工期索赔成立条件-法师兄

工期索赔成立条件

来源：互联网时间： 2023-06-07 15:32:29 154 人看过

一、工期索赔成立条件

工期索赔成立条件，应该同时具备以下三个前提条件：

1.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；

2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；

3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

此外，《中华人民共和国建筑法》第二十六规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

二、工期索赔的计算方法

工期索赔的计算方法有以下几种：

1.按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。

2.按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。

3.没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。

4.停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。

三、工程工期索赔有时间限制吗

工程工期索赔有时间限制，是28天。

工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。

《建设工程施工合同2013年示范文本》第19.3条，规定的索赔时限是28天。

《标准施工招标文件2007年版》第23.1条，规定的索赔时限也是28天，同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

法律综合知识
工程索赔成立的三个条件

以上三个条件必须同时具备,缺一不可。1.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失；2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。一、工程索赔的形式有哪三个类型以上三个条件必须同时具备,缺一不可。1.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失；2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。二、1）承包人可以申请哪些施工索赔承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；2、工程设计变更导致工期延长的损失；3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；4、发包人工作失误造成的损

2023-02-19

426人看过
不可抗力
工程索赔成立的条件是什么

工程索赔成立的条件：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；2、因工程变更，造成时间和费用的损失；3、缩短工期而造成承包人的费用增加；4、非承包人的原因暂时停工；5、延期支付造成承包人的损失；6、不可抗力。一、工程索赔期限是多少天工程索赔事件在工程承包中时有发生，但是由于出索赔的时间超过了合同规定的索赔期限而被仲裁委员会认定为索赔无效的情况也存在，那么工程索赔的期限是多久呢?首先，索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知;其次，发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料;然后，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;最后，当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工

2023-04-01

258人看过
业主
工期索赔的条件

工期索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。一、工程索赔的范围是什么建筑工程索赔的适用范围：1、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔；2、由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、业主和工程师发布加速指令，要求承包商投入更多资源，加班赶工来完成施工项目，导致工程成本的增加；4、业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；5、由于物价上涨因素，带来了人工费、材料费、施工机械费的不断增长，导致工程成本大幅度上升引起的索赔。二、建筑工程承包人该如何索赔赔偿才有经济效益建筑工程承包人索赔可得利益需要

2023-03-29

59人看过
不可抗力
工期延迟索赔条件

一、工期延迟索赔条件工期延迟索赔条件如下：1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失2.因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.5.非承包人的原因导致工程的暂时停工6.物价上涨，法规变化及其他二、工期延迟有哪些风险1.人工、材料费、机械费价格上涨一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。2.企业管理费增加当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3.现金流风险发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情

2023-06-05

264人看过

业主
索赔成立的三个条件以及施工工程索赔的法律依据

索赔成立的三个条件包括因违约以及造成施工单位成本的额外支出以及损失，该后果不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任，并且施工单位已经提出索赔意向通知和索赔报告。施工工程索赔的法律依据是《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条。一、索赔成立的三个条件索赔成立的三个条件包括：1.与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失；2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任；3.施工单位按合同规定的程序，提交了索赔意向通知和索赔报告。二、施工工程索赔的法律依据施工工程索赔的法律依据如下：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔

2023-06-05

460人看过
合同条款
工程停工索赔条件

索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件．通常承包商可以索赔的事件有：（一）发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；（二）因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失；（三）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（四）发包人延期支付期限造成承包人的损失；（五）非承包人的原因导致工程的暂时停工；（六）物价上涨，法规变化及其他。一、工程停工索赔的处理依据是什么？出现类似以上停工情况后应该以事前签订的合同或相关的法律法规为主要依据，因为合同中一般会列明相关问题的条款或相关的法律法规，有相应要求再以此作为费用计算以及谈判的根据。具体来说主要是以下几方面：先要提供造成停工原因的有效证明文件，再判定出事情发生的主要责任方，然后根据合同条款及相

2023-03-27

287人看过