实际施工人延误工期是否需要赔偿-法师兄

实际施工人延误工期是否需要赔偿

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-13 11:58:18 328 人看过

实际施工方一旦出现工期延误的情况，即构成了严重的合同违约问题，按照相关规定，建筑业主有权要求承包商对其负起相应的违约责任，同时对于由此引发的实际经济损失，亦应根据具体情况予以赔偿。

换句话说，如果因当事人一方未能切实履行其在整个合同中的义务或其所履行之义务未达到规定的标准和协议，那么该方将不得不承担起继续履行合同、采取必要的措施修复可能产生的问题以及赔偿因此带来的实际经济损失等一系列违约责任。

《民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

《民法典》第五百八十四条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
施工中民工误伤工友赔偿是否必要

一、施工中民工误伤工友赔偿是否必要民工在施工中误伤工友，如果被认定为工伤，且民工不具有故意或者重大过失的，一般不需要赔偿，相应的医疗费等赔偿费用可由工伤保险基金支付；但民工如果有故意或者重大过错的，需要根据其过错承担相应的赔偿责任。法律依据：《中华人民共和国社会保险法》第四十一条职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故的，由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的，从工伤保险基金中先行支付。从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇应当由用人单位偿还。用人单位不偿还的，社会保险经办机构可以依照本法第六十三条的规定追偿。第四十二条由于第三人的原因造成工伤，第三人不支付工伤医疗费用或者无法确定第三人的，由工伤保险基金先行支付。工伤保险基金先行支付后，有权向第三人追偿。二、误伤工友赔偿的费用有哪些误伤工友是要赔偿医疗费、营养费、误工费和护理费等费用。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十

2023-11-09

289人看过
承诺
重新施工延误工期能索赔吗

A女士称：已开工3个多月的家庭装修，至今仍未完工，所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限，其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格，需要重做而拖延了时间。就此，A女士提出疑问：由于装修公司的质量问题而导致的工期延误，我能否按照合同来索取赔偿呢?A女士表示，当初装修公司签订的合同上明确规定：装修工期为40天，验收标准是手工好，各项要求均达到国家验收标准。工程开工3个多月，至今仍未完工，A女士发现装修好的门和柜等发生严重变形，地砖、电线有多处问题存在。按照验收标准，A女士要求装修公司重做。此时装修公司给A女士补了一份延误工期的保证书，保证书中规定木工、油漆工等在五天之内完成修改工作，拖延一天赔偿50元。但至A女士致电本报时，修改过的推拉门尚无法推动，装修工程未完全结束。连门都开不了的装修我怎能照单全收，那家装修公司改了一次又一次还是存在很多问题，低劣的手工延误了工期，浪费了我的时间，

2023-06-05

161人看过
业主
施工延误工期多久可以索赔

重新施工延误工期可以要求索赔。工期索赔的计算方法1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。一、工程索赔报告的内容有哪些工程索赔报告的内容包括：1、总论部分。是索赔报告的开始部分；2、合同引证以及索赔额计算部分；3、期延长论证；4、证据部分，包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。工程索赔过程中需要注意：1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔；2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现；3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分

2023-03-26

419人看过
农民工
农民工能是实际施工人吗

农民工（班组）不属于法律意义上的实际施工人，无权直接要求发包人支付劳务款。实际施工人应特指无效建设工程施工合同的承包人，即非法转包、违法分包、借用资质情形下的实际承包人。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。在职农民工能享受工伤待遇吗农民工依法参加工伤保险，因工作原因受到事故伤害或者患职业病，且经工伤认定的，享受工伤保险待遇。职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故的，由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的，从工伤保险基金中先行支付。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人

2023-08-13

301人看过

法律综合知识
工程款是否可以直接给实际施工人

一、工程款是否可以直接给实际施工人工程款项直接交付予实际施工方的行为在一定程度上具有其合法性。然而，若该行为涉及到工程合同的履行，则需遵循相应的合同条款及国家相关法律法规进行处理。倘若工程合同明确规定了应将款项支付至总承包商处，那么直接将款项交付予实际施工方便构成了违法行为。《建筑法》第十八条建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。二、工程款是否有诉讼时效1、工程款有诉讼时效。2、工程款的诉讼时效是3年，如果施工合同中约定了还款期限，从还款期的最后一天起开始计算。3、如果约定分期履行的，从约定的最后一期履行期限届满之日起计算。4、法律依据：《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道

2024-03-31

351人看过
法律综合知识
实际施工人工程款是否属破产财产

一、实际施工人工程款是否属破产财产工程挂靠属于建筑市场目前阶段大量存在的行为，大量的包工头、实际施工人因为建筑资质等问题挂靠在比较大的建筑企业的名下。如果双方相安无事，则双方按照双方事先约定好的权利和义务进行履行。但是一旦双方之间就权利或者义务关系出现争议，或者任何一方出现债务问题，都会导致大量纠纷诉讼的出现。今天我们有请到的是江苏永衡昭辉律师事务所钟延成律师为大家讲解被挂靠单位破产情况下的，挂靠工程工程款的归属问题。江苏永衡昭辉律师事务所高级合伙人钟延成律师长期从事建设工程合伙、挂靠专项问题的研究，对工程挂靠、合伙、实际施工人身份的认定等问题具有比较丰富的理论和实践经验。二、破产财产的分配顺序企业被法院裁定破产的，企业的破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，对破产债权应该按下列顺序进行清偿：（一）破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、

2022-01-13

481人看过
优先权
实际施工人的范围如何确定以及实际施工人是否享有工程款优先权

一、“实际施工人”的范围如何确定？“实际施工人”的范围是通过转包、违法分包以及借用资质的无效建设工程施工合同的承包人确定的，建设工程经数次转包或分包的，实际施工人应当是实际投入资金、材料和劳力进行工程施工的企业或个人。对于不属于前述范围的当事人依据《建工司法解释》第二十六条第二款规定以发包人为被告主张欠付工程款的，应当不予受理，已经受理的，应当裁定驳回起诉。建筑工人追索欠付工资或劳务报酬的，按照劳动关系或雇佣关系妥善处理。二、实际施工人是否享有工程款优先权实际施工人享有工程款优先权。按实际情况，实际施工人作为承包方，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。三、实际施工人如何追讨工

2023-04-10

59人看过
实际履行
实际履行了施工合同义务是实际施工人认定的重要条件

最高人民法院民一庭编着的《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》意见对实际施工人再次做出了条件限制，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，在这种情形下，实际施工人充当了合法承包人的角色事实上履行了相应的承包义务。没有实际履行合同义务的，只是在非法转包分包过程中充当了中介角色的不能认定为实际施工人。只有充分履行了合同义务，实际施工人才能向发包人要求支付工程款，但是应当注意请求的款项仅限定在发包人未付部分范围内。对于实践中对实际施工人的认定，更多的靠对最高人民法院的司法解释的不同理解，这种不明确化使实践中产生很多不同的判决。为了统一审判及认定标准还需要立法对实际施工人进行规范性的定义，建立系统性框架。一、建筑工程合同无效,实际施工人怎么救济关于实际施工人权利的救济途径，《司法解释一》第二十六条赋予实际施工人突破合同相对性，直接向

2023-03-28

395人看过

法律综合知识
工程因施工方被延误如何赔偿

一、工程因施工方被延误如何赔偿工程因施工方被延误可以按照合同约定进行赔偿。当事人可以根据违约情形确认实际损失的数额，造成的损害较大时违约金可以适当上浮，但最高不应超过实际损失的30％。《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、工程施工工人受伤如何处理1、工程施工工人受伤应当这样处理：及时医疗，申请工伤鉴定

2024-01-15

249人看过
合伙企业
建筑工程所属人员是否为实际施工人员

在附属于建设的情况下，有两种性质和内容不同的法律关系，一种是附属于建设的法律关系，另一种是建设的法律关系。根据合同相对性原则，当事人的权利义务应当按照有关合同分别处理。2。实际建造人主要是指在分包合同或非法分包合同中的承包人。实际施工人员往往与分包商、非法分包商签订合同，是分包或非法分包的相对人。人民法院应当受理实际建造人对分包商和非法分包商的索赔。这是毫无疑问的。3。借用资质（所属）是指以其他建筑施工企业名义不具备建筑施工资质的企业或个人，以资质等级高的建筑施工企业名义，借用资质等级低的建筑施工企业，无施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业名义承包工程的行为，或者有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等非法手段，允许他人以企业名义承揽工程的行为。前款所称承包工程，包括参加投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动。有下列情形之一的，视为不合格的

2023-05-07

282人看过
工资
按照实际工资如何计算误工费赔偿？

案例：某当事人交通事故受伤期间住院治疗和医嘱休息共花去4个月的时间，这四个月都没有正常上班，那么此当事人这四个月的误工费用该如何计算呢！该当事人工资一个月一万二千元，都可以获得赔偿吗？解答：误工费用是受害人遭遇交通事故受伤住院到可以正常工作期间，因无法工作失去或减少的收入。根据《最高院关于审理人身损害赔偿适用法律若干问题的解释》第20条的规定，误工费由两个因素共同决定，一个是误工时间，一个是收入状况。对于误工费用，受害人有固定收入的，按实际减少的收入计算。本案中如果当事人确因交通事故导致误工费用损失的，那么当事人可以申请按照其实际减少的收入计算，也即一个月一万二千元的工资损失计算。另外，误工时间是按照受害人接受治疗的医疗机构出具的相关证明来确定的，所以医疗机构的证明、当事人的工资收入证明等都是计算其误工费用的依据。在法律实务里，主张固定收入的误工费用的，因为当事人的工资超过了纳税的标准，所

2023-07-02

405人看过
法律综合知识
实际施工人税费是多少

一、实际施工人税费是多少1．增值税应纳税额，适用百分之三的税率。2．城建税按照实际缴纳的（增值税与消费税之和）计算并缴纳。不同地区的税率因纳税人所处的地域而异，具体情况如下：在市中心区域，税率设定为百分之七；在县城及乡镇，税率则为百分之五；在农村地区，税率仅为百分之一。对于位于大中型工矿企业所在但并非城市市区、县城或建制镇的地区，其税率为百分之一。3．教育费附加的应纳税额，是根据实际缴纳的（增值税与消费税之和）的百分之三来计算的。4．地方教育费附加的应纳税额，是根据实际缴纳的（增值税与消费税之和）的百分之二来计算的。5．水利建设基金的应纳税额，是根据实际缴纳的（增值税与消费税之和）的百分之一来计算的。6．印花税的应纳税额，是根据租赁合同金额的千分之三来计算的。7．个人所得税的应纳税额，适用百分之一至百分之二的税率，各地区可能会有所差异。《中华人民共和国增值税暂行条例》第九条纳税人购进货物或

2024-07-04

431人看过

工程造价
施工工期延误怎么处理？

最直接的就是工期索赔，起码要按原施工周期索赔；若要按原工期竣工的话，需要有赶工措施费。若已有前期准备的话，可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费。索赔主要是工期索赔和费用索赔，只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下：1、施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加；2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期；4、发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应当承担相应的工期延误责任。一、施工合同的主要条款有哪些？施工合同的主

2023-06-25

125人看过
机动车
实际车主是否需要承担赔偿？

借用他人车辆发生交通事故时,责任主体的确定应根据出借人是否存在过错来进行区分。如果出借人无过错,车辆由借用人支配运行;如果出借人对借用人的行为不能实施任何控制,也没有获取任何收益,不应承担赔偿责任,由肇事直接侵权人作为责任主体负责赔偿。如果出借人有过错,如明知借用人无驾驶证或者酒后而借用,则出借人与借用人应按各自过错程度承担赔偿责任。借用他人车辆发生交通事故时,责任主体的确定应根据出借人是否存在过错来进行区分。如果出借人无过错，车辆由借用人支配运行；出借人对借用人的行为不能实施任何控制，也没有获取任何收益，不应承担赔偿责任，由肇事直接侵权人作为责任主体负责赔偿。如果出借人有过错，如明知借用人无驾驶证或者酒后而借用，则出借人与借用人应按各自过错程度承担赔偿责任。借用他人车辆发生事故，出借人是否需要承担责任？根据我国《民法典》第一千二百零九条规定

2023-09-03

64人看过