发包人代表的行为引起的索赔有哪些
来源:互联网 时间: 2023-03-23 16:10:30 399 人看过

发包人代表的行为引起的索赔主要包括:

1、发包人代表委派的具体管理人员没有按合同规定提前通知承包商,对施工造成影响。

2、发包人代表发出的指令、通知有误。

3、发包人代表未按合同规定及时向承包商提供指令、批准、图纸或未履行其他义务;此种情况实践中经常发生,特别是边施工边设计工程,常常处在等图施工的局面。

4、发包人代表对承包商的施工组织迸行不合理干预。

5、发包人代表对工程苛刻检查、使用与合同规定不符的检查标准进行检查、过分频繁的检查、故意不及时检查。

一、工程款不给怎么起诉

在现实生活中经常会遇到一些施工企业拖欠工程预算的问题,不交工程款成为广大承包商面临的一大难题。1、向当地劳动仲裁部门申请仲裁;2、向地方法院起诉;3、工程款拖欠是指在建设工程中,发包人未按合同或结算报告支付工程款,致使承包人工程违约的行为;4施工企业引进资金、垫资承包的现象导致工程款拖欠问题日益严重。

二、建筑施工事故赔偿责任的主体是什么

建筑施工事故赔偿责任的主体:

1、建设工程直接承包的,发包人将建设工程承包给不具备相应资质条件的承包人或者个人,建设工程实行总承包的,总承包人违反规定将建设工程肢解承包给不具备相应资质条件的承包人或者个人,造成建设事故人身损害赔偿的,承包人或者个人和发包人为赔偿责任主体,并承担连带责任。当工伤赔偿纠纷进入仲裁或诉讼程序时,发包人列为第三人,发包人列为共同被告。

2、总承包商将工程分包给或合法分包给不具备相应资质的单位或个人,导致分包商或分包商发生施工事故的人身损害赔偿。分包商和总承包商、分包商和分包商是赔偿责任的主体,并承担连带责任。总承包赔偿纠纷进入仲裁或诉讼程序时,总承包商或分包商被列为第三人。总承包商或分包商在形成员工损害赔偿纠纷诉讼时是共同被告。

3、承包人将承包的建筑工程分包给不具备相应资质的单位或个人,导致分包人发生建筑事故的人身损害赔偿,分包人和承包人为赔偿责任主体,并承担连带赔偿责任。当工伤赔偿纠纷进入仲裁或诉讼程序时,承包商被列为第三人。承包成员工损害赔偿纠纷诉讼时,承包商为共同被告。

4、建筑施工企业转让、贷款资质证书或者以其他方式允许他人以企业名义承包工程的,接受转让人、贷款人或者以其企业名义发生建筑事故的人身损害赔偿、转让人、贷款人、贷款人、贷款人为赔偿责任主体,并承担连带赔偿责任。当工伤赔偿纠纷进入仲裁和诉讼程序时,转让方和贷款人允许借款人列为第三人。转让成员工损害赔偿纠纷诉讼时,转让纷诉讼时,允许借款人列为共同被告。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月14日 19:25
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多申请仲裁相关文章
  • 发包人代表的职责
    法律综合知识
    1.雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。2.发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分,对这方面的争执做出裁决,对他们的工作进行协调,并承担管理和协调失误造成的损失。3.及时做出承包人履行合同所必需的决策,如下达指令,履行各种批准手续、做出认可、答复请示,完成各种检查和验收手续等。4.提供施工条件,如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。5.按合同规定及时支付工程款,及时接收已完工程等。6.按解析所说为发包人和工程师对各承包人和供应商的工作协调。一、工程款的优先受偿权问题被执行人行使建设工程款优先受偿权有以下几个问题需要注意:一是主体方面.第三人是指某建设工程的第一承包施工人,不包括总承包项下的分包人或转包人。二是客体方面.承包人只能就其承包的建设工程、发包人未支付的工程价款行使优先受偿权,包括承包人独立完成的、参与完成的建设工程,不包括发包人因其他原因
    2023-06-25
    401人看过
  • 引起继承权丧失的行为包括哪些
    根据我国《民法典》第一千一百二十五条的规定,继承人有下列行为之一的,即丧失继承权:(1)故意杀害被继承人的。继承人故意杀害被继承人是一种严重的犯罪行为,不论动机如何,不论是既遂还是未遂,均应确认其丧失继承权。而且,继承人故意杀害被继承人的,即使被继承人以遗嘱将遗产指定由该继承权继承的,仍可确认遗嘱无效,依法剥夺其继承权。(2)为争夺遗产而杀害其他继承人的。理解该条要注意的是,继承人应当是故意杀人,动机必须是争夺遗产,而被杀害者是其他继承人。继承人只要有故意杀人行为,不论是既遂还是未遂,均应确认其丧失继承权。而且,继承人为争夺遗产而故意杀害其他继承人的,即使被继承人通过遗嘱将遗产指定该继承人继承,仍可确认遗嘱无效,依法剥夺其继承权。(3)遗弃被继承人的,或者虐待被继承人情节严重的。继承人虐待被继承人情节是否严重,可以从实施虐待行为的时间、手段、后果和社会影响等方面认定。虐待被继承人情节严重的
    2023-02-21
    174人看过
  • 分析发包人行为对索赔的责任问题
    发包人行为引起的索赔有:1、发包人提供的招标文件中有错误、遗漏或与实际情况不符,造成承包人中标后的经济损失;2、发包人未按合同规定交付施工现场;3、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、地面清除、架空和地下障碍物清除,导致施工现场不具备或不完全具备施工条件;4、发包人未按合同规定将施工所需的水、电、通信线路从施工现场外接至约定地点,无法保证施工期间的正常需要;5、发包人未按合同开通施工现场与城乡公共道路的通道或施工现场的主要交通干道,不能保证施工期间道路畅通,不能满足施工运输的需要。根据相关法律规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。工伤引起的残疾如何索赔劳动者遭遇工伤而导致残疾的,在工伤认定结论下来之后,可以申请劳动能力鉴定,之后向所在地的社保经办机构提交申请资料(一般有
    2023-07-07
    454人看过
  • 工程索赔指承包人向发包人的索赔
    工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补
    2023-08-09
    220人看过
  • 保费欠条引起的索赔纠纷问题有哪些
    原因一般有:故意违约、无意违约、保险从业人员为谋取私利而违约。《中华人民共和国民事诉讼法》第二条中华人民共和国民事诉讼法的任务,是保护当事人行使诉讼权利,保证人民法院查明事实,分清是非,正确适用法律,及时审理民事案件,确认民事权利义务关系,制裁民事违法行为,保护当事人的合法权益,教育公民自觉遵守法律,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业顺利进行。第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。
    2023-06-11
    77人看过
  • 一次代理行为引起的思考
    销售代理制由于可以实现生产企业快速资金流,且可以利用代理商销售渠道迅速进入各地网点销售,而代理商可也可利用厂家的产品、技术、区域政策保护而达到赢利的目的,故这是一种对产、销双方都有好处的行为,也为众多厂商而共同追捧。以下介绍的是一个代理商的一次代理行为。事件回顾:A经销商地处某省会城市,原为某婴幼儿产品代理商,做的比较成功,可谓是不声不响赚钱于其中,2002年末该公司与另一自然人合作增资,需要增加项目。X公司原为精细化工企业,携十几年原始积累成果杀回南方,涉足药品行业,由于GMP认证之硬性规定,该公司药品项目不能快速的切入市场,没有销售,就意味着亏损,该公司为盘活南方资产,又有精细化工背景优势,即决定先进入日用化妆品行业,经概念整合,推出一套精油系列日化产品,因季节原因,以洗浴类产品为主,一款皂、一款沐浴露、一款洗面奶,以皂类为市场突破口,定位在商超销售模式,中高档价位,产品生产采用OEM
    2023-06-08
    121人看过
  •  非法行医引发严重事故的表现有哪些?
    严重违规行为包括导致患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍;导致甲类传染病传播、流行或存在传播、流行的危险;使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械,足以严重危害人体健康;非法行医被卫生行政部门行政处罚两次后,再次非法行医;以及其他情节严重的情况。以下情况可被视为情节严重:1.导致患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍;2.导致甲类传染病传播、流行或存在传播、流行的危险;3.使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械,足以严重危害人体健康;4.非法行医被卫生行政部门行政处罚两次后,再次非法行医;5.其他情节严重的情况。非法行医事故严重程度划分标准非法行医事故严重程度划分标准是医疗事故处理中的一项重要内容,该标准主要依据患者人身损害程度、经济损失程度以及对医疗活动正常进行的影响程度进行划分。根据《医疗事故处理条例》第三条的规定,医疗事故分为四个等级,分别是一
    2024-01-04
    249人看过
  • 真正引发隐私泄露的行为有哪些?
    侵犯个人隐私权的行为有:(1)未经公民许可,公开其姓名、肖像等;(2)非法侵入、搜查他人住宅,或以其他方式破坏他人居住安宁;(3)非法跟踪他人,监视他人住所,安装窃听设备,私拍他人私生活镜头,窥探他人室内情况;(4)非法刺探他人财产状况或未经本人允许公布其财产状况;(5)私拆他人信件,偷看他人日记,刺探他人私人文件内容,以及将他们公开;(6)调查、刺探他人社会关系并非法公诸于众;(7)干扰他人夫妻性生活或对其进行调查、公布;(8)将他人婚外性生活向社会公布;(9)泄露公民的个人材料或公诸于众或扩大公开范围;(10)收集公民不愿向社会公开的纯属个人的情况。侵犯隐私权的处罚有哪些呢?《刑法》第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅,或者非法侵入他人住宅的,处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权,犯前款罪的,从重处罚。第二百四十六条以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严
    2023-08-05
    135人看过
  • 以租代征以租代表有哪些行为
    以租代征的具体表现如下:1、土地使用者或个人直接与村委会签订租赁土地的协议;2、基层政府直接租赁农村集体土地;3、基层政府转租农村集体土地;4、基层政府作为土地租赁中介促进土地租赁;5、村子自己租承包地;6、村委会租用农民承包的土地进行非农建设。“以租代征”和土地流转有何不同农户要如何甄别1、流转的土地是不能改变土地使用用途的,如果是基本农田甚至不能用做养殖,更不能用来搞房地产或者盖别墅等等。因为利益的驱使,往往租来的土地就是搞房地产开发的。2、土地流转必须是自愿的、不能强迫农户进行流转,更不能用欺骗和暴力等违法手段进行流转,这样流转的土地也不受法律保护的。3、土地流转的收益完全归承包方所有,这样也是为了保护农户的利益,因为往往流转土地后农户就失去了稳定可靠的生活来源只能另谋出路,这些土地收益能让农户有所补偿。4、以租代征是明确的违法行为,规避了耕地占补平衡,踩了18亿亩耕地的红线,规避了
    2023-08-07
    403人看过
  • 哪些侵权行为引起国家赔偿
    行政机关、看守所、监狱管理机关等在行使职权的时候,有侵犯公民人身权、财产权的时候,会引起国家赔偿。《中华人民共和国国家赔偿法》第三条行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:(一)违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的;(二)非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的;(三)以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的;(四)违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的;(五)造成公民身体伤害或者死亡的其他违法行为。第四条行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯财产权情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:(一)违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚的;(二)违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的;(三)违法征收、征用财产的;(四)造成财产损害的其他违法行为
    2023-02-26
    128人看过
  • 债务人行为引起债权人代位权的出现
    债权人享有的代位权是指债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的行为造成的。所谓债权人的代位权,是指债务人应当行使却不行使其对第三人(次债务人)享有的权利而有害于债权人的债权时,债权人为保全自己的债权,可以自己的名义代位行使债务人的权利。什么是债权人行使代位权的效力债权人行使代位权,法院认为代位权成立的,债权人接受履行后,债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权利义务终止。根据2021年实施的《民法典》第五百三十七条规定,人民法院认定代位权成立的,由债务人的相对人向债权人履行义务,债权人接受履行后,债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权利义务终止。债务人对相对人的债权或者与该债权有关的从权利被采取保全、执行措施,或者债务人破产的,依照相关法律的规定处理。《中华人民共和国民法典》第五百三十五条因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利,影响债权人的到期债权实现的,债权人可以向人民
    2023-07-15
    329人看过
  • 由人大代表中途离席引发的思考
    据报载,11月12日,在一次由广州市人大常委会组织的对该市环保局的调研中,该市人大代表、广州大学法学院院长邓成明在发言中指出广州市的环境存在问题,话未说完,市环保局丁红都局长便立即插话表示反对,并极力为该局的工作辩护。邓成明代表认为这是对人大代表的不尊重,也是对自己人格的不尊重,继而愤然离席,而环保局长则强调双方都享有平等的话语权,自己这样做并无不妥。事件很小,起因经过也很简单,但是由此却引发了人们对人大代表履行职责的思考。人大代表与政府部门领导是不是享有平等的话语权?政府部门领导是一种职务,假设人大代表也是一般性职务,两者互不隶属,就某些问题发表各自观点,应该是平等的。但是,人大代表是具有双重身份的,这双重身份就体现在,担任人大代表的人一方面是普通公民,作为公民,他享有相应的知情权,并有权对政府进行监督。另一方面,当他以人大代表的身份出现时,是作为国家权力机关的人大的成员,根据《代表法》
    2023-04-24
    447人看过
  •  发包人代表的责任与义务
    发包人雇用工程师全面负责发包人合同的履行,并对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分。工程师有责任协调各方的合作,及时做出承包人履行合同所必需的决策,并提供施工条件。发包人和工程师有责任对各承包人和供应商之间的工作进行协调,并对他们的工作进行裁决,承担管理和协调失误造成的损失。此外,发包人和工程师还需按合同规定及时支付工程款,及时接收已完工程等。将工程师雇用并委托其全面负责发包人合同的履行。2.发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分,对这方面的争执做出裁决,对他们的工作进行协调,并承担管理和协调失误造成的损失。3.及时做出承包人履行合同所必需的决策,如下达指令,履行各种批准手续、做出认可、答复请示,完成各种检查和验收手续等。4.提供施工条件,如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。5.按合同规定及时支付工程款,及时接收已完工程等。6.按解析所说为发包人
    2024-01-21
    348人看过
  • 哪些行为会引发抢劫罪的犯罪
    盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪会转化为抢劫罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十九条规定:犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。抢劫罪的犯罪构成(一)客体要件:本罪侵犯的客体是公私财物的所有权和公民的人身权利。对于抢劫犯来说,最根本的目的是要抢劫财物,侵犯人身权利,只是其使用的一种手段。正因为如比,本法把抢劫罪规定在侵犯财产罪这一章。(二)客观要件:本罪在客观方面表现为行为人对公私财物的所有者、保管者或者守护者当场使用暴力、胁迫或者其他对人身实施强制的方法,强行劫取公私财物的行为。这种当场对被害人身体实施强制的犯罪手段,是抢劫罪的本质特征,也是它区别于盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪和敲诈勒索罪的最显著特点。(三)主体要件:本罪的主体为一般主体。依刑法第17条规定,年满14周岁并具有刑事责任能力的自然人,均能构成该罪的主体
    2023-08-02
    496人看过
换一批
#仲裁程序
北京
律师推荐
    展开

    申请仲裁是指由双方当事人协议将争议提交(具有公认地位的)第三者,由该第三者对争议的是非曲直进行评判并作出裁决的一种解决争议的方法。仲裁异于诉讼和审判,仲裁需要双方自愿。... 更多>

    #申请仲裁
    相关咨询
    • 引起行政赔偿的行为包括哪些
      海南在线咨询 2023-08-14
      行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列情形之一的,受害人有取得赔偿的权利: 1、违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的; 2、非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的; 3、以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的; 4、违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的; 5、违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚
    • 引发离婚的过错行为有哪些
      陕西在线咨询 2022-05-23
      离婚过错方的过错行为如下: 1.重婚。重婚具有两种形式:法律上的重婚,即前一婚姻未解除,又与他人办理结婚登记手续而构成的重婚。事实上的重婚:即前一婚姻未解除,又与他人以夫妻名义(或关系)共同生活,虽未办理结婚登记手续,但事实上已构成重婚。 2.存在家暴的行为。 3.遗弃或者虐待家庭成员。 4.与他人同居。
    • 引起工程索赔的主要原因有哪些
      上海在线咨询 2023-12-18
      工程索赔的原因大致如下: 1.不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的 不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣。不可抗力是指施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害,包括地震,海啸,水灾,以及国家政策的变化等。 2.发包人违约引起的 发包人违约通常表现为没有为承包人提供约定的施工条件,未按照合同约定的期限和数额付款等,监理人未能按照合同约定完成工作。 3.合同错
    • 建设工程转包或肢解后分包的行为对发包人的损害赔偿有哪些具体表现
      香港在线咨询 2022-02-15
      建设工程的转包或肢解后分包的行为具有很大的危害性。主要有以下几个方面: (一)一些建筑企业,利用自已具备相应资质的便利条件,进行投标、竞标,中标后与发包人订立承包合同完成后,将其承包的工程压价转包或者将工程肢解后分包给他人,从中牟取不正当利益。承包人擅自将其承包的工程转包或肢解后分包他人,违背了发包人的意志,损害了发包人的利益。 (二)工程的非法转包或肢解后分包,事实上形成了“层层扒皮、雁过拔毛”
    • 毁坏名誉权行为代表的是哪些行为
      海南在线咨询 2022-11-20
      毁坏名誉权行为是指以下这些行为: 1、以书面、口头等形式宣扬他人的隐私,或者捏造事实公然丑化他人人格,以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉,造成一定影响的。 2、以书面、口头等形式诋毁、诽谤法人名誉,给法人造成损害的。 民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。 名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。