工程质量问题是否能成为发包人拒付工程款的理由？-法师兄

工程质量问题是否能成为发包人拒付工程款的理由？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-05 17:32:20 67 人看过

工程质量问题，发包人可以拒付工程款。发包方委托司法鉴定机构进行质量检测与鉴定后，要求承包方在合理期限内修理、返工、改建等修复的，承包方修复后的建设工程在竣工验收不合格的，发包方可以减少支付工程款，甚至严重不符合合同约定或者国家规定的工程质量标准的，发包方可以拒绝支付工程款。

发包人未按约支付工程款，应当怎么办

发包人没有按照约定支付工程款的，承包人首先可以写一个书面催告单，要求发包人在合理的期限支付工程款。如果发包人依旧不支付工程款的，承包人可以向人民法院起诉，要求发包人支付工程款或者将工程折价拍卖以获取工程款。

《中华人民共和国民法典》

第七百九十九条建设工竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

第七百九十三条建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多司法鉴定机构相关文章

法律综合知识
工程质量不合格拒付工程款怎么处理

一、工程质量不合格拒付工程款怎么处理若出现账款拖欠等相关问题，双方应优先考虑通过友好协商予以妥善解决。通常情况下，双方应尽力以磋商、妥协的方式来达成共识。但如遇无法达成一致的争议事项，则需采取法律诉讼或仲裁等更加严肃且正式的途径进行处理。值得注意的是，当拖欠款项事实成立时，务必尽早向当地法院提起诉讼，请求债务人偿还欠款。一旦超过法定的两年诉讼时效，便有可能失去胜诉机会。若胜诉后，债务人仍未能按照法院判决规定的期限履行义务，债权人有权申请法院强制执行。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、工程质量不合格工程款怎么办？看具体情况定。我国相关法律规定，对质量不合

2024-04-11

141人看过
强制执行
解决工程质量问题，避免拖欠工程款的发生

以工程质量拖欠工程款的，一般情况下，双方应尽量协商解决；无法协商一致的，可以通过诉讼或仲裁解决。拖欠工程款时，建议尽快向法院起诉还款。一旦诉讼时效超过两年，可能失去胜诉权。胜诉后，对方在履行期内未履行法院判决的，可以申请法院强制执行。《中华人民共和国民法典》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。工程质量问题怎么办1、当施工引起的质量问题尚处于萌芽状态时，应及时制止，并要求施工单位立即改正；2、当施工引起的质量问题已出现，立即向施工单位发出《监理通知》，要求其进行补救处理，当其采取保证质量的有效措施后，向监理单位填报《监理通知回复单》；3、某工序分项工程完工后，如出现不合格项，监理工程师应填写《不合格项处置记录》，要求施工单位整改，并对其补救方案进行确认，跟踪其处理过程，对处理结果进行验收，不合格不允许进入下道工序或分项工程施工；4、在交工使用后保修期内

2023-07-02

293人看过
继承人
发包人能以建筑工程未验收为由付款吗

一、发包人发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。依据《民法典》规定，建设工程合同发包人应承担以下责任：(1)做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》规定，发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。(2)向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。(3)对工程质量、进度进行检查。《民法典》规定，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。(4)组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。《民法典》规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验

2023-04-03

200人看过
法律综合知识
工程质量问题可以扣工程款吗？

一、工程质量问题可以扣工程款吗看具体情况定。我国相关法律规定，对质量不合格又不能修复的工程可以不支付工程价款；如果质量不合格能修复，在修复好后还是要支付价款，但可以扣留不超过百分之十的质量保证金。但因修理或者返工、改建，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。二、中国工程质量举报应该到哪个部门工程质量投诉是公民、法人和其他组织通过信函、电话、来访等形式反映工程质量问题的活动。凡是新建、扩建、改建的各类建筑安装、市政、公用、装饰装修等建设工程，在保修期内和建设工程中发生的工程质量问题，均属投诉范围。对超过保修期，在使用过程中发生的工程质量问题，由产权单位或有关部门处理。三、工程质量问题处理的程序是怎么样的当发现工程质量问题，监理工程师应按以下程序进行处理。（一）当发

2024-01-14

449人看过

质量保证义务
由于发包人原因造成的质量问题

由于发包人原因造成的质量问题，在实践中主要表现为以下几个方面：提供的设计有缺陷；提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；直接指定分包人分包专业工程，等等。由于发包人过错造成的工程质量缺陷，发包人应当承担责任司法实践中，发包人未经验收就擅自使用建设工程的情况也比较普遍。发包人在未经验收擅自使用后，却又以工程质量不符合约定为由要求承包人承担责任或者对抗承包人的工程款请求。对此，建设工程司法解释第13条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任”根据本条规定，在建设工程未经过竣工验收或者验收未通过的情况下，发包人违反法律规定，擅自或强行使用，即可视为发包人对建筑工程质量是认可的，或者虽然工程质量不合格其自愿承担质量责任。因为发包人使用未经

2023-06-09

185人看过
工程款纠纷
解决发包人未履行支付工程款的问题

发包人没有按照约定支付工程款的，承包人首先可以写一个书面催告单，要求发包人在合理的期限支付工程款。如果发包人依旧不支付工程款的，承包人可以向人民法院起诉，要求发包人支付工程款或者将工程折价拍卖以获取工程款。发包人分包人施工人工程款纠纷怎么解决？发包人分包人施工人工程款纠纷可以通过诉讼或者是通过协商的方式来进行解决，实际施工人以转包人违法分包，人为被告起诉的人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。《民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2023-07-06

473人看过
工程施工
工程质量问题定义是怎样的，建设工程质量问题有哪些？

一、工程质量问题定义产品质量问题,就是不合格品,在ISO9001里对不合格的定义是“未满面足要求”.这里是指未满足设计要求,如图纸、工艺和检验标准的要求.他可以通过返工、返修或报废来进行处理的,虽然质量问题的发生会带来质量成本的提高,或已带来了经济损失,但没有投入使用而造成后果。质量事故是指因为质量问题而造成了严重后果的,当然带来的经济损失会更大,可能涉及到索赔和罚款等。二、建设工程质量问题建设工程质量问题通常分为：工程质量缺陷、工程质量通病、工程质量事故等三类。工程质量缺陷：工程质量缺陷是指建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点，按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。严重缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷;一般缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺陷。工程质量通病：工程质量通病是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤。犹

2023-06-04

290人看过
法律综合知识
由谁负责项目工程质量问题

项目工程质量问题如果是由于施工方原因造成的，则由施工方负责，这种情况发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建，如果因此逾期交付的，施工方应当承担违约责任。《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

2024-05-03

181人看过

法律综合知识
分包工程总承包发生质量问题时责任

分包工程总承包发生质量问题时由分包人向发包人负责。因分包工程出现的质量问题，建设单位或其他受损害人可要求总承包单位承担责任，或直接要求分包单位承担责任。总承包单位在选择分包单位时应当对其资质条件严格审查，加强对分包单位工程质量的实时监督和管理。《中华人民共和国民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其

2024-05-07

185人看过
欠款
以质量问题为由拒付款不提供证据被判还款

近日，山东省日照市东港区人民法院公开审理了一起买卖合同纠纷案，被告王某以购买的油漆有质量问题而拒绝付款，但未提供证据，法院一审判决原告中山市某化工有限公司胜诉。原告中山市某化工有限公司与被告王某于2005年3月起开始买卖油漆业务往来，截止至2007年12月8日，经双方对帐，被告王某共欠原告货款46252.40元。2007年12月以后，双方未再发生买卖关系。此后，原告多次催要，但被告王某以原告的油漆有质量问题，油漆发白、开裂等，致使13万元的欠款在外收不回为由，拒绝付款。为此，双方发生纠纷。法院认为，原、被告之间的买卖合同关系成立并合法有效。原告将被告购买的油漆交付给被告，被告应履行支付货款的义务，然其未支付，即构成违约，对原告要求被告支付货款的请求法院予以支持。被告主张原告的油漆有质量问题，但未提交有效证据予以证明，法院不予支持。据此，法院一审判决被告王某五日内给付原告中山市某化工有限公司

2023-06-09

487人看过
法律综合知识
工程完工能否拒绝支付工程款

一、工程完工能不能拒绝支付工程款案情简介：建设工程已经竣工，能否拒绝支付工程款A公司承接C公司工程，5日与毛某以A公司＊＊项目部名义与王某签订工程承包协议书将其中工程交由王某施工。工程完工后经结算，王某应得工程款1551643元，毛某支付部分，余款181643元经王某催要未付。故请求法院判决毛某和立即给付工程款181643元。法院判决：支持原告诉讼请求法院认为，原、被告双方签订的建设工程施工合同协议，应属无效。但根据折价补偿原则，被告毛某应支付原告工程欠款。判决如下：被告毛某于本判决生效后10日内支付原告王某工程款181643元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。律师说法：无效建设工程完工后，应参照合同约定支付工程价款本案中，被告毛某借用A公司名义将所承包的工程分包给原告施工，因个人没有承接建设工程资质

2023-11-17

123人看过
诉讼时效
发包人以承包人主张权利超过诉讼时效作为拒付工程款抗辩的问题

建设工程合同由于工期较长，履行过程中经常发生设计变更、施工变动、延长工期以及双方对工程价款决算协商不一致等情况，导致工程竣工后工程款长期不能得到清偿，承包人一旦起诉，发包人往往以承包人主张权利已超过诉讼时效作为抗辩事由，拒付拖欠的工程款。处理这类问题时，要注意保护承包人的合法权益。对于双方未就工程款决算达成一致，或者工程款数额未确定的，或者承包人提出结算书后发包人不及时审核和签字的，发包人以此超过诉讼时效为由拒付工程款的，不予支持。

2023-06-10

155人看过

业主
房屋质量问题是否能成为不交物业费的理由？

因房屋质量问题不交物业费不合法，原因具体如下：1、因为按时按量缴纳物业费是业主的一项法定的义务，不因不正当的原因拒绝缴付；2、房屋质量的问题，应当又开发商进行解决，当事人可以在正常缴纳物业费的同时，向开发商索赔。业主维权的方法具体如下：1、对当地房地产行政主管部门提起行政复议、行政诉讼；2、对开发商、物业管理公司提起民事上的违约或侵权之诉；3、提交仲裁机关仲裁。由于房屋质量问题导致不交物业费是否是合理的房屋质量问题不可以拒交物业费，也不能以此为由抵扣物业费。交房之前发现的质量问题，可以要求开发商整改；交房之后处在保修期内的，可以要求开发商进行整改；已过保修期的房屋质量问题可以向物业公司反映情况，并由物业公司向房管部门提出维修基金使用申请。根据《物业管理条例》中的规定，业主按时交纳物业服务费是一项法定的义务。《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》（法释〔2008〕11

2023-06-30

255人看过
工程承包
造成工程问题的工程质量因素有哪些

1。违反施工程序和规定？（1）违反施工程序？施工程序是工程施工过程及其客观规律的反映。但也有一些工程不按施工程序进行，如未进行可行性论证和调查分析就下定论，不了解工程地质条件就急于开工建设，无证设计，无图施工等，未经图纸擅自修改设计和施工，未经竣工验收擅自交付，往往是造成重大工程质量事故的重要原因。（二）违反有关法律、法规和工程承包合同的规定，如无证设计、无证施工、越级设计、越级施工、工程投标中的不正当竞争、异常低价中标、擅自分包、转包等；多次转包；擅自修改设计等（1）工程地质勘察误差，如不认真进行地质勘察或钻探深度、间距和范围不符合要求，地质调查报告不详细、准确，不能充分反映实际地基条件。使地下情况不清，或基岩起伏和土层划分错判，或未能查明地下软土层、墓穴、孔洞等，将导致采用不适当或错误的基础方案，导致地基不均匀沉降和不稳定，上部结构或墙体开裂、损坏，或引起建筑物倾斜、倒塌等质量事故。（

2023-05-02

472人看过