工程竣工后如何追究违约责任-法师兄

工程竣工后如何追究违约责任

来源：互联网时间： 2023-05-02 20:04:51 336 人看过

1、有关规定

当事人在适用建设工程示范文本时，在处理总承包合同第三十五条违约条款时，未按要求在专用条款中对逾期竣工罚款作出具体规定，造成合同中对逾期竣工责任约定不清。应适用相关法律来处理这种情况。第七章有一系列相应的规定。相关法律法规司法解释第八条规定，发包人解除合同的权利可以解除承包人逾期竣工的违约责任。第十条规定，合同解除后，建设工程竣工质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；建设工程竣工质量不合格的，参照本解释第三条的规定办理。因一方违约导致合同终止的，违约方应当赔偿给对方造成的损失。然而，很难掌握损失计算的标准实践。在处理时，当事人可以自行证明损失，也可以要求按利息计算。司法解释第十八条规定了三个具体的利息处理起始标准，即：（一）建设工程实际交付的，以交付日为准；（二）建设工程未交付的，以提交竣工结算文件日为准；（3）建设工程未交付，工程价款未结算的，以起诉之日为准。我认为，按照司法解释第十八条的规定来处理这个问题，比较切合实际。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同终止相关文章

法律综合知识
工程未按时竣工合同违约责任是什么？

一、工程未按时竣工合同违约责任是什么？工程未按时完工的，如果合同有约定的，按合同约定支付违约金，合同没有约定的，按实际损失进行赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、建筑工程逾期怎么处理承包方

2024-01-31

95人看过
仲裁机构
工程逾期竣工违约责任纠纷怎么处理

工程逾期竣工违约责任纠纷的处理方式如下：1.协商合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。2.调解合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解如，一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解，而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。3.仲裁合同当事人协商不成，不愿调解的，可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。诉讼一、融资租赁合同纠纷怎样解决1、协商合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。2、调解合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解如，一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解，而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。3、仲裁合

2023-03-05

346人看过
调解委员会
如何追究工厂倒闭责任

职工遇到工厂倒闭可以向用人单位要求经济补偿金，单位不支付且未注销营业执照的，职工可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，已经注销的，可以直接向人民法院起诉。一、用人单位和劳动者发生争议如何处理（1）协商。劳动者与用人单位在平等、公平、自愿、合法的前提下，可以自行协商处理。（2）申请调解。劳动者可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。（3）仲裁。如果没有达成调解协议或者拒绝调解而要求仲裁的，可以申请仲裁。如果劳动者不愿意由劳动争议调解委员会调解，或者本单位没有劳动争议调解委员会的，劳动者可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。（4）起诉。如果劳动者对劳动者仲裁委员会的裁决不服，可以向人民法院提起诉讼。二、哺乳期单位安排上夜班,可以告吗哺乳期单位安排上夜班，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的可以向人民法院起诉。用人单位不得安排哺乳期女职工延长工作时间和夜班劳动。用人单位应当在每天的劳动

2023-04-03

299人看过
法律综合知识
保密协议违约责任如何追究法律责任

一、保密协议违约责任如何追究法律责任关于违反保密协议所可能引发的法律后果，具体包括三个方面：首先是民事责任，企业有权利要求违反保密协议的员工就其违约或侵权行为对企业所造成的实际损害进行赔偿；其次是行政责任，即由国家工商行政管理部门依法采取相应措施，强制制止违法行为，并可在具体情形下决定是否予以罚款，罚款金额上限为人民币一万元至二十万元之间；最后是刑事责任，若违反保密协议的行为达到了严重程度，则可能触犯我国《刑法》中有关侵犯商业秘密罪的相关条款。至于保密协议的重要性和作用，主要体现在以下四个方面：第一，通过签订保密协议，能够有效防止劳动者将用人单位的商业机密、知识产权等重要保密信息对外泄露，从而保障用人单位的合法权益免受侵害；第二，在劳动者遵守保密协议约定的前提下，用人单位应给予合理的经济补偿，实现双方权利与义务的平衡；第三，签订保密协议有助于抵制不正当竞争行为，维护社会经济秩序的稳定；第四

2024-07-29

399人看过

合同诈骗
中介违约责任如何界定与追究

若中介未在合同中明确约定赔偿损失, 且违反合同约定的情况下, 应按照中介违约给对方实际造成的损失计算赔偿, 包括已得利益损失和可得利益损失。不过, 中介的不可预见损失不需要赔偿。若中介未在合同中明确约定赔偿损失,且违反合同约定的情况下,应按照中介违约给对方实际造成的损失计算赔偿,包括已得利益损失和可得利益损失。不过,中介的不可预见损失不需要赔偿。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。合同中未明确约定赔偿损失中介如何赔偿？根据素材1，合同诈骗的赔偿数额以造成的实际损失为限。同时，根据《刑事诉讼法》第一百零一条规定，被害人由于被

2023-09-17

296人看过
法律综合知识
工程合同违约金是否可以追究法律责任

一、工程合同违约金是否可以追究法律责任工程合同违约金的约定是双方当事人可以自由的约定具体的违约金的支付的金额，施工违约合同协议书是需要承担违约金或者是利用一些其他的方式来承担一定的违约责任的。在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。《民法典》第五百八十二条履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，

2023-10-08

90人看过
法律综合知识
追究侵权责任与违约责任

一、追究侵权责任与违约责任追究侵权责任与违约责任是可以的，但是不可以同时追究侵权责任与违约责任。根据《民法典》第一百八十六条规定：因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。由此可见，违约责任和侵权责任只可以选择适用，不能同时承担违约责任和侵权责任。二、主张违约责任的诉讼时效主张违约责任的诉讼时效是三年。《民法典》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、违约与侵权的区分违约与侵权的区分是：违法性不同，行为主体不同，侵犯的客体范围不同。侵权行为指的是侵犯他人的人身财产或知

2023-08-30

399人看过
合同违约责任
施工合同违约责任追究包括哪些？

违约责任追究，是指当事人在合同中或者合同订立后，因一方违约而要求另一方承担违约责任的行为。施工合同违约责任追究包括要求对方继续履行、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金、执行定金罚则等措施。继续履行，又称实际履行或强制履行，是指当事人一方违约的，对方有权请求人民法院或仲裁机构作出判决或裁决，强迫违约人按照合同履行义务。停止违约行为，是指当事人一方违约的，对方可以要求其停止违约行为;违约人也应当主动停止违约行为;人民法院有权责令违约人停止违约行为。赔偿损失，是指当事人一方的违约行为给对方造成财产损失的，违约人应依法向对方作出经济赔偿。赔偿损失是典型的补偿方式。支付违约金，是指当事人一方违约时，向对方支付一定数额的金钱。根据性质不同，违约金可分为惩罚性违约金和赔偿性违约金;根据来源不同，违约金又可分为约定违约金和法定违约金。定金罚则也是一种违约责任承担方式。定金是指当事人一方向对方给付一定数额的

2023-04-18

206人看过

法律综合知识
违约解除后追究违约责任是否可行

一、违约解除后追究违约责任是否可行违约解除后追究违约责任可行。1．可以追究违约责任。合同因在方违约造成解除的，无违约一方可以要求违约方承担违约责任，但当事人另有约定除外。2．合同违约责任承担的方式如下：（1）如果有约定的，按约定方式承担，例如支付违约金、适用定金罚则等；（2）如果没有约定的，要承担采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、缔约过失与违约责任的区别缔约过失与违约责任的区别为：1．发生的时间不同。缔约上过失责任发生在合同缔结阶段，违约责任则发生在合同有效成立之后。2．性质不同。缔约上过失责任是一种法定的损害赔偿责任，其目的是解决没有合同关系的情况下因一方的过错而造成另一方信赖利益损失的问题；违约责任则可以由当事人自行约定，如当事人可以约定违约金、损害赔偿金的计算方法和数额等。3．赔偿范围不同。缔约上过失责任赔偿当事人的信赖利益损失，以求回复到先前的状态；违约责任则赔偿当事人的期待

2023-08-22

149人看过
竞业限制
如何追究员工违反竞业限制的责任

违反竞业限制协议的员工应支付违约金或赔偿损失根据现行法律法规，公司可与员工签订竞业限制协议，员工离开公司后不得在同一行业、同一类型的公司工作。用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权有关的保密事项。对于负有保密义务的员工，雇主可以在劳动合同或保密协议中与员工约定竞业限制条款，并同意在劳动合同解除或终止后的竞业限制期内按月给予员工经济补偿。劳动者违反竞业禁止协议的，应当按照协议向用人单位支付违约金。换句话说，如果员工在签订竞业限制协议或包含竞业限制条款的劳动合同后违反本协议，则应按照约定支付相应的违约金。同时，如果双方未就违约金达成一致，公司可要求员工依法赔偿实际损失。劳动者违反本法规定终止劳动合同，或者违反劳动合同约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。需要注意的是，当雇员违反竞业限制协议时，雇主只能要求违约赔偿金或损失赔偿金，不能

2023-05-07

62人看过
法律综合知识
违约金该如何追究劳动者的责任

一、违约金该如何追究劳动者的责任违约金追究劳动者的责任：1．劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金；2．劳动者违反保密义务和竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金；3．违约金的数额按照劳动者和用人单位签订的合同确定。二、劳动合同违约金多久仲裁有效劳动合同违约金一年内仲裁有效。从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。因不可抗力或者有其他正当理由时效中止的，从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。因当事人一方向对方当事人主张权利等原因而中断的，从中断时起，仲裁时效期间重新计算。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。三、劳动合同违约金仲裁流程1．提交申请书：当事人申请仲裁，应当提交书面仲裁申请书，并按照被申请人数提交副本。2．仲裁受理：仲裁委员会

2023-08-12

280人看过
缔约过失责任
缔约过失责任如何追究？

追究缔约过失责任的，要看当事人是否存在假借订立合同，恶意进行磋商或者故意隐瞒有关重要事项、提供虚假情况的违背诚信原则的行为，造成对方损失的，可以按照约定或者实际损失承担赔偿责任。根据2021年实施的《民法典》第五百条规定，当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：（一）假借订立合同，恶意进行磋商；（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（三）有其他违背诚信原则的行为。关于缔约过失责任的定义是如何的缔约过失责任的承担主体是在缔结合同过程中因故意或过失地违反诚实信用原则而应负的先合同义务的一方当事人，另一权利主体是信赖利益受损的一方当事人，在缔约过失责任中不可能出现第三人，这是因为在缔结合同中只存在要约人与承诺人双方当事人。而违约责任也只能产生在合同当事人之间，不涉及合同之外的当事人，尽管在合同中可能会涉及第三人，但责任承担中也只能是债务人向债权人

2023-07-25

177人看过

法律综合知识
甲方拖欠工期要怎么追究违约责任

一、甲方拖欠工期要怎么追究违约责任甲方拖欠工期的，乙方可向甲方主张违约责任，如果合同有约定的，按合同约定承担，没有约定的，按实际造成损失承担。产生纠纷的，可向法院起诉主张违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。二

2024-01-29

169人看过
继续履行
工程停工期间可否同时要求赔偿和追究违约责任？

1、工程停工造成损失的，如果停工同时构成合同违约，可以同时主张停工损失和违约责任。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。工程停工多久可以进行索赔工程在施工过程中因发包人原因停工造成承包人损失的，无论停工多长时间，承包人都可以索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工

2023-07-07

482人看过