哪些情况下发包人向实际施工人的付款能抵扣工程款-法师兄

哪些情况下发包人向实际施工人的付款能抵扣工程款

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-13 10:44:40 164 人看过

下列情况下发包人向实际施工人的付款能抵扣工程款：

1、签订的建筑工程施工合同中约定发包人向实际施工人付款可抵扣工程款；

2、法院的生效判决、仲裁委的仲裁裁决予以确认或发包人有证据证明其有正当理由向合法分包人、实际施工人支付工程款。

发包人想承包人提供施工的具体工作有：

由发包人提供场地的，发包人应当按照合同约定向承包人提供承包人施工、操作、运输、堆放材料设备的场地以及建设工作涉及的周围场地（包括一切通道）。具体工作包括：

1、发包人应当在承包人工作前及时办理有关批件、证件和临时用地等的申报手续，包括工程地址和临时设施范围内的土地征用、租用，申请施工许可证和占道、爆破及临时铁道专用岔线许可证。

2、确定建设工程及有关道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。

3、发包人在提供场地前，应当清除施工现场内一切影响承包人施工的障碍，并向承包人提供施工所需水、电、热力、电讯等管道线路，保证承包人施工期间的需要。发包人未能提供符合约定、适合工作的场地致使承包人无法开展工作的，承包人有权请求发包人排除障碍、顺延工期，并可以暂停工作，因此造成承包人停工、窝工损失的，承包人可以请求发包人承担损害赔偿责任。

《民法典》第八百零七条

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

工程施工
实际施工单位工程款向谁追讨

一、实际施工单位工程款向谁追讨实际施工单位可以向转包人或违法分包人、发包人追讨工程款。1.实际施工人应首先向合同相对方(转包人，违法分包人)主张权利。实际施工人起诉索要工程款的，首先应当向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权，这是实际施工人主张权利的主渠道和主导方向。2.实际施工人可以发包人为被告直接起诉。实际施工人以发包人为被告主张权利的，实际施工人以发包人为被告向人民法院主张权利的，人民法院应当受理。人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。3.为方便案件审理，人民法院可追加转包人或违法分包人为共同被告或第三人。二、工程款拖欠多久可以起诉只要过了约定付款的时间就可以去法院起诉，但是向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。根据《中华人民共和国民法典》

2023-05-22

466人看过
实际履行
实际施工人起诉发包人和转包人

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》（以下简称《解释一》）第26条第二款规定：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（以下简称《解释二》）第24条规定：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。”一、实际施工人如何认定司法实践中，实际施工人包括五类：（1）转包的承包人；（2）违法分包的承包人；（3）未取得建筑施工企业资质的承包人；（4）超越资质等级及没有资质而借用有资质的建筑施工企业名义从事建设工程施工的承包人；（5）建设工程必须

2023-03-30

462人看过
工程施工
实际施工人员能从谁那里收回工程款

在司法实践中，实际建造人包括五类：一是分包承包人；二是非法分包承包人；三是未取得建筑施工企业资质的承包人；（四）超过资质等级或者没有资质，以有资质的建筑施工企业名义从事建筑工程施工的承包人；（五）必须招标而不招标或者投标的建筑工程施工合同的承包人无效。如何由实际施工人员收回工程款。如果实际建造师要求支付工程款，应首先向与其有合同关系的分包商或非法分包商主张权利，这是实际建造师主张权利的主要渠道和主导方向。2。雇主可以直接为被告提起诉讼。实际施工承包人以发包人为被告主张权利，实际施工承包人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当受理。人民法院可以增设分包商或者非法分包商为当事人。发包人只负责实际施工范围内所欠工程价款。为便于审理，人民法院可以增设分包商、非法分包商为共同被告人或者第三人。为方便案件审理，人民法院可以在案发时增设分包人或者非法分包人。考虑到本案审理涉及两种合同关系，如果分包商或非

2023-05-07

320人看过
法律综合知识
实际施工人追讨工程款的法律依据

一、实际施工人追讨工程款的法律依据途径一，实际施工人应首先向转包人，违法分包人主张权利。实际施工人往往与转包人、违法分包人签订合同，他们是转包或违法分包合同的相对人。实际施工人起诉索要工程款的，首先应当向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权，这是实际施工人主张权利的主渠道和主导方向。途径二，实际施工人可以发包人为被告直接起诉。实际施工人直接向发包人索要工程款，是行使代位权的表现。在起诉时，以发包人为被告，以转包人、违法分包人为第三人。发包人只在拖欠工程款的范围内对实际施工人承担责任。二、怎么写工程款的欠条工程款欠条？？？？？？？？？？＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日＿＿＿＿＿＿承包＿＿＿＿＿＿装修总工程。后有把工程的＿＿＿＿＿＿活分包给口头合同人＿＿＿＿＿＿。工程款共计＿＿＿＿＿＿元人民币，（大写＿＿＿＿＿＿元）。工程已完工后分包人＿＿＿＿＿＿已接受工程款人民币＿＿＿＿＿＿元。还欠工

2022-02-26

344人看过

房地产开发
实际施工人直接向发包人主张权利获支持

郴州Y房地产开发有限公司(以下简称Y公司)与桂阳县E公司(以下简称E公司)于2008年3月27日签订了龙府花园H栋《建筑工程施工合同》、《房屋建筑工程质量保修书》，之后Y公司与杨某约定该工程由杨某施工。工程于当年6月开工，2010年1月完工。2010年11月14日已经验收结算，工程总价款4514619.13元，双方约定质保金为225730.96元，现应退还70%，为158011.67元，税费是10025.84元[158011.67×0.06345元]，现已付27349.07元，现应付质保金为120636.80元(158011.67元-10025.84元-27349.07元)。湖南省桂阳县人民法院经审理认为，本案属建筑工程施工合同纠纷，合同是双方当事人设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。原告杨某不具备建筑施工企业资质，但原告施工的龙府花园H栋已经验收合格，所以要求被告Y公司支付70%的质

2023-06-09

349人看过
法律综合知识
多次转包实际施工人的工程款如何处理合法

一、多次转包实际施工人的工程款如何处理合法多次转包，实际施工人可以直接向合同相对方（转包人，违法分包人）主张工程款，或者以发包人为被告直接起诉。为方便案件审理，人民法院可追加转包人或违法分包人为共同被告或第三人。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。二、多次转包是否要交税多次转包不需要纳税，我国禁止工程转包。工程转包是指承包人在承包工程后将工程建设任务转让给第三人，转让人退出承包关系，受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。承包单位不得将其承包的全部建筑工程转包给他人，不得将其承包

2023-10-30

166人看过
法律综合知识
农民工能否向发包人主张工程款

确实可以。在实践中，实际施工者有权利对发包人提起诉讼。譬如，当涉及到建设工程所引发的各种争议时，大多数情况下，发包方只会选择起诉承包商。然而，在案件审理过程中，如果发现存在代管或转包的现象，应当将实际施工者也列为共同被告进行调查。这样做不仅符合程序要求，更能确保实际施工者和承包商对于该项工程都负有连带的法律责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

2024-04-25

472人看过
违约金
实际施工人应该怎么追讨工程款

一、实际施工人应该怎么追讨工程款1、实际施工人应首先向合同相对方(转包人，违法分包人)主张权利。实际施工人起诉索要工程款的，首先应当向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权，这是实际施工人主张权利的主渠道和主导方向。2、实际施工人可以发包人为被告直接起诉。实际施工人以发包人为被告主张权利的，实际施工人以发包人为被告向人民法院主张权利的，人民法院应当受理。人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。3、为方便案件审理，人民法院可追加转包人或违法分包人为共同被告或第三人。为了方便案件审理，人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案当时人，考虑到案件的审理涉及两个合同关系，如果转包人或违法分包人不参加到诉讼的过程中来，许多案件的事实难以查清，法律责任难界定。所以人民法院可以根据案件的实际情况追加转包人或违法分包人为共同被告或案件的第三人;实

2023-04-26

229人看过

工程款追讨
实际施工人的工程款到底该怎样追讨

一、实际施工人的工程款到底该怎样追讨实际施工人的工程款追讨方式是当事人可以先行协商，催告在合理期限内支付价款；协商不成的可以收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖，就该工程拍卖价款受偿；或者承包人与发包人协议将该工程折价，就该工程折价款受偿。《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、工程款是否属于优先债权工程款属于优先债权。施工单位按施工合同完成施工，并且经竣工验收合格后，建设单位要支付工程款给施工单位，但有些建设单位会拖欠工程款不支付，根据相关法律的规定，人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，工程款的优先受偿权优于抵押权和其他债权。三

2023-04-25

431人看过
法律综合知识
工程款是否可以直接给实际施工人

一、工程款是否可以直接给实际施工人工程款项直接交付予实际施工方的行为在一定程度上具有其合法性。然而，若该行为涉及到工程合同的履行，则需遵循相应的合同条款及国家相关法律法规进行处理。倘若工程合同明确规定了应将款项支付至总承包商处，那么直接将款项交付予实际施工方便构成了违法行为。《建筑法》第十八条建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。二、工程款是否有诉讼时效1、工程款有诉讼时效。2、工程款的诉讼时效是3年，如果施工合同中约定了还款期限，从还款期的最后一天起开始计算。3、如果约定分期履行的，从约定的最后一期履行期限届满之日起计算。4、法律依据：《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道

2024-03-31

351人看过
优先权
实际施工人应享有工程款优先权吗

实际施工方是具有工程款优先受偿权的。法律规定发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。劳务分包中是否存实际施工人劳务分包中存在实际的施工人。实际施工人是指根据相关法律规定被认定为无效的施工合同中实际完成建设工程的主体，包括施工企业、施工企业分支机构、包工头等法人、非法人团体、公民个人等。根据法律规定，劳务分包中的实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，法院应依法予以受理。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优

2023-08-10

155人看过
法律综合知识
实际施工人工程款是否属破产财产

一、实际施工人工程款是否属破产财产工程挂靠属于建筑市场目前阶段大量存在的行为，大量的包工头、实际施工人因为建筑资质等问题挂靠在比较大的建筑企业的名下。如果双方相安无事，则双方按照双方事先约定好的权利和义务进行履行。但是一旦双方之间就权利或者义务关系出现争议，或者任何一方出现债务问题，都会导致大量纠纷诉讼的出现。今天我们有请到的是江苏永衡昭辉律师事务所钟延成律师为大家讲解被挂靠单位破产情况下的，挂靠工程工程款的归属问题。江苏永衡昭辉律师事务所高级合伙人钟延成律师长期从事建设工程合伙、挂靠专项问题的研究，对工程挂靠、合伙、实际施工人身份的认定等问题具有比较丰富的理论和实践经验。二、破产财产的分配顺序企业被法院裁定破产的，企业的破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，对破产债权应该按下列顺序进行清偿：（一）破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、

2022-01-13

481人看过

法律综合知识
工程款纠纷实际施工人应该起诉谁

一、工程款纠纷实际施工人应该起诉谁工程款纠纷实际施工人一般起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人。这是基于合同的相对性原理，实际施工人与转包人或违法分包人签订了合同，他们是转包或违法分包合同的相对人。如果实际施工人能提供证据证明发包方欠付工程款，并且出现合同相对方破产等严重影响实际施工人权利实现的情形，那么可以突破合同的相对性，向发包方起诉，请求支付工程款。此时，发包人应在欠付建设工程价款的范围内对实际施工人承担责任。二、工程款纠纷实际施工人应该向哪起诉工程款纠纷实际施工人应该向工程所在地人民法院或被告住所地人民法院提起诉讼。这是因为工程款纠纷属于民事纠纷，而民事纠纷的管辖原则通常是原告就被告，即原告需要向被告所在地的法院提起诉讼。同时，由于工程款纠纷涉及到的是工程建设领域，因此也可以向工程所在地的法院提起诉讼。在选择起诉地点时，实际施工人需要考虑到案件的具体情况和自身利益的最大化。如果实

2024-01-27

306人看过
举证责任
实际施工人主张欠付工程款的诉讼主体如何确定

建设工程因转包、违法分包导致建设工程施工合同无效的，实际施工人以转包人、违法分包人为被告主张权利的，人民法院一般不主动依职权追加发包人作为共同被告参加诉讼。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加与实际施工人存在直接合同关系的转包人、违法分包人作为共同被告参加诉讼，发包人在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。发包人以其未欠付工程价款为由提出抗辩的，应当承担举证责任。实际施工人可以以发包人、转包人，违法分包人为共同被告主张权利，当事人之间依据相应的合同关系承担法律责任。建设工程施工合同无效，实际施工人要求未与其建立合同关系的转包人、违法分包人对工程欠款承担支付责任的，不予支持。一、实际施工人（厂人）包括什么人根据相关法律规定，实际施工人包括。（1）转包的承包人。（2）违法分包的承包人。（3）未取得建筑施工企业资质的承包人、（4）超越资质等级及没有资质而借用有资质的建筑施工企业

2023-03-23

201人看过