工程款是否包括窝工损失-法师兄

工程款是否包括窝工损失

来源：互联网时间： 2023-06-14 20:46:06 478 人看过

一、工程款是否包括窝工损失

包括的。建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。

《中华人民共和国民法典》

第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程停工索赔条件

索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；

2、因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失；

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失；

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工；

6、物价上涨，法规变化及其他。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
渎职罪是否包括工作失误

工作失误是否属于渎职罪，应当根据实际情况进行确定。一般情况下，工作失误的，不会涉嫌犯罪，也不会构成渎职罪，而且渎职罪不是一个具体的罪名，而是一种犯罪类型，里面包括很多具体的罪名，如果职工属于国家机关工作人员，并且因玩忽职守造成工作失误，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，才有可能涉嫌构成渎职罪中的玩忽职守罪。法院工作失误可以告法院吗可以的。依据《中华人民共和国民事诉讼法》规定：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。《中华人民共和国刑法》第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。国家机关工作人

2023-07-11

56人看过
诉讼时效
工程款中是否包括适用诉讼时效？

工程款有诉讼时效。根据国家法律法规的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。一、起诉合同未成立有诉讼时效吗有的，起诉合同未成立有诉讼时效为三年。即使合同未成立，当事人之间发生的纠纷也属于一般民事纠纷。根据国家法律法规的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。二、继承财产损失恢复请求权的保护期限怎么规定的继承恢复请求权的诉讼保护期限是三年，诉讼时效自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条进行了规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规

2023-03-30

120人看过
坏账损失
窝工损失与停工损失的成因分析及预防措施

窝工是指承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。停工是指由于自然条件、工作设备障碍、雇主单位关闭、破产和法律限制等外来原因所造成的相关工作的暂时性停止，除非由承包人过错造成停工，否则停工所造成的损失，承包人可以免责。坏账损失与坏账准备的区别两者的区别体现在以下几方面：（1）租赁程序不同。经营租赁出租的设备由租赁公司根据市场需要选定，然后再寻找承租企业，而融资租赁出租的设备由承租企业提出要求购买或由承租企业直接从制造商或销售商那里选定。（2）租赁期限不同。经营租赁期较短，短于资产有效使用期，而融资租赁的租赁期较长，接近于资产的有效使用期。（3）设备维修

2023-07-15

414人看过
误工费
交通事故误工费是否包括亲属的薪资损失？

亲属参与处理交通事故误工造成经济减少的，或死者家属办理丧葬事宜期间误工造成经济减少的可以主张。《最高人民法院关于审理人身损害适用法律若干问题的解释》第二十条规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。交通肇事误工费全赔吗？？交通肇事误工费不会全赔，因道路交通事故损伤治疗休养期间实际减少的收入。交通事故误工费的赔偿应为受害人因误工而造成的损失，其适用前提为有劳动能力。确定残疾赔偿金和交通事故误工费损失之间从那个界限开始算。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律

2023-07-06

276人看过

工程结算
工程结算是否包括税金

工程结算是否含税工程款结算需要纳税申报，申报的税目包括营业税、个人所得税、城建税、印花税等。有关法律、法规第三十条税务机关应当建立健全纳税人自行申报制度申报和纳税。纳税人、扣缴义务人可以通过邮件、数据电文等方式申报纳税或者报送代扣代收税款报告。数据电文方式是指税务机关确定的电话语音、电子数据交换、网络传输等电子方式。第三十一条纳税人邮寄办理纳税申报的，应当使用统一的纳税专用信封，并以邮政部门的收据作为申报凭证。邮寄申报日期为实际申报日期。纳税人以电子方式申报纳税的，应当在税务机关规定的期限和要求内保存有关资料，并定期以书面形式报送主管税务机关。第三十二条纳税人在纳税期间无应纳税额的，还应当按照规定报送纳税申报表。

2023-05-02

117人看过
不可抗力
不可抗力停工窝工损失什么承担？

1、工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。不可抗力停工窝工损失谁承担一、不可抗力停工窝工损失谁承担1、不可抗力停工窝工损失谁承担，视情况而定：（1）工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百八十

2023-08-15

271人看过
工程转包
劳务分包是否包括土方工程？

视情况而定。依据法律规定进行分包的就是合法分包，是有效的。不符合法律规定而进行分包的，就不合法。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成，第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。土方工程施工的流程是怎样的土方工程施工流程如下：一、施工准备工作；二、清表，凡工程范围内的表层杂草、块石、杂物、腐殖土、树根等均应清除干净，平整压实，清理厚度不得小于0．3m，清除出来的废渣不得随地弃置，采用自卸汽车外运至弃料场；三、土方开挖：1、施工准备；2、测量放样；3、土方开挖准备。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承

2023-07-06

219人看过
工程承包
工程款包括税金吗

只要是一般纳税人，总价款都是不含税的，除非说明是含税总价款的，才是含税的。发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。一、工程款优先受偿权怎么获取1、建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。所以，在发包方预期违约的情况下，承包方在6个月内起诉并未超过时效。2、虽然该建筑上设有抵押权，但是该抵押权不能对抗工程款优先权，只有购房的消费者可以对抗。所以在购房消费者得到赔偿之后，工程款优先权可以行使，且在抵押权之

2023-03-24

68人看过

有期徒刑
违法发放贷款罪的损失是否包括利息？

不计入。行为人违法发放贷款构成犯罪，发放贷款的金融机构从中收取的法定范围内的贷款利息不是非法所得。银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的;(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。(三)非法发放贷款就是违法的，某些贷款对银行或者其它金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，造成重大损失的行为。对违反放发放贷款犯罪行为的认定主要从其侵害的客体、损失额度、主观行为表现等几方面着手。一、根据《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百七十四条第二款之规定：负有举证证明责任的原告无正当理由拒不到庭，经审查现有证据无法确认借贷行为、借贷金额、支付方式等案件主要事实，人民法院对其主张的事实不予认定。第十九条：人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形，应当严格审查借贷发生的原因、时间

2023-03-19

278人看过
损害赔偿
财产损害赔偿是否包括利息损失？

包括。侵权损害赔偿一般不支持利息,因为并没有明确赔偿期限,更没有明确损失的数额。但是在执行阶段，是可以计算利息的。根据我国《民事诉讼法》第二百五十三条的规定，被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。因此，你要求支付迟延履行金符合法律规定，利息应是同期银行贷款利息的2倍。当然，为了及时切实解决纠份，考虑对方当事人的实际履行能力也是必要的。一、抚养费强制执行怎么申请抚养费强制执行的申请：1、向做出生效判决或调解书的法院提交申请，要求执行被申请执行人的收入。2、查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产。3、搜查被申请执行人隐匿的财产。4、强制加倍支付迟延履行期间的债务利息和支付迟延履行金。5、建议法院依法处以司法罚款和拘留。6、要求法院依法追究拒不履行生效裁

2023-02-04

316人看过
交强险
车辆损失是否包括自然灾害？

车损险承保的范围包括自然灾害，但是只承保部分因自然灾害造成的损失。一般来说，被保险人或者允许的合法驾驶人在行车的过程中，遇到暴风、龙卷风、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡等自然灾害造成被保险车辆损失的时候，可以获得相应赔偿。车损险可赔付的情况：1、碰撞、倾覆、坠落；2、火灾、爆炸；3、外界物体坠落、倒塌；4、暴风、龙卷风；5、雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸；6、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡；7、载运保险车辆的渡船遭受自然灾害（只限于有驾驶人员随车照料者）。车损险有必要购买吗车损险是指被保险人或其允许的驾驶员在驾驶保险车辆时发生保险事故而造成保险车辆受损，保险公司在合理范围内予以赔偿的一种汽车商业保险。这样来说，车损险是车辆损失的一种保障，它属于商业保险的一种，相对交强险来说车损险的赔偿范围更广，想要让车的安全更有保障，让自己的财产损失必须在投保的时候

2023-07-05

344人看过
财产损失
财产损失是否包括医疗支出？

交通事故中的医疗费属于直接的损失，但是并未法条直接明确规定。我国法律规定受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。企业财产损失的范围企业财产损失是指企业在生产经营过程中，由于自然灾害和意外事故或其它原因，造成的资产的短缺、毁损、盘亏、被盗等损失（不包括企业发生的合理损耗）。企业财产损失的范围自然灾害造成的存货、设备（设施）、厂房等资产的毁损损失；责任事故造成的存货、设备（设施）、厂房等资产的毁损损失，包括：现金、物资因保管不善而发生的＊被盗损失；各种存货的残损、霉变损失；因债务人破产或死亡，以破产财产或者遗产清偿后，仍未能收回的应收帐款和因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年依然不能收回的应收帐款所造成的坏帐损失；清查盘存时发现的资产的盘亏、短缺、毁损损失。

2023-07-02

369人看过

预付款
承包工程价变更的能否变更,建筑工程价款包括哪些

一、承包工程价变更的能否变更发包人和承包人协商一致的，可以变更承包合同，所以双方协商一致的，可以变更工程价。《中华人民共和国民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致，可以变更合同。第五百四十四条【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。二、建筑工程价款包括哪些1、预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。2、进度款。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。在工程实践中，发包人同意支付进度一般为合同价的70%，进度款有三种支付方式：一是按形象进度分阶段支付；二是按照已完工程量分期间支付；三是按照阶段及期间混合支付。3、结算款。结算款，即竣工结算款，

2023-04-18

355人看过
物业管理费
租金损失是否包括物业管理费

分两种情况，如果合同上没有规定是不用交的，那就不包括。承租人的义务仅限于房屋租赁合同的规定，因而只具有向出租人支付租金的义务，没有支付物业管理费的义务。支付物业管理费是基于物业管理合同的义务，房屋租赁合同与物业管理合同是两个不同的权利义务关系，不能混同。如果在房屋租赁合同中承租方与出租方约定，由承租人支付物业管理费，并且物业管理公司也同意向承租人收取物业管理费，那么应当由承租人支付物业管理费。如果承租人到期没有支付物业管理费，业主要承担连带缴纳责任。《中华人民共和国民法典》第二百八十六条业主应当遵守法律、法规以及管理规约，相关行为应当符合节约资源、保护生态环境的要求。对于物业服务企业或者其他管理人执行政府依法实施的应急处置措施和其他管理措施，业主应当依法予以配合。承租人拖欠租金不给如何处理在实际生活中，造成承租人拖欠房租的原因有多种，出租人应根据具体情况分别处理：1、对于由于承租人生活困难

2023-04-17

254人看过