银行依法处置乙方所抵押房产,所得款项除支付处理抵押房产的费用、甲方代还的所有款项及向甲方支付代还款项10%的违约金外,若有盈余归还乙方。如有不敷支付,甲方有权继续向乙方追偿,直至清偿为止。乙方采用公积金抵押贷款方式或公积金与银行组合抵押贷款方式购房的,参照上述约定执行。</p>

<p>五、合同所指的规划、设计变更不包括甲方根据合同订立后国家或____省____市新颁布的法律、法规、规章或有关政府部门的要求必须进行的规划、设计变更。</p>

<p>六、补充约定</p>

<p>1、在商品房达到交付使用条件后,除乙方未按合同约定支付房价款外,甲方应以合同记载的联络方式通知乙方办理房屋交付手续;乙方未接到通知的,乙方应在合同约定的交付期限的最后一天主动到甲方销售中心现场办理房屋交接手续。乙方委托其他人到场办理房屋交接手续的,须向甲方出示经过公证的授权委托书交将公证书留存于甲方。乙方如果购买的是现房,则应在合同约定的交付期限内自行向甲方领取房屋交付通知(以上甲方依据的联络方式如有错误由乙方负责)</p>

<p>2、乙方办理完毕房屋交接手续,商品房即交付于乙方;乙方未在本条第一款约定的期限内办理完毕房屋交接手续的,视为甲方已经按期交付。</p>

<p>3、房屋一经现场交付,则视为乙方验收合格。如商品房在质保期内出现瑕疵或为质保范围内的问题,乙方应具体详细地以书面形式向甲方提出。否则,视为乙方无异议。甲方依据《住宅质量保证书》,及时提供保修服务。</p>

<p>4、本条所称房屋交接单是指《房屋验收表》,本条所称拒绝交接是指拒绝收付使用。</p>

<p>5、对乙方提出超出质保范围内的质量问题,乙方应以具体、详细的书面形式向甲方提出,若有争议,由乙方委托____市相关质检部门进行检测,该机构出具的工程质量评定意见作为处理争议的依据。注:房屋交接验收按合同约定交接验收标准进行。</p>

<p> </p>

<p>甲方(盖章):_________                            乙方(盖章):_________</p>

<p>________年____月____日                            _______年____月____日</p>

《中华人民共和国民法典》第五百九十五条

买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。

第五百九十六条

买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月23日 12:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多商品房买卖合同相关文章
  • 商品房买卖合同中应明确的内容,商品房买卖合同和网签合同一样吗
    一、商品房买卖合同中应明确的内容商品房买卖合同中应明确的内容包括以下方面:1.当事人名称或者姓名和住所;2.商品房基本状况;3.商品房的销售方式;4.商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;5.交付使用条件及日期;6.装饰、设备标准承诺;7.供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任;8.公共配套建筑的产权归属;9.解决争议的方法;10.违约责任。二、商品房买卖合同和网签合同一样吗商品房买卖合同和网签合同不一样。网签合同是直接网络备案的,同样需要书面签署,但合同文本是直接从网络上下载而来,而且每一页上都有"已备案"的水印。一般可以直接网签的房屋买卖合同,说明开发商的资质和手续是齐全的,在办理契证和房屋产权证的时候会很顺利。纯书面合同也是要走备案程序的,一般手续全的开发商都会和买房者签订网上备案合同。如果是签署不备案的,则很有可能是开
    2023-05-03
    423人看过
  • 商品房和二手房买卖税费最新修订
    来自房地产交易中心最新消息,关于部分购房税费优惠延续内容作如下调整:12月1日,房地产交易中心最新消息,针对购房税费优惠部分到期条款,现确定修改内容如下:1、2008年11月1日到2009年12月31日,个人转让自用2年以上住宅的,暂免征收个人所得税。(原定优惠时间2009年12月1日到期)2、直系亲属之间赠与与免收营业税、土地增值税、个人所得税。其他的公证书时间在2009年1月1日之前,不征收营业税;在2009年5月25日之前不征收个人所得税。
    2023-06-10
    269人看过
  • 房屋买卖合同(商品房预售)
    房屋买卖合同(商品房预售)来源:未知作者:cindy时间:2011-06-25房屋买卖合同(商品房预售)出售方(甲方):地址:___________________________________邮码:_______________电话:_____________购买方(乙方):_________________________姓名:性别:出生:年月日国藉:身份证号码:地址:邮码:电话:分协议书第一条甲方经批准,取得位于____市用地面积____㎡的土地使用权。地块编号:____使用年期____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系____定名____,由甲方预售。第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第____幢____号(第__层)。建筑面积____㎡,土地面积/㎡(其中:基底分摊____㎡、公用分摊____㎡、其他____㎡)。第三条甲方定于
    2023-06-10
    208人看过
  • 工业品买卖合同最新版是怎样的?
    随着我国改革开放和市场经济的快速发展,各种经济主体不断涌现,贸易交易、商品买卖等各种经济活动也日益增多,而合同就是为了保证经济活动的顺利进行,约定交易各方权利、义务、责任而订立的文本,有些具备普遍性、重要性的合同国家还制定了统一规范,那么,工业品买卖合同最新版本是怎样的呢?工业品买卖合同样本买方:________(下称甲方)卖方:______(下称乙方)地址:_________地址:_________邮编:_________邮编:_________电话:_________电话:_________传真:_________传真:_________电子邮箱:_________电子邮箱:_________甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。第一条名称、品种、规格和质量1、名称、品种、规格:_________(应注明产品的牌号或商标)。2、质量,按下列第_________项执行
    2024-01-15
    295人看过
  • 最新买卖房屋合同范本
    卖方(以下简称甲方):_____(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____(身份证)(护照)(营业执照号码):_____地址:_____邮政编码:_____联系电话:_____委托代理人:_____国籍:_____电话:_____地址:_____邮政编码:_____买方(以下简称乙方):_____(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____(身份证)(护照)(营业执照号码):_____地址:_____邮政编码:_____联系电话:_____委托代理人:_____国籍:_____电话:_____地址:_____邮政编码:_____第一条房屋的基本情况。甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_____;位于第_____层,共____(套)(间),房屋结构为_____,建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积_____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___平方米),房屋用
    2023-06-02
    497人看过
  • 商品房房屋买卖合同是怎样的?
    一、商品房房屋买卖合同是怎样的?商品房房屋买卖合同甲方:(卖方)联系方式:______;常住地址:______乙方:(买方)联系方式:______;常住地址:______签订日期:___年___月___日根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。(一)甲方将其拥有独立产权的位于______市/区的房屋(房屋所有权证编号:______,建筑面积______平房米)以人民币(大写:___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整)(¥)出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。(二)乙方在______前应向甲方给付定金人民币元整(大写:______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整)。上述定金在乙方______付款时充抵房款。(三)甲方承诺:1、向乙方提供符
    2023-05-22
    157人看过
  • 房屋买卖合同范本最新
    房屋买卖合同范本最新如下:房屋买卖合同范本出卖方:_____(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____(身份证)(护照)(营业执照号码):_____地址:_____邮政编码:_____联系电话:_____委托代理人:_____国籍:_____电话:_____地址:_____邮政编码:_____买受方:_____(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____(身份证)(护照)(营业执照号码):_____地址:_____邮政编码:_____联系电话:_____委托代理人:_____国籍:_____电话:_____地址:_____邮政编码:_____第一条房屋的基本情况出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于_____;位于第_____层,共_____(套)(间),房屋结构为_____,建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积_____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___
    2023-04-23
    337人看过
  • 3.1起临沂实行新版商品房买卖合同
    3月1日起,临沂开始执行新版商品房买卖合同。双方签订的买卖合同原件不再加盖临沂市房产和住房保障局合同备案专用章,合同网上备案信息可根据网签合同号码和网签密码登陆临沂市房产和住房保障局网站进行查询。固定了业主对建筑物专有和共有部分所享有的权利新版购房合同对于业主共有部分予以明确,增加了对于小区内车位、车库、会所等配套设施的所有权归属的约定。这使得业主在权利受到侵犯时,能够及时拿起法律武器进行维权。新版合同文本还专门设了一个附件十,用于要求开发商披露说明楼盘中存在哪些可能遮挡或妨碍购房者所购房屋正常使用的情况,并举例说明如该商品房公共管道检修口、柱子、变电箱等遮挡或妨碍情形。这对一些缺乏经验的开发商来说是个挑战,如果这个信息披露附件做不好,引起的诉讼将不会少。明确提出开发企业对购房者信息负有保密义务新版购房合同第二十六条明确提出,开发商对在卖房过程中收集到的购房者信息负有保密义务,除非公检法及
    2023-06-05
    498人看过
  • 怎么购买商品房怎样签订商品房买卖合同
    一、怎么购买商品房商品房的购买程序因商品房性质不同而有所差异,但总的来讲,以下基本步骤是每个购房者都必须经历的:1、签订认购书,并按开发商要求交纳定金或预付款;2、签订商品房买卖契约,按契约约定交付房价款;3、办理商品房抵押贷款的,应与银行签订《个人住房贷款借款合同》;4、买卖双方到市房屋土地管理局办理登记备案;5、购房者与开发商办理入住手续;6、购房者按照与开发商协议在入往前或入住后与有关物业管理公司签订有关物业管理公约及其有关附件;7、办理产权过户手续,购房者领取房屋产权证。二、怎样签订商品房买卖合同许多购房者在房屋交付时才发现眼前的房屋与当初开发商信誓旦旦的承诺相去甚远,或者根本就拿不到房产。但由于商品房买卖契约规定不清或者根本就没有作规定,无从追究开发商的责任。因此,认真签好商品房买卖契约,是保护自己合法利益的第一道屏障。签合同时有一个观念是要修正的,那就是格式合同是不可修改的。许
    2023-02-12
    244人看过
  • 二手房买卖合同最新版
    二手房买卖合同
    甲方(卖方):身份证号码:乙方(买方):身份证号码:甲乙双方经过有好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:1.1座落于,建筑面积为平方米;套内建筑面积______平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积__________平方米;1.2出售房屋的所有权证(不动产权证)证号为;1.3房屋平面图及其四至见房产证。1.3.1该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。1.3.2该房屋的相关权益随该房屋一并转让。甲方还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备,转让给乙方,其转让价格已包含在上述房屋的价款中,乙方不再另行支付价款。第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保
    2023-04-30
    99人看过
  • 房产买卖合同最新范本
    房产买卖合同卖方(以下简称甲方):_____(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____(身份证)(护照)(营业执照号码):_____地址:_____邮政编码:_____联系电话:_____委托代理人:_____国籍:_____电话:_____地址:_____邮政编码:_____买方(以下简称乙方):_____(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____(身份证)(护照)(营业执照号码):_____地址:_____邮政编码:_____联系电话:_____委托代理人:_____国籍:_____电话:_____地址:_____邮政编码:_____第一条房屋的基本情况。甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_____;位于第_____层,共____(套)(间),房屋结构为_____,建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积_____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___平方
    2023-06-05
    93人看过
  • 商品房买卖合同中的最低价是如何确定的
    商品房买卖合同中所规定的最低价格,往往是根据广泛深入的市场调研、精确无误的成本核算以及合理可行的预期利润等多方面因素进行综合分析后制定的。房地产开发商们将会根据其自身所承受的成本压力、对未来销售状况的预测以及他们的竞争对手的定价策略来确立一个能够在市场竞争中占据一席之地并保持盈利空间的最低价格标准。值得注意的是,该最低价格也有可能随着市场供应与需求状况的波动、宏观经济环境的改变以及相关政策法律法规的变更而做出相应的调整。《中华人民共和国民法典》第五百一十条合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
    2024-04-26
    418人看过
  • 新版商品房买卖合同范本发布买房签合同注意事项
    一、首先看开发商是否具备五证五证即房地产开发证、国有土地使用证、该工程开发许可证、建筑工程规划许可证和商品房销预售许可证。二、使用规范的合同文本许多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份《房屋定购协议书》,交一笔订金。这种行为并非购房的必经程序,往往会使购房者陷入订金纠纷。三、查验有关证明文件买期房要查看开发商是否有预售许可证,并要确认自己所购之房在预售范围内,买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付使用许可证》。四、买期房要注意建筑面积的约定在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外,还要填上套内面积和公用分摊面积。五、买期房要约定条件和时限所谓交房有两层含义:一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。六、签约时要注意房屋质量问题购房者在签约时,应认真推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容,并将质保书作为合同的附件。七、签约时
    2023-06-19
    375人看过
  • 新建商品房买卖合同解除的条件是什么?
    一、新建商品房买卖合同解除的条件是什么?1、房屋主体质量不合格购房者在验收房屋的时候发现房屋主体存在严重的质量问题可以拒收房屋。根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第十二条规定,因房屋主体结构质量不合格从而导致房屋不能交付使用,或者交房后房屋主体结构质量经有关机构核验后属不合格的,购房者有权申请解除房屋买卖合同,并可申请出卖方赔偿损失。2、房屋面积误差超过合同约定一般在买卖双方签订的房屋买卖合同中会约定存在房屋面积误差如何处理,按照《解释》中第十四条的内容,在房屋买卖过程中,如果双方签订的购房合同中所注明的房屋面积与实际相比缩水超过了3%,且双方没有对此问题约定好解决方法,购房者可申请退房并解除合同,出卖方则应无条件返还其已付房款及利息。3、逾期交房现在大多数的新房都是以期房的形式出售的,期房的房屋交付时间存在很多不确定的因素。按照《
    2023-05-02
    338人看过
换一批
#商品房
北京
律师推荐
    展开

    商品房买卖合同是指购房者购买商品房时与房地产开发商签订的合同,用于明确买卖双方的权利和义务。 通常包括房屋的位置、面积、价格、交付时间、违约责任等条款。在签订商品房买卖合同时,双方需要认真阅读合同条款,了解自己的权利和义务,并确保合同内容真... 更多>

    • 商品房商品房买卖合同买卖合同解除流程
      山西在线咨询 2023-06-07
      1、消费者首先与开发商签订一个补充协议,这是一个附条件的关于解除买卖合同的补充协议。 2、消费者再与银行签订一个补充协议,也是一个附条件的解除借款合同的补充协议。 3、开发商归还银行借款,消费者与银行签订的协议中确定的条件出现,消费者与银行的借款合同解除。 4、开发商归还消费者的首付款,并协助办理消费者退房的各种相关手续。
    • 商品房买卖合同纠纷如何诉讼最新规定?
      内蒙古在线咨询 2023-09-11
      商品房买卖合同纠纷诉讼流程: 1、原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据; 2、人民法院接受原告提交的文件、材料,并进行审查,符合条件的予以立案; 3、法院将原告的起诉书副本送达被告; 4、被告作出书面答辩; 5、开庭审理; 6、法院做出判决。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。 第三十四条规定,合同或者其他财产权益纠纷的
    • 双方协议解除商品房买卖合同商品房买卖合同
      广西在线咨询 2022-08-04
      合同解除分为约定解除和法定解除两种情况。故,要想解除房屋买卖合同,则应按此两种方式进行。合同解除的立法目的在于,给予一方当事人根据合同履行中出现了的法定事由,为避免因合同的履行而遭受重大损失提供的法律救济措施,以及违约方不应因合同的解除获得不当的利益。合同解除最重要的法律后果即“合同的权利义务终止”。 最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》涉及合同解除的条文多达10条(
    • 买商品房买卖合同应注意什么,商品房买卖合同规定
      陕西在线咨询 2022-05-10
      1、抵押人是否是房屋的所有权人或有权处分人。2、房产是否有权利限制(被查封冻结)情况3、签订合同后,需到当地房管局办理抵押登记手续 贷款合同是一种约束双方的协议,指以金融机构为贷款人,接受借款人的申请向借款人提供贷款,由借款人到期返还贷款本金并支付贷款利息。 购买合同的第一条,注意项目建设依据这一项条款内容,需要在合同中填写相关的内容,并且核验其与开发商提供的相关证件是否一致,编号和经营范围是否有
    • 签定商品房买卖合同前先交定金是商品房买卖合同的
      四川在线咨询 2022-04-19
      签订商品房买卖合同之前先签订认购协议书并交纳定金不是商品房买卖合同履行的必须程序,购房人可以与开发商直接签订商品房买卖合同。在购买商品房时,最好将该项目了解清楚,然后直接与开发商签订买卖合同,这样如果在签约谈判中补充协议达不成一致意见,或者又发现了对自己不利的新问题,都可全身而退,不必再为解决定金的问题而烦恼,也避免了可能的定金损失。或者在签认购书时加上如果双方在签订正式合同时,就合同的具体条款达