因疫情导致工程延期交付是否承担违约责任-法师兄

因疫情导致工程延期交付是否承担违约责任

来源：互联网时间： 2023-04-03 18:40:10 63 人看过

因疫情导致项目延期交付的，在通常情况下不承担违约责任，存在特殊情况的除外。例如，当事人迟延履行后发生疫情的，或因疫情不能履行合同，没有及时通知对方，导致造成损失的。

一、承租人是否有权以受疫情影响为由要求解除合同

若因疫情影响承租人的合同目的确实已无法实现的，承租人有权要求解除合同，并免除违约责任承担。

出租人需退回租金，对于承租人的其他损失，比如受疫情影响期间的经营损失、租赁期间未用尽的装修损失等，出租人一般无需分担。

另外，需要提醒承租方注意的是，如果出现确实难以继续履行合同的特殊情况，应当及时通知对方，以便对方采取适当措施防止损失扩大。

二、保管合同纠纷定性为不可抗力条款的是否合理

保管合同纠纷定性为不可抗力条款，一般情况下是合理的。根据《民法典》第一百八十条规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。

三、受疫情影响未完成的旅游合同可以解除吗

受疫情影响未完成的旅游合同可以解除。对于游客提出解除合同的，如果游客参加代表团，余额将在代表团扣除向当地代理机构或履行助理支付的费用后退还给游客。疫情造成交通或旅游活动受限，构成不可抗力，影响消费者与旅游经营者之间旅游服务合同的履行，应遵循相关的规定。根据《中华人民共和国民法典》规定：因不可抗力不能履行合同的，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

不可抗力
乙公司是否承担违约责任,哪些情形不承担违约责任

一、乙公司是否承担违约责任乙公司是不是要承担违约责任，要看乙公司是否有违约行为而定，如果有违约行为的，就要承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、哪些情形不承担违约责任1、不可抗力根据我国《民法典》，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。具体地说，不可抗力独立于人的意志和行为之外，且其影响到合同的正常履行。构成不可抗力的事件繁多，一般而言，包括自然灾害和社会事件两种。此外，对于不可抗力免责，还有一些必要条件，即发生不可抗力导致履行不能之时，债务人须及时通知债权人，还须将经有关机关证实的文书作为有效证明提交债权人。2

2023-04-18

238人看过
迟延履行
第三方原因导致的违约及责任承担

违约是由第三人造成的，为因第三人原因造成的违约。因第三人原因造成一方当事人违约的，如第三人迟延交货造成一方当事人迟延履行的，该当事人应当承担违约责任。该当事人承担违约责任后，应当向第三人追偿。第三人原因构成意外事故致使一方当事人违约，且第三人无力赔偿的，损失由双方当事人分担。合同违约纠纷的原因是什么合同是双方当事人协商一致的结果。既然双方当事人在自愿，平等的基础上订立了合同，那么、按合同履行义务应当是毫无疑问的。然而，合同签订后，一方当事人可能会因为种种原因而主观上不想履行或不想完全履行合同。例如，买卖合同中，买方与卖方签了购销钢材的合同之后，合同所确定的钢材价格上涨，卖方见如果仍按合同规定的价格交给买方，就会损失一大笔钱，于是，卖方就想提价，或毁约，或以支付违约金的方式不履行合同。买方则不同意，坚持按事先规定的价格购买，双方遂起纠纷。再如，技术实施许可合同中，技术转让方已经与另一方签订了

2023-07-17

407人看过
业主
如果由于业主原因导致工程延期，装修公司是否应该承担责任

事实上，由于雇主自身的原因，雇主一般不可能对延误承担责任。毕竟不是他们的责任，但装修公司是否需要承担责任还要看具体情况。详情如下：1。如果工程延误是业主单方面造成的，在装修公司采取补救措施后无法解决，那么此时装修公司不需要承担责任。如装修隐蔽工程收尾前，业主需及时验收，但未按时验收，经装修公司催促，装修公司仍未能按时验收，导致工期延误，装修公司不承担责任。2。如果工程延误主要是业主单方面造成的，装修公司放任其发生，那么装修公司应该承担相应的责任。比如，如果业主没有及时补齐相关装修材料，装修公司发现后没有主动提醒，导致工期延误，那么装修公司也应该承担相应的责任。鉴于这一规定，主要是针对业主和装修方在工程延误中的相互影响，由于业主没有及时缺料，而装修方没有及时提醒，那么装修方就是违约，因此不能免除责任。在实践中，通常是由于装修方能够确定迟延责任主要在业主，而没有根据实际情况确定违约责任，这使得

2023-05-07

180人看过
违约金
工程延期的责任承担

一、工程延期的责任承担工程延期的责任承担如下：1.合同中有约定的，按合同约定的违约金计算；2.合同没有约定的，按照因延期交付而给业造成的损失计算违约金；3.如果合同约定的违约金明显高于业主的实际损失，可要求法院适量降低约定的违约金。二、发包人致使工程停建的原因有哪些1.发包人变更工程量；2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；4.发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；5.发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的，等等。三、工程延期的审批原则监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：1.合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。（导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外）2.影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时

2023-04-30

130人看过

继续履行
承包商是否须承担未按期完成工程违约责任？

如果承包人可以证明工期虽然延误但并非承包人原因引起，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，等等。承包人与分包人是否承担连带责任承包人与分包人承担连带责任。《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。第六十七条：承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行

2023-07-03

211人看过
结婚证
因无法贷款导致合同违约谁承担责任？

借贷纠纷律师收集整理了关于因无法贷款导致合同违约谁承担责任？的相关法律知识，给大家一些参考。更多借贷纠纷专业问题建议咨询律师。一、因无法贷款导致合同违约谁承担责任要分情况讨论。按照相关法规：规定，因当事人自身原因导致买受人未能与银行订立商品房担保贷款合同致双方无法继续履行购房合同的，对方当事人可以请求解除合同及损失赔偿。非因当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致购房合同不能继续履行的，当事人可以请求解除合同，出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还买受人。二、无法贷款的原因1、个人银行负债较高。一般来说，申请贷款人的的总收入至少达到贷款还款数额的1.2倍，银行才会同意放款。由此可见，借款人在申请贷款前一定要根据各大银行规定的收入负债比率，合理评估自己能获批的最大贷款额。不过，需要特别说明的是，各家银行对收入负债比率的规定有所不同，借款人还需跟银行分管信贷审批的工作人员进行

2023-06-16

438人看过
迟延履行
受疫情影响导致买卖合同迟延履行企业如何承担违约责任

在本次疫情事件构成不可抗力的情形下，当事人能否在个案中减轻或者免除自身的法律责任，需要考虑如下因素：一、当事人在订立合同当时不可预见本次疫情事件。在疫情形势明朗、防控措施实施后订立的合同，一般认为当事人已有相当预期，在无其他因素情形下仍应承担相应责任。二、迟延履行或者履行不能系受政府防控措施直接导致或者疫情影响企业自身经营不能等客观因素。三、鉴于政府启动重大突发公共卫生事件响应至措施解除为社会公知性事实，不可抗力的影响期间可以此为基础，企业亦可自行举证证明其因突发疫情与政府防控措施影响导致企业自身经营不能及恢复经营的期间。

2023-06-14

171人看过
缔约过失责任
延期付款罚息是否属于违约责任

一、延期付款罚息是否属于违约责任民法典规定，当事人没有按合同约定的期限付款，逾期付款后进行罚息时，罚息是属于违约责任的承担方式之一。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、如何区分违约责任与缔约过失责任1、产生的前提不同缔约过失责任是基于合同不成立、合同无效、合同被撤销而产生的民事责任，违反的是合同前义务，是法定义务。而违约责任是以合同有效成立而产生的民事责任，违反的是合同义务，是约定义务。2、归责原则不同缔约过失责任以行为人的主

2023-04-19

157人看过

不可抗力
疫情期间那种情况可以免违约责任承担

一、疫情期间那种情况可以免违约责任承担如果疫情期间违约的免责方式是：可以通过不可抗力来主张免责。但疫情系在合同成立以前或当事人迟延履行后发生的，或疫情并非导致合同不能履行原因的，不能免除责任。疫情期间如果合同履行困难，需要根据具体情况进行处理，包括继续履行合同、变更或者解除合同。二、疫情能否成为免除违约责任的理由因疫情原因无法履行合同义务的，由于疫情是属于不可抗力因素，所以一般可以免除违约责任。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事

2023-04-04

194人看过
债权人
因违约导致二次施工措施费如何承担赔偿责任

根据民法典规定，因违约导致二次施工措施费的损害赔偿金额以实际造成的损失为限。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。一、合同中没约定违约责任能要违约金吗如果合同双方对违约金有约定，则一方违约时按照合同约定处理。如果合同双方在合同中没有约定违约金，违约金一般等于违约所造成的实际经济损失。此时，由损失方提供由于相对方的违约行为导致自己损失的证据，主张赔偿。《民法典》（2021年1月1日起实施）第五百八十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见

2023-03-11

55人看过
仲裁机构
装修工程延期违约责任

装修工程延迟，违约金一般是按照超出十日结付工程款，每延期一天，按照工程款总额的0．5％支付违约金。按照合同约定办理，一方违约，就要承担违约责任，一般双方在签订合同时，合同上都会对违约金有相关的条款，按合同上的条款来就可以了。装修延期怎么维权首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同，如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益，如果协商不成，可以向有管辖权的法院起诉，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求

2023-07-07

273人看过
仲裁机构
违约责任是否适用于延期完工情况下？

延期完工可以追究违约责任。根据《中华人民共和国民法典》规定，一方不履行合同义务或者不符合约定的，对方履行义务或者采取补救措施后有其他损失的，应当赔偿损失。当事人可以约定，一方违约时，应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定违约造成的损失赔偿的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。追究违约责任是否需要反诉原告向人民法院追究违约责任的，没有规定被告一定要反诉。如果原告放弃或者变更诉讼请求的，被告人可以反诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条诉讼请求处分和反诉原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉。第一百四十条诉的合并原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理。《中华人民共

2023-07-02

296人看过

预付款
预付款清退能否承担违约责任

收取预付款后，收取方退还预付款，不履行合义务的，就会构成合同违约，要承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。一、构成违约责任应具备哪些条件1、行为也就是一方当事人必须有不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为，这是构成违约责任的客观条件。违约行为只能在特定的关系中才能产生。违约行为发生的前提是，当事人之间已经存在着合同关系。如果合同关系并不存在(如尚未成立，或已被解除，或被宣告无效)，则不发生违约行为。2、过错即违约一方当事人主观上有过错，这也是违约责任的主观要件。当事人违约可能有各种原因，如不可抗力、对方违约等。因这些原因引

2023-02-25

349人看过
法律综合知识
延迟交付需承担的责任

货物未能在明确约定的时间内，在约定的卸货港交付的，为迟延交付。1、除依照本章规定承运人不负赔偿责任的情形外，由于承运人的过失，致使货物因迟延交付而灭失或者损坏的，承运人应当负赔偿责任。2、除依照本章规定承运人不负赔偿责任的情形外，由于承运人的过失，致使货物因迟延交付而遭受经济损失的，即使货物没有灭失或者损坏，承运人仍然应当负赔偿责任。3、承运人未能在本条第一款规定的时间届满六十日内交付货物，有权对货物灭失提出赔偿请求的人可以认为货物已经灭失。

2023-06-06

206人看过