委托开发合同(3)-法师兄

委托开发合同(3)

来源：互联网时间： 2023-04-23 16:01:20 232 人看过

甲方委托乙方研制装置，特商定如下合同：

1．研制内容：对制药车间二个一吨发酵罐，二个五吨发酵罐和二个三十吨发酵罐进行温度自动控制并记录，六套温度自动控制装置安装在一个控制台上。

2．技术要求：

（1）冷却水在温度＿＿＿＿＿＿，供气温度在＿＿＿＿＿＿，空气相对湿度在百分之＿＿＿＿＿＿条件下要求发酵罐在整个发酵过程自动恒定在规定的温度中，并提供温度测量和监视。

（2）控制台在自动调节的同时设置有手动调节。

（3）控制台设置有温度失控极限报警装置（电铃和信号灯）。

（4）控制台设置有温度自动记录和温度数字显示作为温度监视。

3．试制经费：

甲方向乙方提供研制经费＿＿＿＿＿＿万元。乙方按协议、技术指标及进度要求完成，甲方另支付科研奖励费＿＿＿＿元。甲方并同意按每提前一个月另支付协作奖励费＿＿＿＿元，提前二个月为＿＿＿＿元。

乙方如不能按期完成，每推迟一个月，倒扣乙方项目费的＿＿＿＿＿％。

甲方在协议生效后先预付试制经费＿＿＿＿＿＿％，其余部分待项目验收后付清。

4．协作方式：＿＿＿＿＿＿

乙方在研制过程中，甲方派员参加共同协作试验。甲方负责提供工艺流程和工艺参数。乙方在控制台研制完成后到甲方生产现场调试。

5．试制进度：

控制台＿＿＿＿年年底完成，接着前往生产现场调试，总进度于＿＿＿＿年＿＿月结束。

6．违约责任

乙方不履行合同，应退回甲方预付的试制经费，甲方不履行合同，不得追回预付乙方的试制经费，并赔偿乙方因此造成的损失。

7．争议及解决争议的方法：＿＿＿＿＿

8．双方负有下列保密义务：＿＿＿＿＿

9．研制成果归＿＿＿＿＿方所有

10．研制工作因无法克服的技术原因而失败或部分失败时，责任由＿＿＿＿方承担。

甲方：签字盖章乙方：签字盖章

＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保密义务相关文章

违约金
委托开发书

订立合同各方：委托单位_________，以下简称甲方；承担单位_________，以下简称乙方；保证单位_________，以下简称丙方；为了调动科研单位的积极性，确保科研经费的合理使用，明确甲、乙、丙三方的责任，促使科研项目早出成果，出好成果，经甲、乙、丙三方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守．一、科研项目的主要内容：_________。二、科研项目在国内外的现状、水平及发展趋势（或科研项目的重要意义）：_________。三、技术经济指标和经济效益（社会效益）分析：_________。四、科研项目所采用的研究、试验方法和技术路线（包括工艺流程）：_________。五、计划进度（分阶段解决的主要技术问题，达到的目标和完成的时间）：_________。六、科研项目的参加单位及分工：_________。七、所需主要材料，物质条件：_________。八、经费概算┌──────┬────

2023-06-09

147人看过
继续履行
委托开发合同当事人的权利义务，该合同属于委托合同吗

一、委托开发合同当事人的权利义务委托开发合同当事人的权利义务分别如下：1.委托人的权利(1)委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，由研究开发人取得申请专利权。(2)研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。2.委托人的义务(1)委托人，应当按照约定支付研究开发经费和报酬。(2)委托人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，应当承担责任。3.研究开发人的权利(1)完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。(2)研究开发人有权按照约定，要求委托人支付开发经费或报酬，提供有关技术资料、原始数据。4.研究开发人的义务(1)研究开发人应当按照约定制定和实施研究开发计划。(2)研究开发人违反约定，造成研究开发工作延误的，应采取补救措施继续履行合同，应当承担违约责任。(3)研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前，将研究开发成果转让给

2023-05-03

322人看过
诉讼时效
委托开发合同违约处理办法

瑕疵履行是否构成根本违约需要结合智力成果创作过程的特点、表达的多样性、标的成果的功能作用等因素来判断，必要时可以借鉴、鉴定、勘验等必要的技术手段。如果合同约定了标的成果应实现的具体功能，标的成果不能实现该具体功能进而影响整体功能实现的，应认定构成根本违约。如果合同约定的标的成果的各项标准，未达到约定标准的，可能构成根本违约；但因合同需要变更导致未达到原约定标准或者一方提前终止合同的除外。知道开发商违约处理问题，我应该怎么处理开发商违约时，购房者应注意保留相关证据材料。在发生延期交房的纠纷时，购房者一方面应当搜集开发商延期交房的相关证据，另一方面应当保留关于延期交房造成的额外损失的证据。另外，鉴于房屋延期交付的时间存在不确定性，购房者应当注意诉讼时效问题。根据法律规定，购房者应当自约定的交房之日起两年内向开发商索赔延期交房的损失。如果在诉讼时效期限内向开发商主张上述权利，则新的诉讼时效就自主

2023-07-08

487人看过
调解委员会
委托开发合作合同违约怎么赔偿

1、合同双方应在合同中约定，如一方违反合同约定，另一方可追究违约方的责任，并要求违约方承担违约金或赔偿损失。2、合同双方只要约定了违约金或赔偿损失的，就要约定具体数额或计算方法。在约定违约金时，数额约定不能过高或过低，约定数额过低，损失得不到补偿，约定数额过高，会因数额过高得不到法律支持无法实现。一般而言，约定的违约金数额不能超出合同标的额，若一方的损失确实超过合同标的，可直接约定赔偿损失。一、委托开发合作合同争议解决方式1、如约定诉讼管辖法院，只能约定由被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、合同标的物所在地法院管辖，且只能约定其中一个法院管辖。如果约定不明确、选择两个以上法院管辖、或约定上述5个法院以外的法院，或既约定仲裁又约定诉讼的，这样解决争议的条款是无效的。2、发生争议后当事人双方可以平等协商达成共识，也可以由人民调解委员会调解或者向人民法院起诉以及依约定申请仲裁。人民法

2023-06-20

476人看过

书面合同
委托开发的技术合同由谁登记

委托开发的技术合同登记备案到当地的科学技术行政部门办理，我国法律上明确规定了科学技术部管理全国技术合同认定登记工作。各省、自治区、直辖市和计划单列城市设立的技术合同登记机构，负责办理技术合同的认定登记。各省、自治区、直辖市和计划单列城市人民政府设立技术市场管理机构的，技术合同认定登记的日常工作可以由该机构负责管理和指导。一、技术合同认定登记的作用（1）《技术合同认定登记管理办法》规定，通过技术合同认定登记，可以享受国家有关促进科技成果转化规定的税收、信贷和奖励等方面的优惠政策。未申请认定登记和未予登记的技术合同不得享受。（2）通过技术合同认定登记，可以加强国家对技术市场和科技成果转化工作的指导、管理和服务，使技术交易更加规范，减少技术交易纠纷的产生，净化技术市场环境。（3）通过技术合同认定登记，可以加强国家对技术市场的统计和分析工作，为政府制定政策提供依据。二、申请技术合同认定登记的基本要

2023-03-19

251人看过
调解委员会
委托开发合作合同争议解决方式

一、委托开发合作合同争议解决方式委托开发合作合同争议解决方式如下：1.如约定诉讼管辖法院，只能约定由被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、合同标的物所在地法院管辖，且只能约定其中一个法院管辖。2.发生争议后当事人双方可以平等协商达成共识，也可以由人民调解委员会调解或者向人民法院起诉以及依约定申请仲裁。3.如约定仲裁，应当明确约定具体的仲裁机构和仲裁事项。仲裁机构约定明确的标准为：仲裁机构所在地明确，同一地点有两个以上仲裁机构的应当写明约定的仲裁机构的详细名称。二、委托开发合作合同开发人的义务是什么委托开发合作合同开发人的义务：1.按照约定制定和实施研究开发计划。2.合理使用研究开发经费，专款专用，不得浪费。3.按期完成研究开发工作，交付研究开发成果，提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握研究开发成果。4.受托人不得对第三人泄露技术开发成果的内容，也不得向第三人提供该项

2023-06-15

361人看过
合同内容
软件开发委托合同需要备案吗

技术合同必须备案，签订技术合同的双方当事人都是需要备案的。具体流程是：1、卖方用户注册买方凭真实、有效证件到登记机构注册或自行注册。首次申请认定登记的卖方，需在广东省科技业务综合管理系统注册、上传法人证书、营业执照、企业信息表并选择技术合同认定登记点进行申报。2、网上申报登记卖方根据技术合同内容，在“广东省科技业务综合管理系统”技术合同登记业务系统，凭用户名和密码登录后填“登记申请书”并提交，也可以有选择的技术合同认定登记机构进行登记。3、报送合同文本卖方按申报材料要求，将技术合同和其他附件材料报送选定的技术合同登记机构审核。注：设计专利技术合同的，直接向国家知识产权局专利局广州代表处申请认定登记。4、审核登记登记员查阅卖方网上“登记申请书”并根据卖方送审合同文本材料进行审核、认定登记、盖章，出具认定登记证明。（由市级登记机构初审核盖章，并送审计科技部门审核盖章）5、卖方办理减免税卖方凭核

2023-04-07

137人看过
有偿合同
技术委托开发合同有什么特征

一、技术委托开发合同有什么特征（一）标的物具有新颖性，包括新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统。（二）技术开发合同的内容是进行研究开发工作。（三）技术开发合同是双务有偿合同，合同履行具有协作性。（四）技术开发合同的风险由双方共同负担。二、委托开发合同完成的技术成果的归属？《民法典》委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。本条是对履行委托开发合同完成的技术成果的归属和分享的规定。委托开发合同的当事人可以在合同中约定委托开发完成的发明创造的权利归属。如果当事人在合同中没有约定或者约定不明确，那么，委托开发完成的发明创造，申请专利的权利属于研究开发人，但研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。研究开发人转让专利申请权的，委托人可以优

2023-06-16

362人看过

违约金
委托开发合同中开发人违约了要如何处理

1、研究开发人未按计划实施研究开发工作的，委托人有权要求其实施研究开发计划并采取相应的补救措施。研究开发人逾期两个月不实施研究开发计划的，委托人有权解除合同，研究开发人应当返还研究开发经费，并赔偿因此给委托人所造成的损失。2、研究开发人将研究开发经费用于履行合同以外的其他目的的，委托人有权加以制止，并要求研究开发人退还相应的经费用于研究开发工作。经委托人催告后，研究开发人逾期2个月仍未退还经费用于研究开发工作的，委托人有权解除合同，研究开发人应当返还研究开发经费，并赔偿因此给委托人所造成的损失。3、由于研究开发人的过错，造成研究开发成果不符合合同约定条件的，研究开发人应当支付违约金或者赔偿损失。由于研究开发人的过错，研究开发工作失败的，研究开发人应当返还部分或者全部研究开发经费，并支付违约金或者赔偿损失。

2023-06-13

299人看过
仲裁机构
建设委托开发合同纠纷怎么处理

1、当事人可以通过和解或者调解解决合同争议；2、当事人不愿和解调解或者合解调解不成的，可以根据仲裁协向仲裁机构中请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁；3、当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。一、如何解决人身保险合同纠纷当事人可以通过和解或者调解解决人身保险合同纠纷。当事人不愿和解、调解或者和解的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人未订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行具有法律效力的判决、仲裁裁决和调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。人身保险合同纠纷可以按照《中华人民共和国仲裁法》、《中华人民共和国人民调解法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律有关规定处理。二、租房合同变成房屋贷款合同怎么办？房屋租赁合同变

2023-06-23

449人看过
专利
委托开发技术合同哪方申请专利

根据《民法典》第八百五十一条的规定，“技术开发合同”是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括“委托开发合同”和“合作开发合同”。1、委托开发合同中的权益归属（1）专利申请权。根据《民法典》的规定，委托开发完成的发明创造，申请专利的权利即“专利申请权”属于研究开发人，当事人另有约定的除外；（2）专利权。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。（3）优先受让权。研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。2、合作开发合同中的权益归属（1）专利申请权。根据《民法典》的规定，申请专利的权利属于合作开发的当事人“共有”，当事人另有约定除外。（2）优先受让权。当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。（3）免费实施专利权。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，另一方可以单独

2023-02-17

147人看过
专利
委托开发专利合同范本是怎样的？

一、委托开发专利合同范本是怎样的?甲方:XXX(专利权人)乙方：_________________二、甲乙双方在平等互利的基础上，就甲方特许乙方在_____省(市)独家使用甲方专利“XXX”(以下简称专利，专利号)事宜达成以下协议：甲方权利、责任与义务1、甲方特许乙方在_____省(市)独家使用本专利(不包括生产权)，且在本区域范围内不再许可乙方以外的第二家使用本专利，若出现再许可第二家，将负责双倍赔偿乙方的特许费，以保证乙方的独家使用权。2、甲方每年向中国国家专利局交纳本专利法律保护费。3、甲方向乙方提供一定数量的宣传资料、可行性报告及样品，以利乙方更好的推广本专利产品——。4、甲方有义务向乙方提供有关专利文件，以协助乙方防伪打假、调查取证、对侵权者向法院起诉。若出现假冒由甲方提供一切必要的手续，协助乙方向法院起诉。5、甲方在全国性各种广告宣传中免费介绍乙方为_____省(市)专利独家使

2023-04-29

132人看过

专利
技术开发合同（3）

技术开发合同1．格式技术开发合同一、合同登记编号：┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│││││││││││││││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘技术开发合同书项目名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托方：（甲方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿研究开发方（乙方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿省＿＿＿＿市（县）签订日期：＿＿年＿＿月＿＿日有效期限：＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿年＿＿月＿＿日二、应达到的技术指标和参数：三、研究开发计划：四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式：（一）研究开发经费是指完成本项研究开发工作所需的成本；报酬是指本项目开发成是的使用费和研究开发人员的科研补贴。本项目研究开发经费及报酬：＿＿＿＿元其中：甲方提供＿＿＿＿元，乙方提供＿＿＿＿元。如开发成本实报实销，双方约定如下：＿＿＿＿＿＿。（二）经费和报酬支付方式及时

2023-04-23

136人看过
合同内容
技术委托开发合同纠纷如何解决

发生技术委托开发合同纠纷双方可以协商进行处理，也可以申请调解，当没有得到解决的时候是可以依法向人民法院进行起诉的。一、委托合同种类委托合同，又称委任合同。是指受托人以委托人的名义和费用为委托人办理委托事务，而委托人则按约支付报酬的协议。大陆法各国民法对委托合同的限制不尽相同。按多数国家的法律规定，委托合同的标的既包括法律事务，也包括非法律事务；合同内容可以是有偿的，也可是无偿的。我国的民法理论与实践认为委托合同的标的只限于法律行为，它是委托代理的发生根据。故受托人在委托权限内与第三人所为法律行为的后果完全由委托人承担。根据受托人的权限范围，委托合同可以分为特别委托和概括委托。特别委托是指委托人特别委托受托人处理一项或数项事务的委托；概括委托是指委托人委托受托人处理一切事务的委托。而根据委托人与受托人之间的关系，委托合同可以分为直接委托和转委托。二、委托合同与行纪合同的区别行纪合同的选用范围

2023-06-25

259人看过