施工组织总设计的主要内容有哪些-法师兄

施工组织总设计的主要内容有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2022-06-19 15:12:54 305 人看过

建筑工程施工组织总设计的内容有：设计单位的信息；工程概况；设计方案；施工管理组织机构；施工部署与施工进度计划；工程质量保证措施与安全生产保证措施等。施工组织总设计的主要内容有哪些的法律依据

《中华人民共和国建筑法》第五十六条

建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

《中华人民共和国建筑法》第五十七条

建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。

《中华人民共和国建筑法》（2019修正）：第六章　建筑工程质量管理　　第五十六条　建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

犯罪构成
协助组织卖淫罪主观要件有哪些内容？

一、协助组织卖淫罪主观要件有哪些内容？本罪在主观方面表现为具有协助组织他人卖淫的“协助故意”。即行为人明知自己是在进行协助组织他人卖淫的犯罪活动，而为组织他人卖淫犯罪提供帮助，创造条件，并希望或放任危害结果的发生。动机如何不影响本罪构成。二、相关罪名界限刑法第358条为“协助组织他人卖淫”的行为规定了单独的法定刑，原因在于协助组织卖淫行为在组织卖淫罪中的常态化。刑法分则规定的一个人单独可能实施的犯罪，由二人以上共同实施而形成的共同犯罪，是任意的共同犯罪。刑法分则规定的犯罪构成以二人以上的行为为要件的犯罪，是必要的共同犯罪。刑法并没有规定组织卖淫罪以二人以上共同实施为成立条件，所以从理论上讲，一个人完全可以实施此罪，如果多人共同组织卖淫并构成犯罪，显然是任意的共同犯罪。但实际中，组织卖淫行为涉及对内管理、对外“经营”各种复杂的人、财、物等方面的关系，行为人不但要有效控制卖淫者，还要与嫖娼者打

2023-04-28

476人看过
工程施工
施工进度计划内容主要包括哪些

施工进度计划内容包括编制说明，施工总进度计划表，分期实施工程的开、竣工日期及工期一览表，资源需要量及供应平衡表等等。施工进度计划是施工组织设计的关键内容，是控制工程施工进度和工程施工期限等各项施工活动的依据，进度计划是否合理，直接影响施工速度、成本和质量，因此施工组织设计的一切工作都要以施工进度为中心来安排。施工进度计划是施工组织设计的中心内容，它要保证建设工程按合同规定的期限交付使用，施工中的其他工作必须围绕着并适应施工进度计划的要求安排施工。施工进度计划的编制原则是从实际出发，注意施工的连续性和均衡性，按合同规定的工期要求，做到好中求快，提高竣工率，讲求综合经济效果。施工进度计划的编制是按流水作业原理的网络计划方法进行的，流水作业是在分工协作和大批量生产的基础上形成的一种科学的生产组织方法。这样既保证了各施工队组工作的连续性，又使后一道工序能提前插入施工，充分利用了空间，又争取了时间，

2023-07-22

433人看过
房地产开发
施工组织设计——工程索赔的钥匙

某房地产开发商（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了某一住宅小区的工程总承包合同（桩基另行发包），承包合同为固定价格合同，双方在合同中明确“本工程合同价为固定闭口形式，除设计变更外，在合同工期内不会因材料、设备、人工等的市场价格变动而调整……”。在施工中由于种种原因工期延误120天，延误期恰好赶上钢材价格上涨。乙方认为，非乙方原因导致工期延长的105天里，增加的费用应由甲方承担，索赔总额为20万元。甲方接到该索赔文件后，经过研究后认为：合同规定材料市场价格变动风险由乙方承担，但仅限于合同工期内，超过原合同工期部分材料价格应予合理调整。至于到底应该赔偿多少，甲方有关人员算了一笔帐：1、应予以调整价格的工期是因甲方原因延误的，包括桩基工程与设计变更，共计85天，应给予费用补偿。2、分析乙方提供的施工组织设计，15天是装修阶段由设计变更引起的，所以结构竣工前的延误仅为70天。3、乙方提供的施工组织设

2023-06-10

262人看过
工程施工
施工单位制作工程组织设计注意事项有哪些

单位工程施工组织设计应根据拟建工程的性质、特点及规模不同，同时考虑到施工要求及条件进行编制。设计必须真正起到指导现场施工的作用。一般包括下列内容：（1）工程概况。（2）施工方案。（3）施工进度计划。（4）施工准备工作计划。（5）资源需用量计划。（6）施工平面图。注意编制与工程预算项目、工作内容和方法相符合的施工组织设计若实际施＿T中改变、调整、优化r施丁组织设计，应有相应的汪＊性文件。在各种定额的工程鼍计算规则中，很多地方有这样的说明：“……，由施工组织设计确定。”例如，某一公路工程，在施工组织设计中，混凝土采用分散搅拌，而实际施T为集中搅拌。结算时，审计单位仍按分散搅拌项目套取。因集中搅拌基价高于分散搅拌基价，施T单位找审计单位解释。审计单位说：“施工组织设计为分散搅拌，所有措施、机械设备设置都围绕着分散搅拌编制，而且没有调整施工组织设计的有关证明。”施T单位只得重新组织证明材料。《建筑

2023-07-23

318人看过

工程施工
施工组织设计及安全技术措施

1.建筑工程施工组织设计一栋建筑物或者一个建筑群体的施工是在有限的场地和空间集中大量的人、机、物来完成的。施工过程中可以采用不同的方法和不同的机具；而建筑物或建筑群体的施工顺序，也可以有不同的安排；工程开工以前所必须完成的一系列准备工作也可以采用不同的方法去进行。总之，不论在技术方面或在组织方面，通常都有许多可行的方案供施工人员去选择。怎样结合工程的性质、规模、工期、机械、材料、构件、运输、地质、气候等各项具体的条件，从经济、技术、质量、安全的全局出发，在众多的方案中选定最合理的方案，是施工人员在开始施工之前就必须解决的问题。在作出合理的决定之后，施工人员就可以对施工的各项活动作出全面的部署，编制出指导施工准备和施工全过程的技术经济文件，这就是施工组织设计。施工组织设计一般分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计3类。（1）施工组织总设计是以建设项目或群体工程为对

2023-04-24

458人看过
建筑工程安全
工程建设的标准有哪些主要内容

工程建设标准指对基本建设中各类工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所制定的标准。根据约束性划分为强制性标准、推荐性标准；根据内容划分为设计标准、施工及验收标准、建设定额；根据属性划分为技术标准、管理标准、工作标准。工程建设标准设计管理规定第一章总则第一条为了适应社会主义市场经济发展的需要，加强对工程建设标准设计工作的管理，提高工程设计技术水平，确保建设工程质量和综合效益，根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规，结合标准设计工作实际情况，制定本规定。第二条工程建设标准设计（以下简称标准设计）是指国家和行业、地方对于工程建设构配件与制品、建筑物、构筑物、工程设施和装置等编制的通用设计文件，为新产品、新技术、新工艺和新材料推广使用所编制的应用设计文件。第三条标准设计是工程建设标准化的重要组成部分，是工程建设的一项重要基础工作，是贯彻执行上程建

2023-08-11

170人看过
生育保险
组织保障的具体内容有哪些？

组织保障一般包括为某一特定目的服务的组织机构、相关人员的组成及其运行。根据相关规定，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。组织保障是为代表执行代表职务提供服务所采取的组织措施。生产经营单位安全生产的组织保障危险性较大的矿山开采、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存活动的生产经营单位：必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员（是否设置机构或者配备多少专职管理人员，根据危险性和规模的大小等因素确定）。其他生产经营单位：从业人员超过300人的，必须设置机构或者配备专职管理人员（是设置机构，还是配备专职管理人员，根据危险性和规模的大小等因素确定）；从业危险性较大的矿山开采、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存活动的生产经营单位：必须设置安全生产管理机构或者配备专职

2023-07-03

176人看过
法律综合知识
组织债务的协议有哪些内容

一、组织债务的协议有哪些内容组织债务的协议有以下内容：1．协议各方之间债权债务情况；2．协议各方之间债权债务的转让；3．债权债务之抵销；4．协议各方的承诺及保证；5．争议的解决；6．协议生效及其他。二、组织债务的协议是否有法律效力组织债务的协议具有法律效力。但是，协议中的内容必须符合法律规定，否则可能会被视为无效。当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。三、因组织债务的协议产生纠纷怎么办因组织债务的协议产生纠纷的解决方法如下：1．双方协商解决。2．向相关部门或人员投诉，由第三方主持调解。3．有仲裁协议或仲裁条款的，可以向约定的仲裁委员会申请仲裁。4．相关税费的确认。在债务重组中发生的有关税费，对于债权人，应

2023-09-06

290人看过

工程造价
"哪些内容属于组织措施项目费用?"

组织措施项目费包括文明施工费，环境保护费，临时设施费，安全施工费。根据我国相关法律规定，建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由建筑安装工程费用项目组成中措施费所含的文明施工费，环境保护费，临时设施费，安全施工费组成。其他施工组织措施费是指根据各专业、地区工程特点补充的施工组织措施费项目。处置非法集资牵头部门组织调查的措施有什么根据规定，处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：1、进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证；2、询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明；3、查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存；4、经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》第四条建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由建筑安装

2023-07-13

347人看过
有组织犯罪
有组织犯罪概念的内容有哪些？

有组织犯罪这一概念在世界范围内仍然没有一个精确的、统一的、得到普遍接受与公认的定义。综观国外各国现状，即使部分国家已经有了规制有组织方面的立法，但是对于有组织犯罪的定义亦存在争议；尚无任何一部法律规范以有组织犯罪为规范对象，是否存在有组织犯罪无论在理论界还是实践部门都存在争议。苏联犯罪学家经过长时间的研究，对有组织犯罪下了一个比较公认的定义：即指由稳定的具有逃避社会控制之防卫体系的、操纵犯罪团伙，利用暴力、恐吓、腐蚀和大量盗窃等非法手段从事故意犯罪的、相对大的集团所实施的犯罪行为。有组织犯罪界定为“相对大的集团所实施的犯罪行为”，一方面“相对较大”缺乏明确的评判标准，违背了作定义的明确性的要求，另一方面过于强调有组织犯罪的“集团性”，亦存在外延失之过窄的缺陷。但是此概念还是有一定的可取之处，例如，其科学的界定了有组织犯罪所具备的“具有逃避社会控制”的防卫性以及犯罪的主观故意的特点。一、有组

2023-04-03

325人看过
经理
施工组织设计封面由谁签字

由项目经理组织，项目技术负责人具体负责编制，项目施工员、质检员、安全员等参与编制。由本人签字。一、建设工程管理类有哪些职位建设工程管理类有以下职位：项目管理（施工员-总工-项目经理），技术负责人，监理（监理员-专业监理工程师-总监理工程师），甲方（现场代表），还有，造价，审计，设计等等。建筑工程管理专业具有管理学和工程学的双重属性，以建筑工程管理为依托，培养具备管理学、经济学、法律法规、工程技术的基本知识。掌握现代管理科学的理论、方法和手段，能在国内房屋建筑、市政基础工程建设等领域从事项目全过程管理的复合型中级管理人才。二、事业单位编制归谁管事业单位编制归人事局管，其负责全县党政机关、事业单位的机构编制管理工作，审核机构设置和人员编制调整。事业单位升迁是由组织部管，两个部门都管。事业单位岗位分为管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三种类别。三、工地项目部乱开罚款单是否违法工地项目部乱开罚款

2023-02-16

364人看过
执行期限
施工组织设计报审中的不规范行为包括哪些

1、法规依据施工组织设计是施工方组织、指导施工的纲领性文件，是监理实施细则编制的依据之一。《建设工程监理规范》5.2.3条规定，工程项目开工前，总监应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计，提出审查意见，并经总监审核、签认后报建设单位。《建设工程施工合同》10.1条规定，工程师(即总监)应按专用条款约定时间，对承包人提交的施工组织设计予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。2、不规范行为的表现及成因(1)验收规范引用不当，施工组织设计内容缺乏针对性措施。笔者在资料检查中经常发现，施工单位提交报审的施工组织设计，常常采用“通用范本”，除了工程概况外，其内容仅罗列一些专业施工质量验收规范条文。有的出现“**李戴”：没有桩基的写有“桩基施工措施”;没有钢结构的出现“钢结构施工注意事项”。有的施工组织设计中引用已废止的旧规范，而监理也签上了“同意此方案”的审批意见

2023-06-12

147人看过

勘察设计
施工组织设计审批流程是怎样的

一、施工组织设计审批流程是怎样的施工组织设计应获得监理方、建设（发包）方等方面签批，但是，必须经施工项目部所属施工企业负责人（依据本企业有关规定）批准，并加盖企业公章后方可生效。根据施工组织设计规范GB／T50520-2009，施工组织设计的编制和审批应符合下列规定：1、施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批；2、施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准；3、由专业承包单位施工的分部（分项）工程或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；有总承包单位时，应由总承包单位项目技术负责人核准备案；4、规模较大的分部（分项）工程

2023-06-08

450人看过
监视居住
强制措施主要有哪些内容？

刑事强制措施包括拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕五种。刑事强制措施是国家为了保障侦查、起诉、审判活动的顺利进行，而授权刑事司法机关对犯罪嫌疑人、被告人采取的限制其一定程度人身自由的方法。根据案件情况，人民法院、人民检察院和公安机关可以依法对犯罪嫌疑人、被告人采取刑事强制措施。一、强制措施是否具有惩罚性?强制措施不具有惩罚性。法律规定，刑事强制措施包括拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕，这是司法机关为了保证刑事诉讼的顺利进行，而采取的暂时限制犯罪嫌疑人、被告人人身自由的措施，从性质上来说刑事强制措施是一种预防性措施，而非惩罚性措施。二、刑事诉讼侦查中有强制措施吗侦查不是强制措施。侦查是公安机关等在刑事案件中，为了确定犯罪事实和证实犯罪嫌疑人、被告人确实有罪而进行的一系列调查。刑事强制措施有以下五种：拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕。从拘传到逮捕，强制力由弱到强。

2023-04-12

158人看过