变更合同价款的方法有哪些
来源:互联网 时间: 2023-03-27 15:40:27 380 人看过

(一)变更合同价款的分类

1、法规变化类。主要包括“法律法规变化”;

2、工程变更类。主要包括“工程变更”、“项目特征不符”、“工程量清单缺项”、“工程量偏差”、“计日工”;

3、物价变化类。主要包括“物价变化”、“暂估价”;

4、工程索赔类。主要包括“不可抗力”、“提前竣工(赶工补偿)”、“误期赔偿”、“索赔”;

5、其他类。主要包括“现场签证”,又可分为工程变更类签证和索赔类签证。

索赔方式解决合同价款,解决过程承发包双方耗时耗力

在可调价格合同中,合同价款的调整因素包括:

1、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

2、工程造价管理部门公布的价格调整;

3、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

4、双方约定的其他因素。

(二)合同价款及调整条款方法

1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一种写入本款。

2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死,以免履约过程中发生争议。

3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。

4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。

5、对于风险范围以外的风险费用,应约定调整方法。

一、变更合同价款的注意事项

(一)工程量偏差的合同价款调整

合同履行期间,应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差(符合规模规定者),发承包双方应调整合同价款。(9.6.1)对于任一招标工程量清单项目若工程量偏差超过15%,合同价款调整的原则为:当工程量增加15%以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低,当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。(9.6.2)工程量出现变化,且该变化引起相关措施项目相应发生变化,如按系数或单一总价方式计价的,工程量增加的措施项目费调增,工程量减少的措施费调减。(9.6.3)

(二)工程所在地法律、法规的变化

我国的施工合同示范文本对于该种情况有仅仅在可调价格合同中的调整因素中提出,其余合同形式下的调整因素都由双方的专用条款中约定。工程所在国的法律、法规发生变更时,如提出进口限制、外汇管制、税率提高、劳动法的改变等,都可能引起承包商施工费用的增加。此类风险是承包人难以预料的,应该纳入发包人的风险范围内,不管合同类型如何,合同价款都应该做出调整。

(三)工程量按照竣工图调整

工程量按照竣工图调整是合同中约定的工程量是可以调整的,而且是按照实际竣工图所示的工程量给予调整。该条款表达的意思是原合同内约定的工程量只是概算,并非最后结算的依据。比如,原合同约定需完成100吨的钢筋制安工程量,但实际竣工时经计算发现实际完成了110吨的工程量,那么,结算时就可以按照110吨进行调整,而不是按照100吨结算;需要指出的是,工程量按竣工图调整,作为工程量调整依据的竣工图,必须是经过合同双方确认的,才能作为工程量调整的依据。

(四)不可抗力

我国工程领域对于可抗力发生后的处理原则是各自承担自身损失,合同双方对于这种处理方法已经都默认了。在此,建议对于不可抗力事件发生后的处理仍然可以采取我国施工合同示范文本的规定,各自承担自身损失,工期给予顺延。

不可抗力的发生,对合同双方都有一定的影响,对工程本身必然也有很大的影响。因而合同双方必须采取一定的措施来减少由此带来的损失,使损失达到最小。由于不可抗力的影响程度的大小,可能导致的结果也是不同的,它可能导致工期拖延、施工方案改变、施工顺序改变、合同终止等情况。不可抗力的影响在不是很长的情况下,承发包双方可以在该事件发生后仍然履行合同,对工期给予一定的顺延。当不可抗力事件影响比较大,在发包人要求承包人停工后合同规定时间内还不能够复工,对于合同的某一方继续履行合同情况下可能导致更大的损失,该方可以根据合同规定要求终止合同的履行。对于不同情况下的处理价款调整的方法是不同,可以根据不可抗力事件导致的不同的结果进行调整。

(五)措施项目费

属于措施项目费按照该部分合同包干形式结算,无论实际情况如何结算时均不能调整,该条款表达的意思是合同内约定的属于措施项目费的项目的费用是包死的,即价格与工程量均不能调整,不论你赚还是亏!那么,在合同签订前,你就要仔细看看合同内哪些是措施项目,它的费用是高是低,还有,工程量是真是假,有没有多算或少算,这些项目的费用在合同签订前就要好好算算,否则,合同签完之后就不能调整了,结算时就要按合同约定结算,哪怕是你被人多算,或漏算,都不能调整。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月31日 00:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 合同变更有哪些类型,合同变更的特征
    合同变更的类型包括基于法律的直接规定变更合同、重大误解下的变更合同、情势变更下的变更合同、合同各方协商一致的变更合同、形成权人的变更合同五种类型。合同变更的特征主要是指合同的变更指针对合同的局部内容,并且合同的变更只能发生在合同成立后。一、合同变更有哪些类型合同变更,从原因与程序上着眼,有如下类型:1.基于法律的直接规定变更合同,如债务人违约致使合同不能履行,履行合同的债务变为损害赔偿债务。2.在合同因重大误解而成立的情况下,有权人可诉请变更或撤销合同,法院裁决变更合同。3.在情势变更使合同履行显失公平的情况下当事人诉请变更合同,法院依职权裁决变更合同。4.当事人各方协商同意变更合同。5.形成权人行使形成权使合同变更。二、合同变更的特征合同变更有如下法律特征:1.合同的变更仅是合同的内容发生变化,而合同的当事人保持不变。对于合同主体的变更,实质上属于合同转让的范畴,不在此处合同变更的讨论范
    2023-06-04
    412人看过
  • 总价合同可以做变更吗?总价合同变更的情形
    总价合同可以做变更,但是在风险范围内原则上不允许变更,除非合同双方就变更事宜达成了一致意见并且该变更行为不违法也不损害其他人的利益。总价合同变更的情形有三,主要是在工程量超出合同约定、总承包方中途退场、非总承包方自身原因导致的工期延误时对相应的价款进行变更。一、总价合同可以做变更吗总价合同原则上在风险范围内不可以变更,但总价合同并非意味着工程价款一律不得变更,如果合同双方对于变更总价合同达成了合意,并且变更行为不存在其他违法的情况,该合同变更的约定也是有效的。二、总价合同变更的情形总价合同的变更的常见情形总结如下:1.超出合同约定范围的工程量增减导致工程价款的调整。若承包工程发生超出合同约定范围的增项或者减项,或者双方重新达成增项或者减项合意,其工程价款也应当对应予以调整。2.总承包方中途退场,对未完工程工程价款的调整。司法实践中多采用按比例折算的方式计算工程价款,即由鉴定机构在相应同一取
    2023-06-05
    459人看过
  • 合同变更价款如何确定
    1、合同中已有适用于变更工程单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款;2、合同中只有类似于变更工程的单价,可参照它来确定变更价格和变更合同价款;3、合同中没有上述单价时,由承包方提出相应价格,经监理工程师确认后执行《民法典》第四百八十八条承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,是对要约内容的实质性变更。第四百八十九条承诺对要约的内容作出非实质性变更的,除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外,该承诺有效,合同的内容以承诺的内容为准。一、变更价款的程序是什么1、变更发生后的14天内,承包方提出变更价款报告,经监理工程师确认后调整合同价;2、若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更;3、监理工程师
    2023-03-03
    364人看过
  • 合同变更价款的条件是什么
    合同变更的要件合同变更须具备以下条件:原已存在有效的合同关系,当事人双方通过协商或者法律的规定改变原合同关系的内容;合同变更须依当事人双方的约定或者依法律的规定并通过法院的判决或仲裁机构的裁决发生合同变更主要是当事人双方协商一致的结果。根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。合同价款应注意1、《协议书》第5条“合同价款”的填写,应依据建设部第107号令第11条规定,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”2、合同价款是双方共同约定的条款,要求第一要协议,第二要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而
    2023-08-06
    233人看过
  • 变更是指合同的哪些方面?
    合同变更是指合同成立后,当事人在原合同的基础上修改或补充合同内容。依法成立的合同受法律保护,对当事人具有法律约束力。任何一方不得擅自修改、变更解除合同。只有当事人协商一致,才能修改变更合同。擅自修改的合同对其他合同当事人没有约束力,给对方造成损失的,还需要赔偿对方的损失。合同主体变更是否需要签订变更协议合同主体变更需要签订变更协议。双方协商达成一致后,变更合同一般采用书面形式进行检查,特别是原合同为书面形式的,应采用书面形式,否则书面合同无证变更,容易发生纠纷。合同变更协议不明确,或者变更采用口头形式,发生纠纷后无其他证据证明合同变更内容的,视为合同未变更。当事人变更内容协议不明确的,视为未变更。《中华人民共和国民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。
    2023-07-12
    198人看过
  • 工程设计变更价款的调整方法
    施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件进行变更施工。在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整工程价款。发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,否则视为工程价款报告已被确认(重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限有发承包双方协商确定)。确认增(减)的工程变更价款作为加(减)合同价款与工程进度款同期支付。一、什么是工程变更价款工程变更价款一般是由设计变更(占主导地位)、施工条件变更、进度计划变更、工程项目的变更以及为完善使用功能提出的新增(减)项目而引起的价款变化。二、工程变更价款确定方法1.建设工程工程量清单计价规范(GB50500—2008)约定的工程变更价款的确定方法合同中综合单价因工程量变更需调整时,除合同另有约定外,应按照下列办法确定。(1)工程量清单漏项或设计变更引起的新
    2023-02-23
    316人看过
  • 变更合同价款的程序是怎样的?
    一、变更合同价款的程序确定变更合同价款的程序是:1、变更发生后的14天内,承包方提出变更价款报告,经工程师确认后调整合同价;2、若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更;3、工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认;若无正当理由不确认时,自收到报告时算起14天后该报告自动生效;当出现了必须变更的情况,应当尽快变更;工程变更后,应尽快落实变更,并对工程变更的影响作进一步分析。《建设工程施工合同(示范文本)》条件下,变更后合同价款的确定程序按照下列方法进行:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款;(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。因此,变更后合同价款的确定,首先应考虑适用合同中已有的
    2023-06-01
    352人看过
  • 借款合同变更去哪变更
    一、借款合同变更去哪变更(一)借款合同需要变更的,必须经贷款经办行、借款人及有关各方协商同意,并依法签订变更合同。(二)借款人死亡、宣告失踪或丧失民事行为能力,其财产继承人、监护人或受遗赠人继续履行借款人所签订的借款合同的,应签订新的借款合同并办理有关手续。(三)借款人按合同规定偿还全部贷款本息后,抵押物或质押物返还抵押人或出质人,借款合同终止。二、没有约定变更有效吗根据我国《中华人民共和国民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。合同变更的效力在于使原合同的内容发生变化。原合同并未消灭,仅是被变更部分的效力发生变化,即原合同未变更的部分依然有效,被变更的部分不再有效,而是代由变更后的部分发生效力。换言之,合同效力的一般规定适用于原合同未变更的部分以及变更后的部分。任何一方对于原合同未变更部分以及变更后部分的违反均构成违约。
    2023-06-15
    173人看过
  • 固定总价合同哪些情况下变更
    一、固定总价合同哪些情况下变更合同变更须依当事人双方的约定或者依法律的规定并通过法院的判决或仲裁机构的裁决发生合同变更主要是当事人双方协商一致的结果。我国民法典第条第1款规定:“当事人协商一致,可以变更合同。”在协商变更合同的情况下,变更合同的协议必须符合民事法律行为的有效要件,任何一方不得采取欺诈、胁迫的方式来欺骗或强制他方当事人变更合同。如果变更合同的协议不能成立或不能生效,则当事人仍然应按原合同的内容履行。如果当事人对变更的内容约定不明确的,应视为未变更。此外,合同变更还可以依据法律直接规定而发生。二、固定总价合同变更部分需要具备哪些条件原已存在有效的合同关系合同变更是在原合同的基础上,通过当事人双方的协商或者法律的规定改变原合同关系的内容。因此,无原合同关系就无变更的对象,合同的变更离不开原已存在合同关系这一前提条件。同时,原合同关系若非合法有效,如合同无效、合同被撤销或者追认权人
    2023-05-06
    478人看过
  • 保险合同的变更有哪些方面,保险合同纠纷处理方法
    一、保险合同的变更有哪些方面保险合同的变更有以下三个方面的内容:1.主体变更保险合同的主体包括保险当事人以及保险关系人。被保险人的变更,只能发生在财产保险合同中。2.客体变更保险合同的客体是保险利益,保险利益为投保人所有,其变更一定是投保人的变更所致。3.内容变更保险合同内容的变更指保险合同中规定的各事项的变更。《保险法》第二十条规定,在保险合同有效期内,投保人和保险人经协商同意,可以变更保险合同的有关内容。二、保险合同纠纷处理方法保险合同纠纷处理方法有以下几种:1.协商,即合同双方当事人,在平等自愿的基础上,求大同存小异,自行解决纠纷的方式。2.仲裁,即合同双方对某一事件或某一问题发生争议时,通过协商难以达成协议,根据申请,可由国家规定的仲裁机关依法作出裁决。3.诉讼,即依法提起要求解决保险合同争议的一种方式。一方为原告,而被请求的一方为被告。需要注意的是,如果合同有约定仲裁条款的,应仲
    2023-06-21
    382人看过
  • 可变更合同有哪些合同变更会产生哪些效力
    一、可变更合同有哪些(一)由合同性质和内容决定当事人一方可变更合同。有的合同是为当事人一方的利益而设立的;也有一些合同的某些条款是专为当事人一方利益约定的。由于在一般情况下,当事人可以放弃自己应得的利益,因此,对于这些合同,如果当事人一方在订立合同后根据客观情况的变化,不再需要合同为其带来利益,则可以变更合同。(二)当事人双方经协商同意,并且不因此损害国家利益和社会公共利益。当事人双方在进行协商时,意思表示必须是明确的,而不能是模糊的,否则,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。(三)由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行。不可抗力是指不能预见或者不能避免、不能克服的客观情况。发生不可抗力,造成合同不能履行或者不能完全履行时,允许当事人变更合同,使合同的履行成为可能。不可抗力必须达到使合同无法履行的程度,才能作为变更合同的理由。如发生不可抗力后,经义务人的努力,合同仍可履行,则
    2023-03-22
    169人看过
  •  合同变更时如何处理价款?
    该段内容讲述了变更合同价款的程序,包括提出书面建议、协商达成一致意见和签署变更合同价款的协议书三个步骤。根据《民法典》第五百四十三条和第五百零二条第二、三款规定,当事人可以协商一致变更合同,但需要依照法律、行政法规的规定办理批准等手续。如果未办理批准等手续影响合同生效,不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。同时,对方可以请求未履行义务的一方承担违反该义务的责任。变更合同价款的程序包括以下三个步骤:1.当一方或双方提出书面建议时,合同变更价款的程序开始。2.双方接下来进行协商,以达成一致意见。3.如果双方就变更价款达成一致,他们将签署一份变更合同价款的协议书,从而完成合同变更价款的程序。根据《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。第五百零二条第二、三款规定,依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的,不影响合
    2023-09-02
    195人看过
  • 承包工程价变更的能否变更,建筑工程价款包括哪些
    一、承包工程价变更的能否变更发包人和承包人协商一致的,可以变更承包合同,所以双方协商一致的,可以变更工程价。《中华人民共和国民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致,可以变更合同。第五百四十四条【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。二、建筑工程价款包括哪些1、预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10%,不高于合同金额的30%。2、进度款。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。在工程实践中,发包人同意支付进度一般为合同价的70%,进度款有三种支付方式:一是按形象进度分阶段支付;二是按照已完工程量分期间支付;三是按照阶段及期间混合支付。3、结算款。结算款,即竣工结算款,
    2023-04-18
    355人看过
  • 合同变更估价的原则
    合同变更估价的原则如下:1、工程变更引起已标价工程量清单项目变化估价原则2、工程变更引起施工方案改变,造成措施项目变化的估价原则3、工程变更项目,中标清综合单价与发包人招标控制价偏差较大的估价原则4、工程变更删减了合同中的某项工作或工程的估价原则5、因变更引起的工程量偏差较大时的估价原则一、工程合同变更的原因构成工程变更的事项包括:更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸,增减合同中约定的工程量,改变有关工程的施工时间和顺序,其他有关工程变更需要的附加工作等,能够导致合同内容变更的都属于工程变更的范围。变更的主要原因为:(一)发包人原因:包含上级行业行政主管部门提出的政策性变更和由于国家政策变化引起的变更,比如08年汶川大地震后,国家对整个建筑行业要求新建的和在建的结构物抗震等级要求提高,在建工程结构物的钢筋配筋率增加、混凝土等级提高、结构物尺寸的变化而引起的工程变更,某铁路工程在建设过程中因
    2023-03-17
    399人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 合同变更的概念和方式有哪些, 合同变更的方式有哪些, 怎么变更合同
      湖南在线咨询 2022-03-14
      一、合同变更的概念合同的变更是指合同内容的变更,即合同成立后尚未履行或者尚未完全履行之前,基于当事人的意思或者法律的直接规定,不改变合同当事人、仅就合同关系的内容所作的变更。二、合同变更的方式有哪些合同的变更有以下几种:①因重大误解订立的合同或在订立合同时显失公平的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更;②一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,当事人选择
    • 变更合同的价款变更合同还能有效吗
      辽宁在线咨询 2022-11-22
      承诺的内容应当与要约的内容一致。如果受要约人在承诺时对要约的内容作了修改变动,则需要看所修改的内容是什么,判断是否有效。民法典合同编明确规定,受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约;承诺对要约的内容作出非实质性变更的,除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外,该承诺有效,合同的内容以承诺的内容为准。
    • 合同的价款变更应遵循哪些原则
      青海在线咨询 2022-06-01
      变更合同价款的调整应按下列原则和方法进行: 1.合同中已有适用于变更合同价款的条款,按合同已有的变更合同价款及计算条款进行调整; 2.合同中只有类似于变更合同价款的条款,可参照该条款确定; 3.合同中没有上述条款的,由提出变更方给出相应价款,参照行业标准根据诚实信用原则进行调整。
    • 什么是变更合同?可变更合同的条款有哪些?
      广西在线咨询 2021-12-21
      当事人有权要求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销,因重大误解或者在签订合同时明显不公平的。双方达成协议或者约定可以变更的条件的,合同可以变更。 根据《民法典》第一百四十七条的规定,行为人有权要求人民法院或者仲裁机构撤销基于重大误解的民事法律行为。 第一百四十八条规定,一方有权要求人民法院或者仲裁机构撤销违反真实意义的民事法律行为。 第一百五十一条规定,受害人有权要求人民法院或者仲裁机构撤销一方利用另
    • 变更合同价款用什么方式算的
      安徽在线咨询 2022-11-11
      (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款; (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款; (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。