案件基本情况:
申请人:邱××
被申请人:某房地产有限公司
审理机构:济南仲裁委员会
仲裁请求:赔偿违约金及其他经济损失78347.68元
仲裁结果:被申请人某房地产于裁决生效之日起十日内向申请人支付赔偿款:77451.48元
仲裁裁决书编号:(2005)济仲裁字第002号
以下是本律师在庭审当中发表的代理词:
一、被申请人不能按合同约定时间办理房产证已经构成违约。
被申请人一再强调,之所以没有按时办理房产证,是因为申请人没有及时将办证需要的材料交给被申请人,言外之意只要你按时把有关材料交给我们,我们早就把房产证给你办下来了。但实际情况并非如此。
首先,申请人已经履行了交纳办证所需费用及文件材料的义务。
申请人要特别提请仲裁庭注意,申请人向仲裁庭提交的被申请人出具的办理房产证登记表上,清楚的记载了申请人的合同编号、户型结构、房屋总价款、契税数额、工本费数额等事项,而且登记表的备注1写明:接到我公司通知后持本人身份证到市房管局领取房产证,这句话完全可以证明办房产证所需的材料都已准备齐全,申请人只需等被申请人的通知到房管局领房产证即可。而且,申请人提供的证据表明,申请人已按合同约定向被申请人交纳了办理房产证所必需的8000多元的费用。跟交纳8000多元钱相比,提交身份证复印件等材料无疑只是举手之劳,很难想象,在申请人孩子要上学、急需用房产证去办理落户手续的情况下,申请人会不去做这样简单的事情,这从情理上是讲不通的。事实上,申请人已按约定向被申请人提交了办证所需的所有材料,但被申请人只向申请人出具了办证费用的收据,对于收到的其他材料则没有出具收据。而收到文件材料后不出具收据是所有开发商的惯常做法,决不能因此得出申请人没有递交这些材料的结论。而且,被申请人虽然声称是因申请人没有交全材料导致无法办证,但却没有提交任何证据,而申请人提交的证据却可以基本证明申请人已完全履行了约定义务,根据证据优势规则,应当做出有利于申请人的认定。
其次,被申请人不能办理房产证的真正原因是其自身的手续不全。
依据《城市房地产管理法》、《城市房屋权属登记管理办法》及《山东省城市房屋产权产籍管理办法》及济南市房管局的有关规定,房屋权属登记,应当由被申请人首先进行初始登记,并取得房屋所有权证(以每幢楼为单位),此时的房屋所有权证的所有权人是房地产开发企业,我们习惯上将其称为大房产证。只有开发商取得大房产证以后,房产管理部门才会受理为买受人办理小房产证的申请。这就意味着被申请人应当在申请人提交办理小房产证的材料之前完成这项工作,否则,不管申请人有没有交齐材料,被申请人都在事实上无法履行为申请人办证的义务。因此,我们认为,仲裁庭应当首先去调查被申请人有没有取得大证、什么时候取得的大证,而不应当先调查申请人有没有提交材料或者有没有提交全部的材料,否则,就犯了一个逻辑性的错误。那么,被申请人有没有按时取得大房产证呢?申请人在仲裁庭上多次要求被申请人解释这一问题,但被申请人一直拒绝解释。根据证据规则的规定,负有履行义务的一方应当举证证明自己是否履行了义务,由于办理大房产证是被申请人应当履行的义务,所以,既然被申请人提供不出证据来证明自己已经取得了大证,那就只能认定其在开庭前没有取得大房产证。事实上,被申请人没有及时取得大房产证在某花园几乎是人尽皆知,而这,也正是被申请人一直无法为包括申请人在内的广大的某花园的业主办理房产证的真正原因。
-
房产纠纷四成是由逾期办理房产证引起
379人看过
-
三难题困扰房产证逾期办理纠纷案件审理
348人看过
-
如何应对房产证办理纠纷
480人看过
-
逾期办证和延期交房仍为纠纷焦点
120人看过
-
逾期交房引发房产纠纷增多
113人看过
-
逾期交房、办证:买房纠纷的两大导火索
265人看过
房产证是购房者通过交易取得房屋的合法所有权,可依法对所购房屋行使占有、使用、收益和处分的权利的证件。 房产证包括房屋所有权证和房屋共有权证,是房屋权属证书,是国家依法保护房屋所有权的合法凭证。 房产证由地方人民政府颁发,证书上填写产权人、房... 更多>
-
如何办理房产证逾期办理房产证的责任山西在线咨询 2022-04-12开发商逾期办理房产证的,应由开发商承担逾期办证违约责任,其责任构成要件之一是由于开发商的原因造成的迟延。非属开发商一方原因造成的迟延,即使存在损失,开发商也无需赔偿。但在司法实践中,购房人主张开发商承担逾期办证违约责任,却不需要证明是开发商一方的原因造成的迟延这一责任构成要件,而只需要证明从收楼至取得房产证这一期间超过合同约定或法定的办证期限,就可以推定是开发商一方的原因造成的迟延。
-
房产证纠纷如何维权如何处理房产证纠纷黑龙江在线咨询 2022-08-27关于纠纷如何维权具体如下:按照有关法律和政策规定,发生房地产纠纷后可区别不同情况,通过下列途径解决: 1、凡以房屋为标的物的房屋确权、使用、买卖、租赁、典当、抵押等民事行为发生的纠纷,以及与房屋相关联的房屋装修、装潢、设计、附属设施的归属纠纷,当事人有权直接向人民法院提起民事诉讼。 2、人与被拆人因、安置等发生纠纷,双方协商达不成协议的,由批准拆迁的主管部门或主管部门的同级人民政府裁决,当事人对裁
-
开发商不办房产证逾期怎么办房产证逾期如何办理甘肃在线咨询 2022-04-15开发商逾期不办房产证处理方法 《城市房地产开发经营管理条例》规定:“预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续;现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。”因此,房屋买受人是申请办理房屋所有权证的法定义务人。 《城市房地产开发经营管理条例》还规定了“房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变
-
未办理房产证却存在了房产纠纷,怎么办广东在线咨询 2022-04-14如果你的房子没有房产证的话你怎么整都会有纠纷的可能性,因为你没有具有法律效力的文件能证明这房子是属于你的。最好是让建筑队和开发商要求去给这个房子办理下来房产证。当然前提是开发的这个房子是有五证的,如果这房子压根没有五证的话想办也办不下来。这就俗称小产权房。即黑户!如果没有房产证建议你还是不要买了,这样的房子不安全。如果人家房产商来收房你没有证据人家有权收,当然这是有五证的房子才行。如果这房子压根小
-
房产证纠纷怎么预防房产证纠纷,如何防范房产证的过期江苏在线咨询 2022-04-20该怎么去预防房产证纠纷, (一)勤于查询购房人签合同前应查看清楚,开发商提供的国有土地使用证正本的记事栏中,有无土地被抵押的标注。也可以登录相关网站查询,在北京,可以登录北京市房屋土地权属登记事务中心的网站进行查询。 (二)认真查验文件签约前可以查验国有土地使用证,如果是临时使用证或有抵押,要拒绝签约,或者一定要求开发商签订补充协议,约定开发商保证于xxxx年x月x日之前办理《国有土地使用证》。