工程变更造成损失时应如何索赔？-法师兄

工程变更造成损失时应如何索赔？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-07 15:34:46 401 人看过

工程复杂且施工周期长，在工程初期设计的施工计划或建设材料可能不符合实际施工的需要，因此经常出现工程变更的情况，工程变更后的费用承包方能否向发包方索赔，又如何索赔呢？

1、承包方可以对合理的工程费用索赔

承包方为了确保工程质量，即使没与发包方商量，也可以根据实际施工情况对非自身原因造成的进行变更，例如：增加或减少工作量、改变工程的时间安排、改变工程基线、位置等事项，除非双方另有约定，这部分的内容属于发包方应承担的费用，承包方可以依据双方签订的合同向发包方索赔。

2、因承包方的原因所导致的损失，发包人可以索赔

（1）承包方如果不是基于工程的需要而自作主张变更工程内容的，或恶意扩大发包人损失的，则因其违反双方约定的事项或欺骗发包人，应承担赔偿责任，发包方甚至还可以主张因承包方单方面的工程变更导致建设合同目的无法实现而解除合同。

（2）实践中，常常会出现发包人为了节约成本、缩短工期而违法向承包人发出工程变更的要求，虽然发包方有过错，但承包方对于工程质量有不可推卸的责任，承包方可以依法拒绝施工，甚至要求解除合同。如果承包方依照发包方不合理的要求继续施工，所造成的损失应由自己承担;给第三人造成损失的，因与发包人承担连带责任。

3、因发包人的原因所导致的损失，承包方可以索赔

发包人如果在没有与承包方商量的情况下擅自变更工程计划，或者未提供工程所需的条件，因此导致承包方人工费、材料费、管理费的损失，发包人应对其实际遭受的损失承担赔偿责任，承包人需对此承担举证责任。

在建设工程时，需要通过严密的工程设计和计算，发包人需要承担合理范围内的工程变更的风险，或赔偿对自身的过失给承包方导致的损失，承包方也不能随意的变更工程，损害对方利益。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多举证责任相关文章

法律综合知识
工程损失索赔流程

一、工程损失索赔流程工程损失索赔流程如下：1．索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2．发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3．工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、拖欠工程款停工损失谁负责如果发包人拖欠工程款，工人停工造成损失的，由发包人负责。承包人可以顺延工程日期，并请求发包人赔偿停工、窝工等损失。停工损失是由过错方负责，如果各当事人均有过错的，按各自的过错程度担责。《民法典

2022-11-01

111人看过
业主
工程变更在什么时间索赔

一、变更在工程项目中客观存在国际工程承包施工的实践经验证明，每项工程的建设成本从开工之日起便处于不断变化之中，随着工程量及工期的变化，工程成本大多数都在不断增加，直到建成之日，才能形成定值。有一定规模的土建工程的承包施工，其最终工程成本几乎都不是它们中标合同额中的工程成本。绝大多数情况下会导致最终合同金额增加，只有极个别的项目结算成本小于其中标合同价。这是因为，在所有的土建工程施工中，难免会出现工程量变更、设计修改、新增(减)工程，以及地基变化等问题，因此导致工程成本相应地发生变化。表1为南亚某国部分工程的中标价格和最终完成的费用对比表。从表中可以看出，国际承包工程不管其规模大小，最终完工后的费用不同程度地大于其中标时的标价，一般增加20%左右。其增加的幅度与项目合同的规模没有直接的联系，而是与项目的原设计工作的详细程度及其质量、项目现场条件的变化、不可预测因素以及业主的意愿等有关。二、变

2023-03-26

435人看过
工资
单位失误造成工资损失如何赔偿

工作失误造成单位损失用人单位可以扣发工资。根据法律规定，因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。一、什么情况公司可以扣工资1、用人单位不得克扣劳动者工资。有下列情况之一的，用人单位可以代扣劳动者工资：(1)用人单位代扣代缴的个人所得税;(2)用人单位代扣代缴的应由劳动者个人负担的各项社会保险费用;(3)法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费;(4)法律、法规规定可以从劳动者工资中扣除的其他费用。2、因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。二、财务人员被诈骗以后,责任应该怎么划分公司财务人员因工作原因被骗，

2023-04-10

138人看过
营业执照
设计失误造成工程损失如何追责

设计单位原因造成损失，必须要有权威认定，这样设计单位就要承担赔偿责任，而审图部门也应当承担审图不严的责任。一、分包工程质量是什么人负责对于分包工程的质量问题，建设单位或者其他受害人可以要求总承担责任，也可以直接要求分包商承担责任。因此，总承包商应当严格审查总承包商的资质条件，加强对总承包商的质和管理。建设工程的发包人可以将勘察、设计、施工、设备采购一并发包给总承包人，也可以将建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或多项发包给总承包人。二、在前公司做的设计可以享有署名权吗？有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人单位享有，法人或者非法人单位可以给予作者奖励:(一)主要是利用法人或者非法人单位的物质技术条件创作，并由法人或者非法人单位承担责任的工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件、地图等职务作品；(二)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者非法

2023-02-16

216人看过

法律综合知识
阻碍施工造成的损失怎么赔偿，工程索赔的步骤

一、阻碍施工造成的损失怎么赔偿阻碍施工单位施工造成损失的，由阻碍施工一方进行赔偿，一般依据实际造成损失赔偿，如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的步骤（一）提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。（二）报送索赔资料和索赔报告在

2024-02-08

495人看过
法律综合知识
工厂搬迁损失如何索赔

一、工厂搬迁损失如何索赔工厂搬迁损失索赔是：1．资产补偿，比如土地，房屋，建筑和因搬迁而发生损失的机器；2．拆迁费用补偿，如果搬迁的前期费用，过程中发生的费用等；3．奖励费，比如搬迁速度快。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予的补偿包括：（一）被征收房屋价值的补偿；（二）因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿；（三）因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。市、县级人民政府应当制定补助和奖励办法，对被征收人给予补助和奖励。二、工厂搬迁调动岗位能不去吗工厂搬迁调动岗位可以不去。工厂对员工进行调岗，需要经过员工的同意，调岗属于变更劳动合同的主要内容，工厂必须先与员工协商一致，未经员工同意，工厂单方面调整岗位，原则上是无效的。当然，调整岗位的合理性需要用人单位举证；反之，工厂是基于迫使劳动者离职而调整岗位，员工是可以拒绝的。工厂以员工不服从安排为由解除

2023-06-29

190人看过
合伙人
合伙人之间造成损失应如何赔偿

合伙人承担连带责任遭受损失，应当向未足额承担责任的合伙人追偿。合伙企业债务应当由所有普通合伙人承担无限连带责任。有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成。一、该公司债务由企业的投资人承担根据合伙企业的形式不同，债务承担责任如下：1.普通合伙企业，合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任。2.有限合伙企业，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。3.特殊合伙企业，一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。二、非有限合伙企业的责任承担有限合伙人不执行合伙事务，不对外代表组织，只按合伙协议比例享受利润分配，以其出资额为限对合伙的债务承担清偿责任。不同于普通合伙人的需要承担无限连带责任。其对企业承担着主要的投资任务，不

2023-06-23

221人看过
附带民事诉讼
打架造成损失的索赔方法

有人打架受伤,可以通过向法院提起诉讼来寻求赔偿。受害方有权保留相关证据,并在法院起诉对方承担侵权责任。还可以报警。经鉴定构成轻伤以上的应当追究刑事责任,涉嫌故意伤害罪,被害人可以提起附带民事诉讼,主张民事赔偿。有人打架受伤,可以通过向法院提起诉讼来寻求赔偿。若受到伤害,受害方有权保留相关证据,并在法院起诉对方承担侵权责任。还可以报警。经鉴定构成轻伤以上的应当追究刑事责任，涉嫌故意伤害罪，被害人可以提起附带民事诉讼，主张民事赔偿。遭受伤害如何报警？遭受伤害时,及时报警是保护自己合法权益的重要手段。根据我国《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,报警应当及时、准确地陈述案件事实和证据,否则可能会承担法律责任。在报警时,应当向公安机关报案。如果受到的伤害较轻,可以拨打110报警电话向公安机关报案,并详细陈述受伤情况。如果受到的伤害较重,或者情况紧急,可以直

2023-09-02

307人看过

合同条款
工程变更的索赔时间是什么时候

索赔期限越短，承包商的管理水平越高，对承包商不利。国际工程承包施工的实践经验证明，从开工之日起，每个工程的造价都在不断变化。随着工程量和工期的变化，大部分工程造价都在增加。在完成日期之前，可以形成固定值。具有一定规模的土建工程承包施工，其最终工程造价几乎不是其中标合同金额中的工程造价。在大多数情况下，会导致最终合同金额的增加，只有少数工程结算费用低于中标价合同价格。这是因为，在所有的土建工程中，不可避免地会出现数量、设计变更、新（减）工程、基础变更等问题的变化，导致工程造价相应的变化。表1显示了南亚国家一些项目的中标价格和最终竣工成本之间的比较。从表中可以看出，无论国际承包项目规模大小，项目最终竣工后的成本都不同程度地大于中间标时的投标价格，一般增长20%左右。增加的幅度与工程合同的规模没有直接关系，而是与工程原设计工作的细节和质量、工程现场条件的变化、不可预见的因素以及业主的意愿有关。第

2023-05-07

283人看过
鉴定结论
工伤事故造成眼睛损伤，损失如何赔付？

第二十九条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的，从工伤保险基金支付。工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准，由国务院劳动保障行政部门会同国务院卫生行政部门、药品监督管理部门等部门规定。职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70％发给住院伙食补助费；经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医的，所需交通、食宿费用由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销。工伤职工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤医疗待遇，按照基本医疗保险办法处理。工伤职工到签订服务协议的医疗机构进行康复性治疗的费用，符合本条第三款规定的，从工伤保险基金支付。第三十条工伤职工

2023-07-15

264人看过
借款
工程变更要怎样索赔

1、某高速公路处在南方某省，属温暖地区。合同工程量清单隧道C25防水砼单价为每立方273元，没有指明抗渗标号。该高速公路技术规范规定温暖地区隧道防水砼抗渗标号不高于S4，后来项目经理部将隧道抗渗标号变更为S8，抗渗等级提高了，也就是技术规范变了。根据合同解释的优先顺序，技术规范优先于已标价的工程量清单，项目经理部要求调整C25防水砼单价，业主最终同意调整了单价。2、某承包商编制的某高速公路投标施组隧道衬砌采用简易衬砌台车，后省高指下文要求隧道采用大模板整体衬砌台车，根据业主下文也是合同组成部分且时间在后这一事实，项目经理部以大模板整体衬砌台车重量大，为确保衬砌台车不下沉为由，要求增设台车走行的砼轨道梁，且按变更设计办理。最终业主同意了要求，增加变更费用近100万元。严格地说，整体衬砌台车与简易衬砌台车的差价业主都应该给予补偿。3、某高速公路项目距开通只有一个多月的时间了，施工单位上报的变更

2023-06-15

425人看过
无因管理
无因管理造成他人损失应如何赔偿

管理人在管理过程中因故意或者过失侵害被管理人其他合法权益的，应对被管理人负担损害赔偿责任，这种损害赔偿责任在性质上是侵权责任。管理人的侵权行为发生在管理行为过程中，与管理行为相关联，其侵害的对象是无因管理利益以外的被管理人的其他合法权益。管理人的管理承担不利于被管理人、违反被管理人明示或可推知的意思，通常也构成侵权行为。被管理人可以选择对管理人依据无因管理主张管理利益返还，也可以对管理人主张侵权损害赔偿责任。如果被管理人选择对管理人主张侵权损害赔偿责任时，管理人应负损害赔偿责任。员工失职造成公司损失怎么赔偿工作过失对用人单位利益造成重大损害的，用人单位可以随时解除劳动合同，并且要求劳动者赔偿。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20％。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。《中华人民共和国民法典》第九百七十九条管

2023-07-03

113人看过

法律综合知识
如何计算工程停工造成的损失费用

一、如何计算工程停工造成的损失费用工程停工损失的计算：1．发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的，人工窝工、机械停置费按签证计算；2．对于承包方已按合同约定订货的材料、设备，承包商应负责退货或解除购货合同，不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。二、工程停工赔偿的诉讼时效是多久3年。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，债务人获得诉讼时效抗辩权。在法律规定的诉讼时效期间内，权利人提出请求的，人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院就不再予以保护。诉讼时效届满后，义务人虽可拒绝履行其义务，权利人请求权的行使权发生障碍，权利本身及请求权并不消灭。当事人超过诉讼时效后起诉的，人民法院应当受理。受理后，如另一方当事人提出诉讼时效抗辩且查明无中止，中断，延长事由的，判决驳

2023-07-01

405人看过
法律综合知识
医疗过失造成的损害应该如何赔偿

一、医疗过失造成的损害应该如何赔偿医疗过失行为造成患者人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。根据《民法典》第一千一百七十九条规定，侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。二、医疗过失赔偿纠纷的诉讼时效医疗过失赔偿纠纷的诉讼时效是3年《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三

2024-03-11

132人看过