如何索赔暂停在建工程
来源:互联网 时间: 2023-05-07 22:13:49 452 人看过

1、如何申请暂停在建工程。暂停施工的索赔应参照当地建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理人签字的暂停施工。

2。因发包人或监理人的行为或失误造成承包人损失和(或)工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),工期延误(即工期索赔):费用索赔的内容视情况而定在不同的停堆条件下。一般包括人工费、设备费、材料费、担保服务费、贷款利息、保险费、利润和管理费。人工成本包括增加工作内容的人工成本、停工损失成本和降低工作效率的损失成本。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等形式。保修服务费:工程延期时,相应增加保修服务费。

3。停工索赔要看谁负责。是承包商自己造成的,不能索赔。是业主造成的,可以索赔。主要是人员成本、设备成本和场地租金,但不能包括利润。上述人员、设备和实际停工的起止时间必须经监理工程师确认,并保存有关资料和图片,供有关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不超过28天天,否则无效。民事诉讼法第二十一条规定,对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与其经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。

根据《民事诉讼法解释》第十八条规定,在确定合同履行地法院管辖权时,应当从三个方面进行处理。当事人在合同中约定履行地的,应当按照约定确定履行地,以确定履行合同的管辖法院。除本条第三款规定的情形外,不考虑合同是否已实际履行,实际履行地点是否与约定不一致。合同对履行地没有约定或者约定不明确的,应当根据争议标的的种类确定履行地。分为三种情形:一是争议标的为支付货币的,收款人所在地为合同履行地;二是争议标的为交付不动产的,不动产所在地为合同履行地;三是争议标的为交付不动产的,不动产所在地为合同履行地,争议标的不是上述支付货币和交付不动产的,如动产、财产权的交付,合同的履行地为履行义务的一方所在地。

3。《民事诉讼法解释》规定了根据合同履行地确定管辖法院的两种特殊情况。第一,当事人在合同中约定了履行地,但没有实际履行的,当事人住所地不在合同约定的履行地的,由被告住所地人民法院直接管辖,第二,当事人在合同中对履行地没有约定或者约定不明确的,以实际交易地为履行地。因此,向法院提起的工程劳动争议诉讼应由工程所在地(即合同履行地)法院管辖。劳动合同履行地不明确的,由用人单位所在地基层人民法院管辖。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月30日 02:55
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同履行地相关文章
  • 建筑工程停工索赔规定
    由于不同的原因所导致的工程工期延误,其所产生的法律责任及承担主体是各不相同的。为此,我国法律法规对此都作出了明确的规定。一、《民法典》有关工程工期可能引起索赔的规定1、《民法典》第798条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。2、《民法典》第800条规定,勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘查人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。3、《民法典》第801条规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。4、《民法典》第803条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料
    2023-04-11
    142人看过
  • 建筑工程停工索赔范本
    索赔单位:福建XX工程建设有限公司监理单位:XX工程管理(集团)有限公司福州分公司宁德项目部致:XX工程管理(集团)有限公司福州分公司宁德项目部索赔的详细理由及经过:我公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程,因2011年8月30日遭受不可抗拒台风‘南玛都’的影响,造成广场右侧已完成边坡挡土墙工程的部分基础及钢筋被滑坡土方掩埋并造成移位长达90多米,具体造成损失工程量如下:一、挡土墙基础垫层:90m(长)×1.3m(宽)×0.1m(厚)=11.7m3;二、机械(小松挖掘机型号230)吊钢筋、清土方、重新浇注基础合计工作台班:壹拾伍小时整(15小时);三、人工清理淤泥方量:32m3;四、挡土墙钢筋被掩埋损失工程量:1.5吨;五、人工重新绑扎挡土墙基础钢筋:3工日×3人=9工日;六、管理费用:我公司用三天时间抢修被掩埋的基础及钢筋。现对以上事项提出索赔。索赔单位负责人(签字):日期:年月日工程
    2023-04-27
    238人看过
  • 项目停工工程款如何索赔
    项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班
    2023-02-25
    88人看过
  • 如何在建设工程中提出违约索赔
    [网友咨询]建设工程违约如何索赔?[律师答问]索赔是指在合同履行过程中,因对方应承担责任而非自身过错造成的实际损失,向对方提出经济赔偿和(或)延长工期的请求。工期索赔有两个方面,承包商工期索赔和业主工期反索赔。承包人工期索赔:指承包人因发包人原因造成工期延误而提出的索赔。承包人提出工期索赔通常有两个目的:一是逃避或推卸其延长工期的合同责任,使其不支付或尽量不支付延长工期的违约金;二是索赔工期延长造成的费用损失。这不是本文的重点。发包人对工期延误的反诉:当工期延误是承包人的责任时,发包人向承包人提出索赔,即承包人应支付延误竣工的违约金。发包人在确定违约金率时,一般应考虑以下因素:工程利润损失;工期延长引起的贷款利息增加;工期延误引起的监理费增加;因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。违约金的计算方法在每份合同文件中均有规定。一般按每延误一天的一定赔偿额计算,累计赔偿额不得超过原总额的10%。
    2023-05-07
    355人看过
  • 建筑工程合同如何索赔
    一、合同索赔的原因1、合同内容变更随着性技术、新工艺的不断发展,业主对项目的要求也越来越高,使设计、施工难度不断增大,而且现场经常会发生不可预见的情况。所以设计人员在设计中尽善尽美,完全不出错是不可能的,往往在施工过程中需要进行设计变更,有时候根据现场情况,工程师也会指示变更施工方法,这就会导致施工费用和工期的变化。2、合同文件(包括技术规范)缺陷有时合同进入实施阶段,才发现合同本身有难以弥补的缺陷,或者语言含糊,或者存在漏洞或矛盾,造成双方理解不一致。这就会造成争议,导致索赔。3、发包人或工程师违约发包人违约主要表现在不按规定提供施工场地、材料、设备,不按时支付工程款;工程师违约主要表现在因不能及时解决问题、工作失误、苛刻检查等原因,造成对正常施工的干扰。4、第三方原因由于与工程有关的与发包人签订或约定的第三方所发生的问题,造成对工程工期或费用的影响,也可以是索赔的起因。5、政策、法规的
    2023-02-20
    461人看过
  • 如何在建设工程审计中进行反索赔
    建设项目审计中如何反索赔,加强管理,降低索赔风险(1)计划管理。对基础设施项目的投资、工期和质量要有一个切合实际的规划,实行限额设计(即初步设计按批准的可行性研究报告和投资估算进行控制,技术设计按计划进行控制)批准的初步设计总概算),以严格控制工程造价,降低结算和付款风险。根据国家计委的规定,自1991年起,由于设计单位的失误、疏漏或扩大规模、提高标准等原因,造成工程静态投资超支的,将按3%-20%的比例减免设计费。(2)招标管理。进一步加强设计、监理和施工过程招投标的规范化,树立全面的招投标理念,推动设计、监理走向市场,监督设计,进一步监督设计质量和进度。禁止在施工的同时进行设计,以免因工程变更给承包人很多索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查,将不合适的承包商和项目经理排除在投标之外。(3)合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵,签订全面可行的合同,充分考虑今后工程施工结算中
    2023-05-02
    192人看过
换一批
#合同履行
北京
律师推荐
    展开

    合同履行地是合同的履行地点。当事人有约定的,按其约定;没有约定的或约定不明确的,标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地;交付不动产的,不动产所在地为合同履行地;而其他标的,履行义务一方所在地就是合同履行地。... 更多>

    #合同履行地
    相关咨询
    • 建设工程暂停施工如何索赔?
      云南在线咨询 2022-12-01
      1、在建工程暂停施工的,施工单位可以与建设单位协商索赔问题。如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任。合同没有约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。 2、协商不成可准备相关证据及诉讼材料向法院提起诉讼。胜诉之后,如果对方
    • 在建工程暂停施工怎么索赔
      山东在线咨询 2022-10-18
      1、在建工程暂停施工的,施工单位可以与建设单位协商索赔问题。如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任。合同没有约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。 2、协商不成可准备相关证据及诉讼材料向法院提起诉讼。胜诉之后,如果对方
    • 建筑工程停工索赔如何处理
      湖南在线咨询 2022-01-29
      停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润,以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。 停工索赔分为两个方面:1、如果是承包商的原因造成停工,业主是否进行索赔,要看停工是否会影响到
    • 在XX程暂停施工怎么索赔
      湖南在线咨询 2022-06-29
      1、在建工程暂停施工的,施工单位可以与建设单位协商索赔问题。如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任。合同没有约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。 2、协商不成可准备相关证据及诉讼材料向法院提起诉讼。胜诉之后,如果对方
    • 工程停工如何索赔
      青海在线咨询 2022-10-14
      项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。 当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决