工程建设合同示范协议
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:31:13 432 人看过

鉴于业主已建造(公路项目名称)并接受承包商对该项目的批准,本合同段(或桥梁)的投标由(业主全称)(以下简称“业主”)和(承包商全称)(以下简称“业主”)签署“承包商”)另一方面,本协议签订如下:

1合同段由K+至K+,约公里,技术标准等级路面。有立交桥、大中桥、桥座、长度、隧道、桥座、长度等结构工程。

2。下列文件应视为阅读和理解本协议不可分割的一部分,即:

1。本合同协议书及其附件(包括合同谈判中的澄清文件);

2。中标通知书;

(3)投标书和投标书附录(包括承包商在评标时提交并确认的、业主就有关问题同意的补充资料和澄清文件,如有);

(4)合同专用条款(包括数据表和招标文件附录中的相关部分,如有);

5)合同通用条款;

6)技术规范(包括招标文件附录中的相关部分,如有);

7)图纸(包括招标文件补遗中的相关部分,如有);

8)投标工程量清单;

9)招标文件附表(补充数据表);

10)构成合同不可分割的其他文件。

3。以上文件互为补充。如有歧义或不一致之处,以第一顺序为准。根据工程量清单所列的估算数量和单价或总价计算的合同总价为人民币(大写)\元(¥)\元。由于业主按本协议第6条规定向承包人支付了合同价款,承包人据此订立合同,在各方面按照合同文件的规定,承担合同工程的实施、竣工和缺陷的修复。作为对合同工程实施、竣工和缺陷修复的补偿,业主特此订立合同,按合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7。监理工程师发出开工令后,承包人应在投标书附录规定的开工期限内开工。本合同工期为\工期自上述工期的最后一天开始。开工令应在合同协议书签署后,在投标书附录中规定的开工通知期限内发出。

8。承包人提供履约保函后,本协议经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。整个工程竣工后,在竣工验收、缺陷责任期满、质量保证期终止后,分别签发缺陷责任终止证书和质量保证期终止证书。

9。本协议正本二份,副本二份,双方各执正本一份,副本一份,正本与副本如有出入,以正本为准。业主(公司全称)(盖章)承包人(公司全称)(盖章)

法定代表人法定代表人或其授权代理人:(职务)其授权代理人:(职务)

(姓名)(姓名)

(签字)(签字)

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 07:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成
    1《协议书》。包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容,并明确对双方有约束力的合同文件组成。2《通用条款》。包括词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、其他共11部分,47个条款。《通用条款》是适用于各类建设工程施工的条款,在使用时不作任何改动。3《专用条款》。具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。《专用条款》是对《通用条款》的补充或具体化。编制专用条款时应结合项目特点,针对通用条款的内容进行补充或修正,达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。4附件。包括“承包人承揽工程项目一览表”等三个标准化附件。对建设工程施工合同纠纷法院管辖及约定仲裁的建议建设工程施工合同当事人事先正确约定纠纷受理机关或在发生纠纷后
    2023-08-10
    80人看过
  • 建设工程合同变更协议何时生效
    一、建设工程合同变更协议何时生效合同变更,以原合同关系的存在为前提,变更部分不超出原合同关系之外,原合同关系有对价关系的仍保有同时履行抗辩;原合同债权所有的利益与瑕疵仍继续存在,只是在增加债务人负担的情况下,非经保证人或物上保证人同意,保证不生效力;物的担保不及于扩张的债权价值额。合同变更原则上向将来发生效力,未变更的权利义务继续有效,已经履行的债务不因合同的变更而失去法律根据。合同的变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。至于何种类型的合同变更与损害赔偿并存,应视具体情况而定。例如,基于情事变更原则而变更合同,不存在损害赔偿;因重大误解而成立的合同予以变更,在相对人遭受损失的情况下,误解人应赔偿相对人的损失。合同变更是合同关系的局部变化(如标的数量的增减、价款的变化、履行时间、地点、方式的变化),而不是合同性质的变化(如买卖变为赠与,合同关系失去了同一性,此为合同的更新或更改)。合同标的的变
    2021-11-27
    452人看过
  • 建设工程合同补充协议包括什么?
    一)、安全施工与检查1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《黑龙江省建设工程安全生产管理办法》、《建筑施工安全检查标准》及有关法律法规的规定执行并组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。2、乙方应对全体施工人员进行安全教育,经培训考试合格后持证上岗,设立专职安全员,检查、发现、消除各种隐患,确保人身安全和财产不受损失,特殊工种必须持证上岗。3、乙方负责施工现场安全管理,包括施工现场甲方、监理、分包商人员及其它进入施工现场内人员的人身安全及财产安全,如发生安全事故,乙方负担全部责任。二)、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并及时通知甲方及监理,不得谎报、瞒报,同时按政府有关
    2023-03-21
    485人看过
  • 建设工程质量保修书(示范文本)
    各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,计划单列市建委(建设局)、工商行政管理局,国务院有关部门:根据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,我们对1999年12月24日印发的《建设工程施工合同(示范文本)附件3《工程质量保修书》进行了修订,并将修订后的《工程质量保修书》更名为《房屋建筑工程质量保修书》。现将《房屋建筑工程质量保修书》(示范文本)印发给你们,请与《建设工程施工合同(示范文本)一并推行。附件:《房屋建筑工程质量保修书》(示范文本)二000年八月二十二日发包人(全称):____承包人(全称):____发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____(工程全称)签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约
    2023-06-10
    276人看过
  • 建设工程补充协议范本是如何的
    一、建设工程补充协议范本是如何的建设工程补充协议范本是:协议当事人的姓名或者名称和住所;协议的标的、数量、质量、价款或者报酬;协议的履行期限、地点和方式;协议的违约责任;解决争议的方法。《民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。二、建筑工程人员误工费是如何的建筑工程人员误工费的情况按照下列标准执行:一、误工收入按照其实际减少的收入计算。二、误工时间:如果是非持续性误工的,根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定;如果是持续性误工的,误工的时间从受到伤害耽搁工作之日计算至定残之日的前一天。具体的计算公式为:误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间。《民法典》第一千一百七十九
    2024-01-27
    494人看过
  • 建设工程施工合同示范文本解读,具体内容有哪些?
    改革开放以来,我国建设用地不断扩大,建设项目呈井喷式发展。不过这其中出现的问题也暴露无遗,例如工程施工标准、政府监管措施、员工待遇等等。那么,新版建设工程施工合同示范文本解读是怎样的呢,是否解决了一些实质问题呢?建设工程施工合同示范文本的解读:2017年10月30日,住建部公布了2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(简称“2017版合同文本”)。与2013年《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)(简称“2013版合同文本”)相比,2017版合同文本主要针对“缺陷责任“与”质量保证金”两项内容进行了修改,具体修改见附件《住建部2017版建设工程施工合同(示范文本)修改对照表》。一、关于“缺陷责任”的修改(一)关于“缺陷责任期的起算时间“的修改关于缺陷责任期的起算时间,2017版合同文本做了如下方面修改:1、缺陷责任期的起算时间由“实际竣
    2023-06-01
    454人看过
  • 合同内容补充协议示范
    补充协议范本严格而言,合同补充协议是对原合同未尽事宜,或者合同履行过程新发生的情况而另外进行的约定。与合同的变更协议不同,但实务中订立的以补充协议为名的协议,其实质内容却常是合同的补充并有变更。对于合同中的补充协议应当注意以下问题:1、补充协议的当事人应当与原合同当事人严格一致。2、补充协议的形式应当与原合同一样完备。3、严格防止与原合同发生内容矛盾。例示如下:补充协议甲、乙双方于2005年7月15日订立####合同。双方就该合同未尽事宜(或特定事宜)经共同协商,达成补充协议条款如下:1、补充约定内容。2、。3、。4、本补充协议与原合同具有同等效力,是《####合同》组成部分,原合同条款对本补充协议有效。5、本补充协议自双方当事人签字或盖章时生效。甲方:乙方:年月日
    2023-06-05
    394人看过
  • 示范合伙协议(合伙)
    第一条合伙企业的宗旨:第二条合伙企业由合伙人共同出资、共同经营、共同承担收益和风险,并对合伙企业的债务承担无限连带责任第三条合伙企业名称:第四条合伙企业的经营场所:第五条合伙企业的经营范围:第六条合伙企业的出资总额:人民币10000元第七条合伙人的姓名、出资方式和出资额(一)合伙人姓名:合伙人住所:出资方式:人民币10000元(二)合伙人姓名:合伙人住所:出资方式:人民币10000元(三)合伙人应当于年月日前缴纳出资未实际缴纳出资的,不能视为已以实物出资;合伙企业应当自成立之日起半年内办理实物所有权转让手续,并向以知识产权出资的登记机关备案,合伙企业应当自成立之日起半年内办理知识产权转让登记手续,并报登记机关备案合伙人有权了解合伙企业的业务和财务状况(2)合伙人应当按照出资比例分担股利和亏损(3)在合伙企业存续期间,经其他合伙人同意,有权优先接收其他合伙人转让的财产份额,并有权优先购买合伙
    2023-05-07
    429人看过
  • 建筑工程设计合同协议的违约责任
    一、发包人违约责任(一)合同生效后,发包人因非设计人原因要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金;已开始设计工作的,发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费,完成工作量不足一半时,按该阶段设计费的一半支付设计费;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付设计费。(二)发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的,应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时,设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的,设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作;自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的,设计人有权确定重新恢复设计工作的时间,且设计周期相应延长。(三)发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建,发包人应在事件发生之日起
    2023-02-24
    294人看过
  • 示范工程装修合同
    项目装修合同范本客户(甲方):承包商(乙方):项目:经甲乙双方友好协商,甲方决定委托乙方进行房间装修。为保证工程的顺利进行,根据国家有关法律法规,签订本合同(包括本合同附件及所有补充合同),双方共同遵守。第1条:项目概述。项目地址:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/P>2。卧室规格:总建筑面积平方米。3。施工内容:详见合同附件(一)“家装施工内容一览表”及施工图纸。pp>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>p>总工程日:UUUUU月度月月月项目竣工日期项目竣工日期:项目竣工日:第2条第2条:第2条:项目价格(大写金额)项目价格(大写金额)工程价格(工程价格(大写金额)项目价格(大写金额)项目价
    2023-05-07
    135人看过
  • 我国建设施工协议书范本
    建设施工协议书范本(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施(项目名称),已接受(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1、(项目名称):包括道路设计等级,主要工作内容等。2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分,即:(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);(2)中标通知书;(3)补遗书;(4)投标书及投标书附录(含承包人在评标期间递交和确认并经发包lixe86.com人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,如果有);(5)合同专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);(6)合同通用条款;(7)中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)。(8)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);(9)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
    2023-06-15
    53人看过
  • 建设工程施工合同示范文本中属于发包人的义务有
    一、建设工程施工合同示范文本中属于发包人的义务有发包人义务:(一)遵守法律。发包人在履行合同过程中应遵守法律,并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。(二)发出开工通知。发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。(三)发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地,以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。(四)协助承包人办理证件和批件。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。(五)组织设计交底。发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人进行设计交底。(六)支付合同付款。发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。(七)组织竣工验收。发包人应按合同约定及时组织竣工验收。二、建设工程施工合同由哪三部分组成建设工程施工合同主要由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。(一)合同协议书建设工程施工合同协议书共计13条
    2022-01-18
    209人看过
  • 探讨建设工程补充协议的范本特点
    工程施工补充协议是基于原合同(前期双方当时热签订合法有效合同)为前提条件的,只是对原合同的部分条款进行补充说明或者加以修改等等。建设工程补充协议的写法如下:1、首先需要写明发包方和承包方的基本信息;2、然后需要写明针对原合同的补充条款的具体内容;3、最后由双方签字盖章,注明日期。房屋转让协议范本是怎样的转让方(以下简称甲方):住址:身份证号:受让方(以下简称乙方):住址:身份证号:经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:第一条转让房屋的基本情况转让房屋(以下简称该房屋)位于__市__区__路15号___大厦A单元层室,房屋结构为,建筑面积平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施),实际使用面积平方米。第二条转让价格双方商定该房屋转让价格为(人民币)元整,大写(人民币)。第三条付款方式双方一致同意购房款
    2023-08-10
    101人看过
  • 上海参与保障房建设的示范协议是什么
    签订人:上海市住建办(以下简称甲方)为解决住房困难,乙方要求甲方参与新疆路高层基地建设,建筑面积平方米。综合平衡后,甲方同意将建筑面积㎡安排给乙方,并确定房间号如下:路号参与收益:乙方参与甲方上述基地建设扣除搬迁后的净收益,公共建筑及其他配套房屋如下:1%,即建筑面积㎡,实际建筑面积㎡,乙方同意。付款协议:甲方上述工程造价(含前期费用、工程造价、代理材料、配套费、建筑税)每平方米的工程造价为人民币元。乙方建筑面积平方米,工程造价元。乙方除支付工程款外,还应支付施工管理费(按工程款计算)×元,总付款×元(肆拾肆万玖仟壹佰壹拾壹拾捌元捌角玖分)。应在本协议签署后十天内全额支付。房源交付:甲方收到乙方付款后,按确认的房号分配房源。产权:乙方只有使用权,没有产权。本协议一式六份,双方各执三份,经双方签字盖章后生效。甲方:上海市住建办代表乙方:上海市公司代表:
    2023-05-02
    168人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 建设工程勘察设计合同示范XX有哪些具体的规定?
      云南在线咨询 2022-07-27
      建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的协议。 建设工程设计合同是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的协议。
    • 建筑工程合同增量协议建筑工程合同增量协议
      澳门在线咨询 2023-07-27
      补充协议”或者称为“协议补充”,建筑工程合同增量协议,是指当事人对于合同中的内容没有约定或者约定不明确的,而达成的协议。“补充协议”是相对于已经存在的合同而言的,“协议补充”就是通过协议方式补充已经存在的合同中存在的漏洞。
    • 建设工程施工合同示范文本解读,具体内容有哪些?
      黑龙江在线咨询 2023-10-09
      1、建设工程施工合同的工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。 4、工程质量。 5、工程造价。 6、技术资料交付时间。 7、材料和设备的供应责任。 8、拨款和结算。9、竣工验收方法及程序。10、质量保修范围和质量保证期。1 1、相互协作条款。
    • 谁知道湖南省建设工程合同示范文本的格式吗?
      上海在线咨询 2022-07-17
      建设部国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(示范文本)》的通知建建1999313号各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,计划单列市建委(建设局)、工商行政管理局,国务院有关部门:为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《民法典》等法律,我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上,对《建设工程施工合同》(-91-0201)进行地修订。修订后的《
    • 建设施工合同示范文本注意哪些事项
      宁夏在线咨询 2022-06-01
      建设工程合同的注意事项有: 1、建设工程合同应当采用书面形式; 2、发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人; 3、合同内容应当具体完善,符合法律规定。