发包方不按约定支付工程款承包人如何维权-法师兄

发包方不按约定支付工程款承包人如何维权

来源：互联网时间： 2023-06-15 14:30:34 144 人看过

某建筑工程公司与某房地产公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的禁止性规定，故为合法有效，双方当事人应当遵循诚实信用原则按照约定全面履行自己的义务。现某房地产公司未按照合同约定支付价款，属于违约行为，按照上述法律规定，某建筑工程公司作为承包人，有权对基于建设工程合同产生的债权主张建设工程款优先受偿权，且某建筑工程公司的对该优先权的主张在六个月期限内，因此，某建筑工程公司对承建的商业楼房折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。

《民法典》第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

建设工程竣工后，发包人怎样支付价款？发包人未按照约定支付价款的，承包人对建设工程享有什么权利？
172人看过
如何认定承包人欠付工程款
278人看过
发包方如何举证不欠付工程款
366人看过
如何处理施工方拒不按合同约定支付工程款
428人看过
发包方拖欠工程款，承包方应该怎么样维权
335人看过
epc工程总承包如何支付
461人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

代理权
总承包人收到工程款后再向分包人支付的如何认定

（1）适用本协议的前提是分包合同有效。如果分包合同违反法律强制性规定被视为无效，合同中的支付限制当然无效，不再适用。由于分包商不向建设单位支付工程款，应共担风险，并对建设单位的支付情况享有知情权，总承包商也有义务向分包商提供业主工程款结算支付的相关信息，如未结算支付、拟采取的追索措施等。发生纠纷后，分包人不清楚建设单位与总承包人之间是否结算，建设单位是否支付工程款，支付工程款的金额。如果有证据证明总承包人拖延结算，在合理期限内未能达成结算，或者懒于向建设单位主张工程款债权，或者总承包人与建设单位另行约定推迟付款期限。施工工人与劳务承包人、总承包人、分包人、转包人之间的劳务法律关系劳务承包大致可分企业自带劳务承包、成建制的劳务分包、零散的劳务承包三种情形。所谓自带劳务承包是指企业内部正式职工经过企业培训考核合格成为工长，劳务人员原则上由工长招募，人员的住宿、饮食、交通等由企业统一管理，工资由

2023-08-09

433人看过
工资
工程总承包公司分包为何不支付工人工资？

1、协商方式发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。然后，由主管领导、承包当事人及财务、计划人员组成谈判小组，与建设单位在平等自愿的基础上协商，确定还款方案或签订还款合同。2、可请求人民法院对其进行财产清算。市政工程总承包可以不分包吗市政工程总承包可以不分包。根据法律规定，对于建筑工程主体结构的施工，总承包单位必须自行完成。对于非主体结构的施工，总承包单位可以自行完成，也可以在经建设单位同意后，将部分工程分包给具有相应资质条件的分包单位。《工资支付暂行规定》第十四条用人单位依法破产时，劳动者有权获得其工资。在破产清偿中用人单位应按《中华人民共和国企业破产法》规定的清偿顺序，首先支付欠付本单位劳动者的工资。《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十二条工程总承包企业不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责

2023-07-02

492人看过
工程承包
违约工程承包合同后应如何维权

工程承包合同违约的维权方式：1、如果事前对于各种违约行为作出明确约定的，要求违约方必须按照合同约定承担违约责任；2、根据法律规定和诚实信用原则向违约方进行索赔；3、如果违约方不承担违约责任或不予以赔偿，守约方可以向人民法院提起诉讼。工程承包合同违约情况有哪些1、在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等；2、如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的

2023-07-06

376人看过
工资
合同终止后，公司不按约定支付工资，如何维权？

如果公司口头与劳动者解除合同且不发工资,劳动者可以采取多种措施来维权。首先,劳动者可以与公司协商解决问题。如果协商无果,劳动者可以向调解组织申请调解。如果调解不成,劳动者可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。如果仲裁结果不满意,劳动者可以直接向人民法院请求支付令。此外,劳动者还可以向劳动行政部门投诉,或者依法去向人民法院提起诉讼。在维权过程中,劳动者应该保留相关证据,以便在需要时证明自己的权利。如果公司口头与劳动者解除合同且不发工资,劳动者可以采取以下措施来维权:与公司协商;向调解组织申请调解;向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;直接向人民法院请求支付令;向劳动行政部门投诉;依法去向人民法院提起诉讼;还可以采取其他合法途径。工资拖欠怎么办？工资拖欠是劳动法律中一个非常严重的问题,可能导致员工的生活质量下降,损害其合法权益。对于工资拖欠,我国相关法律法规已经做出了明确规定,企业应按照

2023-09-08

457人看过

仲裁机构
不按合同支付工程款的违约责任如何承担

未按施工合同支付工程款是需要支付违约金的，若是其是由于没有能力支付，是可以与承办方协商的，但是对于那些恶意的不支付的行为，一旦建设已经完成，并且已经通过了质检等工作，此时该发包单位依旧不支付工程款就可以起诉。签订施工合同时，不按期支付工程进度款的违约责任，可以约定支付违约金、支付逾期利息等进行约定。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。相关法律依据：根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或

2023-02-16

413人看过
欠款
工程款拖欠十五载承包方维权获支持

承包的工程完工后，却被发包方无故拖欠尾款达15年之久，无奈之下向法院求助维权。日前，兴宾区人民法院小平阳法庭审结了这起承揽合同纠纷案，判决被告兴宾区陶邓乡两村民小组支付拖欠原告陈某的工程款59200元。1999年1月27日，陶邓乡两村民小组将该乡的三洲凌库渠道硬化1500米更新工程发包给本村村民陈某施工，双方约定：承包方包工包料，且工程造价为74500元。协议签订后，陈某按约定完成了工程，并通过竣工验收。陶邓乡两村民小组支付给陈某15300元，尚欠59200元拖延未付。一晃眼15年过去了，15年间陈某多次催收欠款却被发包方以种种理由推脱。为维护自身合法权益，陈某将发包方陶邓乡两村民小组诉至法院，要求两被告支付尚欠的款项59200元。法庭上，被告陶邓乡两村民小组辩称，原告陈某已按协议完成了工程是事实，但因年久，村民小组长更换了好几届，工程款是否已支付不知道;如果真存在尚欠款项，村民小组也没有

2023-06-07

100人看过
举证责任
查询发包人支付工程款的条款

分包合同中约定，待总包人与发包人进行结算且发包人支付工程款后，总包人再向分包人支付工程款的，该约定有效。因总包人拖延结算或怠于行使其到期债权致使分包人不能及时取得工程款，分包人要求总包人支付欠付工程款的，应予支持。总包人对于其与发包人之间的结算情况以及发包人支付工程款的事实负有举证责任。总包与分包如何交税分包人如果是一般纳税人，则分包人向总包开具建筑业增值专用发票，总包可以抵扣进项税；如果分包人是小规模纳税人，则分包人向总包只能开具建筑业增值普通发票，总包不可以抵扣进项税；如果分包人是个人，只能到当地税务部门代开增值税专用发票，总包只能抵扣3％。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

2023-07-20

163人看过
违约金
施工单位不按合同约定支付分包工程款怎么处理

直接按照这笔没有支付的款项的数额申报增值税。该确认的税款必须按期确认，对方不付款不能成为不缴纳税款，不确认收入的理由。因违反合同约定而支付的违约金，应计入营业外支出。企业支付的违约金是单位因违反经济合同依据约定的条款给予对方的一种经济赔偿。关于违约金的会计及税务处理应注意以下问题：（1）会计处理：《企业执行现行会计制度有关问题的解答》（[1994]财会字第31号）规定：“企业支付的各种滞纳金、罚款和违约金等，其性质是企业正常营业活动以外发生的支出。因此在会计处理上应计人营业外支出。企业发生上述支出时，借记‘营业外支出’科目，贷记‘银行存款’等科目。”相应地，收到违约金的一方应作为营业外收入处理。（2）原始凭证：根据《中华人民共和国发票管理办法》第三、二十、二十五条规定，发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证；销售商品、提供服务以及从事其他经营的单

2023-06-22

352人看过

不可抗力
对发包人欠付工程款范围如何确定

发包人付工程款的范围，可以依据承包合同确定，承包合同约定不明确或者没有约定的，双方可以协商约定，协商不成可向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百一十条【合同没有约定或者约定不明的补救措施】合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、追讨工程款需要准备哪些证据追讨工程款需要准备以下证据：(1)施工单位资质证书；(2)工程招投标文件；(3)工程报建、规划、国土、施工许可文件；(4)建筑安装工程承包合同书及其补充协议；(5)施工图纸；(6)不可抗力证明文件及损失证

2023-03-25

327人看过
工程转包
工程转包如何维护发包人的利益

一、工程转包如何维护发包人的利益1、规范建设工程承包行为，提高承包人自身素质。针对建设工程中转包、分包仍然存在的实际情况，应当规范中小承包人的行为，理清权利义务关系，保证工程质量标准，提高劳动素质和法律知识。以规范、法治灌输承包人的思想，从而达到行为的程序化和标准化。在做好自身工作的同时，增强他们自身法律维权的意识。2、保障实际施工人的利益。在转包、分包的建设工程中，作为最小承包单元的实际施工人维权一般都很难，因为他们不与发包方直接联系，一旦转包、分包环节的一个人不露面，遇到侵权就很难维权了。不过，这个问题已经得到重视，相关司法解释已经规定，可以他们可以直接起诉发包方，下一步就是要解决执行问题了。3、保障工程价款优先受偿权。建设工程承包人在工程建设期间，对于材料款和人员工资，大多垫付了很多。所以要切实保障工程款的优先受偿权。4、保障承包人索赔可得利益。因为发包方自身原因或者天气自然灾害等原

2023-06-15

190人看过
工程施工
因承包人使工程质量不符合约定发包人可以否要求维修？

1、如果工程质量因承包人原因不符合合同约定，发包人可以要求承包人修复，由此产生的费用由承包人承担。2、由于承包人的原因，工程质量不符合合同，承包人拒绝修复，在合理期限内无法修复，或者发包人有正当理由拒绝承包人修复，发包人可以委托他人另行修复，并要求承包人承担合理的修复费用。3、发包人未通知承包人或者无正当理由拒绝由承包人修复，并另行委托他人修复的，承包人承担的修复费用以自行修复所需的合理费用为限。此外，《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》（法律解释）〔2004〕第八条第（三）项规定，承包人已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的，发包人可以解除施工合同。因承包人使工程质量不符合约定发包人能否要求维修1、因承包人使工程质量不符合约定发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。承包人拒绝修理的，

2023-08-06

475人看过
合同无效
承包人代付工程款后如何救济？

向发包人追偿；产生争议的，可以向法院起诉主张。违法分包、非法转包挂靠等造成合同无效时，工程价款的处理办法：1、如果建筑工程质量合格，可以参照合同约定的结算工程价款进行结算。2、如果建筑工程经竣工验收不合格，分两种情况处理：(1)可以修复的，修复后经竣工验收合格，应由承包方承担修复费用；(2)修复后不合格的，将不支付承包人的工程价款。如果发包人对建筑工程有过错，也应承担相应责任，如：提供设计不合理，提供或指定购买的材料不符合强制标准，直接指定分包人分包专业工程等。一、怎样避免工程代付出现纠纷？1、对于建筑企业：(1)尽量避免违法分包、非法转包挂靠给没有资质的施工人；(2)施工中注意对施工设计方案、图纸等材料的搜集、保存；(3)注意对对方提供的材料进行检验、材料保存；(4)注意及时进行发函签证；(5)验收不合格及时修复、修复后及时提交验收材料；(6)如果发包人以合同无效为由拒绝支付工程款，应以

2023-06-21

79人看过

工程总承包
工程总承包合同如何规定,工程发包人违约怎么处理

一、工程总承包合同如何规定我国提倡对工程实施总承包，由部承包人完成工程施工，发包人和部承包人签订部承包合同。而总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。《中华人民共和国建筑法》第二十四条提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总

2023-04-18

57人看过
强制执行
发包人拒不支付工程款该怎样处理

发包人拒不支付工程款的处理：1、与欠款人协商。在工程欠款中，欠款人一般处于相对较强的地位。无论是发包人欠款、分包商还是非法分包商欠款，他们都有各种理由不支付工程欠款，如工程质量问题、工程延期、发包人未支付工程款、分包商或非法分包商潜逃、发包人拒绝结算、验收等，但这些都不是拒绝支付工程欠款的根本原因；2、向债务追偿公司寻求帮助。当债务人拒绝支付工程欠款时，一些债务人选择向债务追偿公司寻求帮助，以帮助收回工程欠款。在实践中，这种方法存在一定的法律风险，因为追债公司的合法性存在一定的问题。根据我国现行相关法律法规，追债公司一直处于法律的灰色地带。在追债公司自身合法性问题的前提下，很难保证其完全合法；3、所谓法律途径，无非是向法院提起诉讼，等待法院判决后，向法院申请强制执行。这种方法是安全可靠的，但如果债务人是小企业，特别是个人借款或附属资格，由于经济实力有限，一般不愿意选择这种方法，一方面讼太复

2023-07-22

133人看过