可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形主要包括哪些-法师兄

可以作为承包商施工机械使用费索赔的情形主要包括哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-02 19:41:10 177 人看过

a、由于完成工程师指示的，超出合同范围的工作所增加的施工机械使用费;

b、由于非承包商的责任导致的施工效率低增加的施工机械使用费;

c、由于业主或工程师原因导致的机械停工的窝工费。

相关法律知识：

《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定

第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体管理办法由国务院规定。

有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当及时修订。

第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。

第五十四条建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。

建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。

第五十五条建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第五十六条建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

第五十七条建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

业主
承包商施工索赔的内容有哪些，业主反索赔的内容有哪些

一、承包商施工索赔的内容有哪些1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的，增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。2、工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面，应分别编制，因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延，不仅应给承包商适当地延长工期，还应给予相应的费用补偿。3、加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令（其原因应非承包商的任何责任和原因引起），会导致施工成本增加，引起索赔，此按FIDIC合同条款规定，可采取奖励方法解决施工的费用补偿，激励承包商克服困难，提前（或按时）完工。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔

2023-02-24

85人看过
不可抗力
工程变更引起的索赔包括哪些情形

根据发生的原因不同，分六种情况：1、外部环境：由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。2、不可抗力：因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。3、工期变化：由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。4、价格变化：物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。5、工程保险：施工单位在遭受损失时，根据投保的内容，在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。6、其他：合同约定的其他索赔条款。一、工程索赔程序是怎样的？1、首先，索赔事件发生时，承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书，并抄送业主。意向书中应包含索赔事件涉及的工程项目(结构物名称)，索赔事件发生的依据，索赔费用估算。2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存，当时记录包括事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、

2023-03-01

100人看过
法律综合知识
承揽的工作包括哪些，承揽工作可以由第三人完成的情形有哪些

承揽的工作包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等。承揽人可以由第三人完成的情形有辅助性工作的完成。第三人完成辅助性工作时，应当就完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。一、承揽的工作包括哪些承揽的工作包括：1.加工2.定作3.修理4.复制5.测试6.检验这里列举的只是六种主要的承揽工作，现实中的承揽合同并不限于这几项，凡符合承揽合同定义的合同行为都属于承揽合同所调整的承揽工作。法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百七十条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。二、承揽工作可以由第三人完成的情形有哪些承揽工作可以由第三人完成的情形主要是辅助性工作。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，产生两个法律关系：一是定作人同承揽人之间的承揽合同关系;二是承揽人同承担承揽任务的辅助

2023-06-04

289人看过
商标
不能作为商标使用的标志包括哪些

仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;缺乏显著特征的。不能作为商标使用的标志包括哪些?不能作为商标使用的标志包括县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名;仅有本商品的通用名称、图形、型号的;仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;缺乏显著特征的。《商标法》第十条：下列标志不得作为商标使用：(一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的，以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;(二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的，但该国政府同意的除外;(三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外;(四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外;(五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相

2023-04-27

463人看过

业主
索赔利润的承包商可以得到哪些情况

1、工程师或业主提供的施工图或批示错误；2、业主未能及时提供施工现场；3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误；4、不可预见的自然条件；5、服从工程师的指示进行试验，或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰；6、因业主违约，承包商暂停工作及终止合同；7、应属于雇主承担的风险等。反索赔有哪些情形施工索赔包括索赔和反索赔，一般将承包方向发包方提出的补偿要求称为索赔，而将发包方向承包方进行的索赔称反索赔。反索赔的主要内容包括以下几个方面：1、延期工期的反索赔。2、工程施工质量缺陷的反索赔。3、合同担保的反索赔。4、发包方其他损失的反索赔。《建筑法》第五十四条规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以

2023-08-06

99人看过
勘察设计
机械租赁的包括哪些

一、机械租赁的包括哪些（一）工程机械设备租赁、挖掘机租赁、吊车租赁、汽车租赁、客车租赁、建筑工程设备租赁、发电机组租赁；新型交通设施的研发；新型建材的研发；高低压成套设备研发；建筑施工器材、材料、筑路材料的研发、销售；维修、销售：建筑器材；二手工程机械设备、二手汽车的收购、销售；销售：建筑、筑路材料，木材，钢材，通讯材料，消防器材；普通货物运输，搬运装卸服务；土石方工程；道路、桥梁工程的施工、设计咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）机械设备的租赁、销售、安装（法律法规规定需专项审批的，在未批准前不得开展经营活动）；（三）建筑机械设备租赁；建筑工程施工、室内装饰装修工程设计与施工、水暖安装工程施工、安防工程施工、照明工程施工、园林绿化工程施工；批发零售：建筑材料。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。二、机械租赁公司注册怎么注册公司注册的流程

2023-06-04

433人看过
业主
承包商向业主的索赔包括什么内容

一、承包商向业主的索赔包括什么内容承包商向业主的索赔包括以下内容：1.业主未能及时向承包商提供指令或指令错误；2.业主未按合同时间提供图纸；3.业主延期开工或暂停施工；4.业主没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化；5.业主对工程质量的检验影响施工正常进行；6.业主没有按照合同时间支付工程预付款和进度款；7.业主供应的材料设备不合格。二、物业合同纠纷可以仲裁吗物业合同纠纷可以仲裁，双方发生纠纷后，依照物业管理公司中的仲裁条款或者纠纷发生后自愿订立的仲裁协议，将纠纷提请有管理权的仲裁机构进行裁决以解决纠纷的方式。另外，业主可以与物业管理公司依据有关的法律、法规以及业主公约和物业管理合同的规定，自愿平等地进行磋商，进而解决管理纠纷。还可以将纠纷提交给第三人，由第三人来主持双方进行协商，促成双方在自愿平等的基础上达成调解协议。——般调解可分为民间调解、行政调解和司法调解三种。三、承包商索赔成立

2023-05-06

181人看过
业主
承包商索赔的主要内容

一、承包商向业主的索赔包括哪些内容承包商向业主的索赔包括的内容：1.合同文件的缺陷引起的索赔；2.业主违约引起的索赔；3.施工现场条件的变化引起的索赔；4.工程变更引起的索赔；5.工程师指令引起的索赔；6.特殊风险引起的索赔；7.其他承包商干扰引起的索赔；8.其他第三方原因引起的索赔。二、承包商索赔的程序1.提出索赔意向通知索赔事件发生28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。2.提交索赔申请报告及有关资料发出索赔意向通知后，承包方应抓紧准备索赔的证据资料，包括事件的原因、对其权益影响的资料、索赔的依据，以及其他计算出该事件影响所要求的索赔额和申请工期延期的天数，并在28天内向监理工程师提交索赔申请报告及有关资料。3.审核索赔申请监理工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，在28天内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在28天内未给予答复或未对承包方作进一步要求，

2023-06-05

241人看过

票据追索权
票据追索适用的情形包括哪些

汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。汇票到期日前，有下列情形之一的，持票人也可以行使追索权：（一）汇票被拒绝承兑的；（二）承兑人或者付款人死亡、逃匿的；（三）承兑人或者付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的。票据追索权的行使期限过期怎么办未按照规定期限通知的，持票人仍可以行使追索权。因延期通知给其前手或者出票人造成损失的，由没有按照规定期限通知的汇票当事人，承担对该损失的赔偿责任，但是所赔偿的金额以汇票金额为限。票据追索权是指持票人在汇票到期不获付款或期前不获承兑或者有其他法定原因时，对于其前手（背书人、出票人以及其他债务人）可以请求偿还汇票金额、利息及费用的权力。《中华人民共和国票据法》第六十一条【追索权的发生】汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。汇票到期日前，有下列情形之一的，持票人也

2023-08-01

152人看过
工程承包
主要职责工程承包商包括哪些方面？

建设工程合同的类型主要有建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节，也是保证建设工程质量的基础环节。建设工程设计合同是承包方进行工程设计，委托方支付价款的合同。建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位，也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的，明确双方相互权利义务的协议。建设工程的承包主要有三种类型：（1）基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程路和铁路建设下建筑工程梁、港口和岸上建筑场工程水排水工程力工程历史或名胜古典建筑工程、园林工程等。（2）以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。（3）制造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等。工程类承包承揽的付款方式有哪些1、项目无工程预付款。工程款按形象进度支付已完成工程量的80％进度款，工程竣工验收合格办理完结算

2023-07-04

303人看过
法律综合知识
可撤销合同主要包括哪些情形

所谓可撤销合同，乃是指因存在下列特殊情况而设立之契约：其一，存在严重误解。基于严重误解所实施的民事法律行为，行为人有权依据相关法规向当地人民法院或相关仲裁机构提出请求，请求撤销该民事法律行为；其二，出现明显的不公。若一方当事人趁另一方当事人处于危机困境、无力做出明智的判断等状态之下，使得该民事法律行为在订立时显露出极其不公的状况，则遭受损失的一方可请求当地人民法院或相应仲裁机构予以撤销此项合约；再次，存在欺诈行为。当一方当事人通过欺骗手段，使对方当事人在违背自身真实意愿的情况下做出了民事法律行为，则受骗一方当事人有权依据法规向当地人民法院或相关仲裁机构提出申请，请求撤销该民事法律行为；最后，受到威胁。倘若一方当事人或第三方当事人利用威胁的手段，强迫对方当事人做出违背自身真实意愿的民事法律行为，则在遭受强制力威胁的一方当事人有权依照法规向当地人民法院或相关仲裁机构提起诉讼，请求撤销这份合约。

2024-07-22

138人看过
工程反索赔
开发商向承包商提出反索赔的情形有哪些

开发商向承包商提出反索赔具体主要有以下几种：1、工程质量问题反索赔。因承包商的施工质量不符合工程施工规范或工程施工图纸的要求，或在保修期内未完成应该负责修复的工程时，开发商应向承包商提出索赔。2、拖延工期反索赔。3、经济担保反索赔。4、保修金反索赔。5、开发商其他损失的反索赔。一、拖延工期如何索赔拖延工期的索赔如下：1、有约定的按照合同约定赔偿；2、没有约定或约定不明确的可以按照实际造成的损失赔偿，赔偿时其金额但不得超过实际损失的30%。一、工期索赔和费用索赔包括：1、人工费，完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；2、材料费，由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；3、施工机械使用费，由于完成额外工作增加的机械使用费；4、分包费用，分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔；5、现场管理费，承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员

2023-04-10

87人看过

业主
承包商可以得到利润索赔的情形有什么

1、工程师或业主提供的施工图或批示错误；2、业主未能及时提供施工现场；3、合同规定或工程师通知的原始基点、基准线、基准标高错误；4、不可预见的自然条件；5、服从工程师的指示进行试验，或由于雇主应负责的原因对竣工试验的干扰；6、因业主违约，承包商暂停工作及终止合同；7、应属于雇主承担的风险等。承包商申请的变更1、承包商提出变更建议。承包商认为如果采纳其建议将可能：1）加速完工；2）降低业主实施、维护或运行工程的费用；3）对业主而言能提高竣工工程的效率或价值；4）为业主带来其他利益。2、承包商应自费编制此类建议书。3、如果由工程师批准的承包商建议包括一项对部分永久工程的设计的改变，通用条件的条款规定如果双方没有其他协议，承包商应设计该部分工程。如果他不具备设计资质，可以委托有资质单位进行分包。《建筑法》第五十四条规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作

2023-07-26

359人看过
不可抗力
承包商在哪些情形下可以要求工期延长？

承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期：1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期。3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工程工期。4、发包人在履行合同中变更设计，造成承包人停工、援建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量。5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因，致使承包人无法在短期内恢复履行合同的。什么情况下单位能主张工期顺延1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行。3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。4、

2023-08-12

488人看过