最新的拖欠工程款起诉书范本
来源:互联网 时间: 2023-05-01 09:02:50 205 人看过

拖欠工程款起诉书范本

原告:XX,男,汉族,19XX年XX月XX日出生,身份证号码:6125XXXXXXXXXXXX,住址:XX,联系电话:XXXXXXXXXXX。

被告:XX市XX建筑有限责任公司

法定代表人:XX,总经理

注册号:61XXXXXXXXXX0XX41

住所地:XX市XX区XX路X乙XX大厦17层

联系电话:8XXXX95

诉讼请求:

1、请求判决被告向原告支付拖欠的工程款188000.00元;

2、判决被告向原告支付上述款项的利息5624.55元(以188000.00元为基数,以中国人民银行同期贷款利率5.6%为准从2014年10月25日暂计算至2015年05月08日);

3、诉讼费由被告承担。

事实和理由:

原告于2013年11月04日与XX市XX建筑工程公司签订了一份《室内地砖及瓷砖工程施工合同》,约定XX市XX建筑工程公司总承包的XX省XX工业有限责任公司XX新厂区工程的“14#(仓库一)、15#(仓库二)、5#厂房、13#倒班楼室内600X600贴瓷地板砖、300X300贴瓷防滑地板砖、300X450贴瓷墙面砖、120X600贴瓷踢脚线及楼梯踏步贴瓷地砖”施工工作由原告组织包工队进行承包施工。另约定工程“全部竣工验收合格后,一月内付总工程款的90%,剩余10%工程款待质保期结束且无质量问题,一次性付清余款。

截止2014年10月25日,原告已按照双方约定完成全部工程施工,双方于当日进行了工程量的结算,工程验收合格,合同内结算总价为422317.90元,合同外完成工程结算总额为14410.00元,原告完成工程量最终结算总价为436727.90元。现本案项目已交付业主使用半年之久,XX市XX建筑工程公司在断断续续支付了部分款项后,对剩余的188000.00元工程款拒不向原告支付,经原告多次催要无果,原告无奈只能向法院起诉。

由于XX市XX建筑工程公司于2014年07月04日将公司名称变更为XX市XX建筑有限责任公司,并进行了相应的工商变更登记,根据《公司法》第一百七十四条之规定,公司发生变更的其权利义务由变更后的公司承担。故在本案中应当由被告XX市XX建筑有限责任公司承担向原告支付拖欠的工程款188000.00元及该欠款从2014年10月25日至2015年05月08日利息5624.55元的义务。

现为维护原告合法权益,根据《民法典》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼,恳请依法予以受理。

此致

XX市XX区人民法院

具状人:

20XX年XX月XX日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 09:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多欠款相关文章
  • 建筑工程招标书最新范本
    一、建筑工程招标书最新范本为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经________(建设主管部门)批准,______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。招标工程的准备条件本工程的以下招标条件已经具备:1.本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划;2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水,电,路和通讯条件已经落实;4.资金,材料,设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证
    2023-04-23
    192人看过
  • 最新工程劳务投标书范本
    一、工程投标书简介工程投标书是指投标单位取得申请投标资格后,按招标条件向招标单位报送的投标标函。投标书的格式和内容由招标单位拟定,一般由正文和附件两部分组成。投标单位投标时,将填写好的投标书及其附件与其他投标文件一并送交(或寄交)招标单位。投标书一般有以下主要内容:(1)综合说明;(2)按核实的工程量填写单价和工程总报价;(3)工程质量达到的等级;(4)计划开工和竣工时间;(5)施工组织设计、工程形象进度、预制加工和临时设施的安排,分项工程进度,包括完成地下管线、基础、主体、安装、装修等工期,一般要求编制网络进度计划;(6)主要工程施工方法和所选用的施工机械;(7)对招标文件的意见等。二、投标书附件投标书附件包括有:履约保证书金额、第三方保险金最低额、完工时间、保留金限额、工期误期损失罚款等主要投标数据书;外汇要求及确定标价的汇率;投标人资历以及投标保证书等。三、最新工程劳务投标书范本工程
    2023-04-12
    437人看过
  • 货物欠款起诉书范本2022
    法律综合知识
    一、货物欠款起诉书范本2022起诉状范本原告:xxx(姓名),xxx(性别),xxxx年xx月xx日,X族,文化程度:xxxx,工作单位xxxx,职位xxxx,住址:xxxxxxxxxxxxxxxx被告:xxx(姓名),xxx(性别),xxxx年xx月xx日,X族,文化程度:xxxx,工作单位xxxx,职位xxxx,住址:xxxxxxxxxxxxxx请求事项:1、判决被告偿还欠款xxx元及利息XXX元。2、判决被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由:****年*月*日,债务人***从原告处借走人民币x万元,并当场向原告写下欠条一份。然而,到还款日期后,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务,其行为严重损害了原告的合法权益。现诉请法院判决被告XXX偿还原告XXX人民币x万元,并支付利息,以维护原告合法权益。此致XXXX人民法院原告:xxxXXXX年X月XX日附:1、本诉状副本X份(按被告人数确定
    2022-04-10
    436人看过
  • 起诉欠款的范本
    1、标题为民事起诉状。2、第一部分是诉讼参与人基本信息。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的,还要列明第三人。3、诉讼请求部分:应当写明需要对方给付的具体标的,分点描述。4、事实与理由部分:说明事实情况,内容应当全面完整,但语言应简洁,不能过于繁琐。欠款起诉书范本该如何写民事起诉书原告:xxx,女,xxxx年xx月xx日,汉族,文化程度,工作单位,职位,住址:_____________。被告:xxx,男,xx年xx月xx日,汉族,中专,工作单位,职位,住址:_________。请求事项:1、判决被告偿还欠款xxx元及利息XXX元。2、判决被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由:200*年*月*日,债务人***从原告处借走人民币x万元,并当场向原告写下欠条一份。然而,到还款日期后,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务,其行为严重损害了原告的合法权益。现诉请法院判决被告XXX偿还原告XXX人民
    2023-07-16
    160人看过
  • 工程款拖欠诉讼状范本及写法
    一、工程款拖欠诉讼状范本及写法工程款拖欠案件诉状的范本及写法如下:1.当事人的基本情况;2.有具体明确的诉讼请求:在索要工程款纠纷中,诉讼请求一般为请求判令被告支付工程款多少元,请求判令被告支付逾期还款的违约金或利息多少元,诉讼费、保全费由被告承担;3.起诉所依据的事实与理由。如双方的合同关系,包括订立时间、工程名称、工程地址、工程价款、付款时间、违约责任等内容的约定;双方的合同履行情况,包括已完工工程量,是否竣工验收,应付工程款和实付工程款;催要工程款的情况;4.证据和证据来源;5.当事人签名盖章和签署日期。二、工程款拖欠应该采取怎样的催收方式工程款拖欠应该采取如下的催收方式:1.通过电话和函件催收;2.亲自到对方公司上门催收;3.委托律师代为催收;4.除了以上几种外,还可以向法院提起诉讼,要求判令按照约定支付工程款。起诉可以向工程所在地法院也可以向被告所在地法院起诉,起诉的同时最好申请
    2023-05-18
    262人看过
  • 2022年公司欠款起诉书范本
    一、2022年公司欠款起诉书范本原告:xxx(姓名),xxx(性别),xxxx年xx月xx日,汉族,文化程度xxxx,工作单位xxxx,职位xxxx,住址:xxxxxxxxxxxxxxxx被告:xxx(姓名),xxx(性别),xxxx(姓名),xxxx年xx月xx日,汉族,文化程度xxxx,工作单位xxxx,职位xxxx,住址:xxxxxxxxxxxxxxxx请求事项:1、判决被告偿还欠款xxx元及利息XXX元。2、判决被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由:200*年*月*日,债务人***从原告处借走人民币x万元,并当场向原告写下欠条一份。然而,到还款日期后,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务,其行为严重损害了原告的合法权益。现诉请法院判决被告XXX偿还原告XXX人民币x万元,并支付利息,以维护原告合法权益。此致XXXX人民法院原告:xxxXXXX年X月XX日附:1、本诉状副本X份(按被
    2022-04-30
    340人看过
  • 最新正规欠条范本的书写流程详解
    最新的正规欠条范本是:1、标题,欠条的标题一般由文名组成,即在正文上方中间用较大的字体写上欠条二字。也有人在这个位置写暂欠或今欠字作为标题,但这个标题正文写在下一行的顶格;2、正文,欠条的正文应当写明欠谁、单位、数量,并注明还款日期;3、签署,欠款单位名称和经办人亲笔签名,是个人出具的欠款规则,需签署欠款人个人名称。同时签署借据的日期。单位加盖公章,个人加盖私章。最新的正规欠条范本是怎样的规范的欠条应具备如下内容:1.应写清楚借款人和放款人的法定全名;2.应写清楚借款金额,包括大写和小写的金额;3.应写清楚借款时间期限,包括借款的起止年月日和明确的借款期限;4.应写清楚还款的具体年月日;5.应写清楚借款的利息,应有明确的年利率或月利率,最终应支付的借款利息总额(包括大写和小写金额)等约定;6.应写清楚借款本息偿还的年月日时间及付款方式;7.应有借款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签;8、必要
    2023-07-04
    217人看过
  • 最新房屋拆除工程协议书范本
    房屋拆除工程协议书拆迁人(责任单位)因工程项目建设需要,将在__________________________________范围进行房屋拆迁。根据《城市房屋拆迁管理条例》及有关规定,为了更好地完成工作目标,提高拆迁管理水平,特制定房屋拆除工程安全施工、环境卫生、防尘措施责任条款。一、实施拆房施工的单位,必须具有相应的施工资质证书。二、拆迁人应与有关部门联系后,做好影响拆房工程安全的各种管线(如水、电、煤气等)的切除、移位工作(拆房防尘洒水设备除外)。房屋拆除施工中如发现文物、爆炸物及情况不明的电缆、管道时,应停止施工并采取必要的应急措施,及时向有关职能部门报告,经处理后方可恢复施工。三、拆迁人应做好拆房工地的环境卫生工作,及时清除拆房工地的垃圾。在房屋拆除施工时,应先围后拆或边拆边围,砌筑好围墙,因施工需要难以砌筑固定围墙的,应设置遮挡围护。四、拆房工地应设置明显的安全警示牌,划定危险
    2023-06-17
    452人看过
  • 工程款拖欠上诉范文
    原告:忻州市XX混凝土有限公司法定代表人:杨XX职务执行董事地址:忻州忻府区解原工业园区被告:中化X建集团有限公司法定代表人:刘XX职务董事长住址:山西省太原市XX街XX号邮政编码:0300**联系电话:0351-6XXX被告:中化X建集团山西王家岭煤业有限公司工程项目部负责人:王X项目经理住址:XX县孙家沟乡诉讼请求1、判决被告支付混凝土工程欠款945958.75元;2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至2014年1月11日的违约金75676元3、判决被告支付从2014年1月12日至付清所有欠款时的违约金;4、诉讼费、律师费用由被告承担。事实及理由被告中化X建集团有限公司承建山西王家岭煤业有限公司高山水地招待所工程并成立项目部具体负责工,2011年10月14日中化X建集团山西王家岭煤业有限公司工程项目部与原告签订《保德预拌商品混凝土供应合同书》,约定由原告在该工程中供应预拌商品混凝土。之后
    2023-05-01
    376人看过
  • 工程质量纠纷起诉书范本
    工程质量纠纷起诉书原告:**市**溶剂有限公司法定代表人:申**经理被告:**市建筑工程三公司**分公司法定代表人:尤**经理诉讼请求1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);3、诉讼费等由被告承担;事实与理由二00四年二月二十五日,原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定:由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程,合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸,2005年1月29日,双方又签定一份《工程进度协议》约定:“土建以及安装工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工,每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然
    2023-06-12
    396人看过
  • 最新爱心捐款的倡议书范本
    范文一亲爱的朋友、爱心人士:近年来,我家家运不济,屡遭不幸。先是久病的父亲去年突然辞世,不但留给了我们无尽的悲伤和思念,还留下了大笔的债款。正当我们全家苦苦挣扎、奋力赚钱以期早日偿还父债时,苦难却再一次降临我们已经不幸的家庭——我那凄苦的母亲因为悲伤过度,加上营养不良,竟在一次平常的行走中跌断了脊骨,敲响了死神的大门。刹那间,死亡的阴影再次笼罩在我们姐妹心头,我们抱头痛哭,我们悲痛欲绝,我们刚失去了父亲,我们不能再失去母亲,我们姐妹暗暗下定决心,一定要把母亲从死亡线上拉回来。当您看到这篇倡议书的题目后仍继续往下看,说明您是一个有爱心的人!感谢您对一位白血病重发的花季女孩的关注!二(12)班的龙*平是大坡下垌人,在上期末患重病在高州医院留医,目前已经进行了2个疗程,由于她的父母都已年过半百,在家里务农,生活贫困,无法凑齐挽救她生命所需的巨额医药费。在这个关键时期,我们又怎能眼睁睁地看着一个年
    2023-05-08
    212人看过
  • 拖欠工程款纠纷的答辩状范本
    一、拖欠工程款纠纷的答辩状范本起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司企业性质:集体经营范围:工业与民用建筑.流动资金:169.5万元何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准地址:______县______乡______电话:______________________开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________法定代表人姓名:_________职务:_________被告单位(全称):______市职工教育培训中心地址:________市_______-______路________号事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由:______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下
    2022-01-25
    151人看过
  • 追讨公司欠款起诉书范本及起诉流程是什么
    一、追讨公司欠款起诉书范本追讨公司欠款起诉书原告:xxx(姓名),xxx(性别),xxxx年xx月xx日,汉族,文化程度xxxx,工作单位xxxx,职位xxxx,住址:xxxxxxxxxxxxxxxx被告:xxx(姓名),xxx(性别),xxxx(姓名),xxxx年xx月xx日,汉族,文化程度xxxx,工作单位xxxx,职位xxxx,住址:xxxxxxxxxxxxxxxx请求事项:1、判决被告偿还欠款xxx元及利息XXX元。2、判决被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由:200*年*月*日,债务人***从原告处借走人民币x万元,并当场向原告写下欠条一份。然而,到还款日期后,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务,其行为严重损害了原告的合法权益。现诉请法院判决被告XXX偿还原告XXX人民币x万元,并支付利息,以维护原告合法权益。此致XXXX人民法院原告:xxxXXXX年X月XX日附:1、本诉状副
    2023-06-01
    424人看过
  • 最新的企业拆迁诉求书范本
    企业拆迁诉求书范本原告:xxx,女,汉族,xxxx年xx月xx日生,住址:上海市xxxxx路xxxx村xxx号xxxx室第一被告:xxx,男,汉族,xxxx年xx月xx日生,住址:上海市xxxxx路xxxx村xxx号xxxx室第二被告:上海xxxxx实业有限公司法定代表人:xxxx联系电话:xxxxxxxx地址:上海市xxxxxx区xxxxx路xxxx号xxxx室邮政编码:200000第三被告:上海xxxxxxxx房地产开发有限公司法定代表人:xxxxx联系电话:xxxxxxxx地址:上海市xxxxx区xxxxx路xxxx号xxxx室邮政编码:200000诉讼请求:1.确认三被告签订的关于本市xxxx区xxxx路xxx弄xxx号房屋的拆迁补偿安置协议无效;2.请求法院重新做出拆迁补偿安置;3.本案诉讼费用由三被告共同承担。事实理由:被告二、三于2003年取得原告居住地xxxx路xxxx弄x
    2023-06-02
    257人看过
换一批
#债权债务知识
北京
律师推荐
    展开
    #欠款
    词条

    债务人欠货款,如果债务人与债权人之间没有订立欠条的话,债权人就需要收集其他证据,来证明债权债务合同确实存在。根据最高人民法院审理民间借贷案件的司法解释规定,能够证明债权债务关系确实存在的证据,不只限于借条,还包括了双方的收据、书证、电子证据... 更多>

    #欠款
    相关咨询
    • 玻璃工程款起诉书范文(范本)
      西藏在线咨询 2023-09-15
      起诉工程款拖欠的,一般有6个步骤。分别是: 1、起诉方先写起诉书,准备对方拖欠工程款的证据; 2、起诉方到拖欠工程款一方所在地的人民法院,提起诉讼; 3、人民法院受理案件的,会发送受理通知书; 4、人民法院通知被告举证; 5、人民法院发送传票; 6、人民法院开庭审理,作出判决。
    • 最新债务纠纷起诉书范本
      甘肃在线咨询 2022-05-13
      一、债务纠纷起诉书格式 原告:————性别:————出生年月:————住址:————联系电话:———— 被告:————性别:————出生年月:————住址:————联系电话:———— 诉讼请求: 1、请求人民法院依法判决被告————偿还原告欠款————元; 2、诉讼费用由被告承担。 事实与理由:(写清楚被告欠款的事实跟经过) 此致 ————人民法院 起诉人:———— ————年——月——日 二、最
    • 离婚协议书最新范本女方起诉离婚书范本
      青海在线咨询 2022-04-01
      男方:蓝某某,男,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:____女方:刘某某,女,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:____双方于____年__月认识,于____年__月__日在____登记结婚,婚后于____年__月__日生育一儿子(女儿),名____。现夫妻感情已经完全破裂,没有和好可能,经双方协商达成一致意见,订立离婚协议如下:一、男女双方自愿
    • 于2018年最新离婚起诉书范本
      浙江在线咨询 2021-01-19
      的有关知识,通过上述内容,相信很多人都对
    • 起诉拖欠工资的范本怎样写?
      湖北在线咨询 2022-07-29
      民事起诉状 原告:XXX(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址、联系电话) 被告:XXX(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址、联系电话) 案由: 诉讼请求: 事实和理由: