汕头市室内装饰设计合同(草案)
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-23 16:01:13 230 人看过

委托方(甲方):______________________________

设计方(乙方):______________________________

甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行,双方特签订本合同供共同遵守执行。

第一条工程概况

一、工程地点:_________________________________________________________

二、设计内容:_________________________________________________________

三、设计面积:_________________________________________________________

四、设计规格

文件名称

张数

内容要求

提交时间

第二条价格、计价和支付方式、时间

一、本工程设计费为人民币(大写)_____________________元。

二、本工程设计费按:每平方米设计费___________________元。

建筑面积平方米×元/平方米=__________________________元。

三、付款方式

1.合同一经签订,甲方3天内应付首期款合同总额_________%,计_________元。

2.乙方提交设计方案,甲方3天内应付款合同总额_________%,计_________元。

3.设计图纸完成提交后,甲方3天内付清设计余款合同总额_________%,计_________元。

4.如有增加设计项目,设计费另计。

第三条违约责任

1.合同经双方签字生效后,任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新补订协议。

2.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时,双方须另行协商,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

3.甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用,甲方如果逾期付费超过10天以上,乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方,直至终止合同。

合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。

4.合同生效后,在合同履行期间,乙方逾期完成委托任务,应向甲方支付违约金合同总额的_________%。

5.甲方擅自解除合同,乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同,乙方应付还甲方双倍设计费。

第四条争议解议

1.合同履行期间如发生争议,双方协商友好解决。

2.协商不成,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

第五条未经乙方同意,甲方不得将乙方提供的设计图纸,方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为,乙方有权索赔

第六条合同生效

1.本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等法律效力。

3.本合同签订后不得转包。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表(签字):_________代表(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月24日 18:05
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同内容相关文章
  • 怎样选购室内装饰画
    法律综合知识
    选购室内装饰画时应注意3个原则:一是选购能够反映居室个性特点的装饰画;二是选购与整个室内装饰气氛相协调,能体现出居室风格的画;三是选购那些或奔放、或优雅、或明快、或宁静、或浓艳、或浅淡,能与居住者的性格、爱好相投的画。这样,才能收到怡情悦目、轻松愉快的效果。目前市场上的装饰画品种繁多,常见的有镶嵌画、摄影画、挂毯画、丙烯画、铜板画、玻璃画、竹编画、抽纱画、剪纸画、木刻画、绳结画、磨漆画等等。由于各类装饰画表现的题材和内容不同,因此选购时应注意是否适合自己的需要。其中,镶嵌画、丙烯画、玻璃画具有色彩鲜艳夺目,易于表现热烈感情的新生活的特点,适宜新婚家庭布置;挂毯画、竹编画、绳结画古朴端庄、富于韵味、艺术气氛浓厚,适宜和颜色较深的中式家具配套;摄影画则具有画面明朗、层次清晰、视野开阔的特点,特别是大幅摄影画,适宜与组合家具衬托,可增强家庭居室中的时代感。(匡吉)
    2023-04-22
    120人看过
  • 样板房室内软装设计及购销合同范本
    样板房室内软装设计及购销合同甲方:乙方:甲方委托乙方承担富阳富春玫瑰园样板房内的软包购买及安装,经双方协商一致,签订本合同。第一条承包方式1、按软包施工图和承包范围内实行统一购买、摆放,包工期、包质量、包安全;2、在没有甲方书面认可的情况下,本项目不允许乙方以任何方式进行分包。3、承包方式是全包形式,则软包的材料及安装要求应按甲方提供的软装设计方式进行,即并非所有空间都有软装的家具及饰品。第二条承包内容共套样板房软包的购买及安装,详细内容见本合同附件(样板房软装产品清单)第三条工作期限1、本项目合同总工期为个工作天,工期从合同签订次日开始计算。2、本项目完工日期为____年___月____日。乙方必须按时完成所有工作内容,如遇以下原因,可以顺延工期:(1)因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响项目进度。(2)甲方无法提供正常的进场条件。(3)甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。第四条合同
    2023-04-17
    478人看过
  • 住宅室内装饰装修合同的内容及如何验收房子
    一、住宅室内装饰装修合同的内容住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容:(一)委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话;(二)住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积,装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式;(三)装饰装修工程的开工、竣工时间;(四)装饰装修工程保修的内容、期限;(五)装饰装修工程价格,计价和支付方式、时间;(六)合同变更和解除的条件;(七)违约责任及解决纠纷的途径;(八)合同的生效时间;(九)双方认为需要明确的其他条款。二、如何验收房子?在拿到房子之后,很多人都不知道如何验收,也有一些人认为质检站都已经验收了,业主再验收有多此一举之嫌。作为外行人,如何验收房子呢?当然,这里面所列的项目,对于验收任何类型的房子都是起作用的,包括验收商用办公室。1、看墙壁不知道从什么时候开始,看墙壁竟然成为房屋验收的首要问题。其实即使是在20世纪80年代建的房子都没有
    2023-03-22
    337人看过
  • 家庭居室装饰装修合同应当包括以下内容:
    1、委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话、邮政编码,其中个体装饰装修从业者应当填写本人身份证和个体装修从业者上岗证的号码;2、家庭房室装饰装修的间数、面积、装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式;3、装饰装修工程和开工、完工时间;4、工程保修内容、期限;5、装饰工程价格及支付的方式、时间;6、合同变更和解除的条件;7、违约责任及解决纠纷的途径;8、合同的生效方式;9、双方认为需要明确的其他条件。家庭居室装饰装修工程的价格,应当根据市场行情、优质优价的原则,遵循公平合理的原则,由委托人和被委托人在合同中约定。家庭居室装饰装修纠纷,可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼。或者根据《全国室内装饰行业家庭装饰管理办法》的规定,可以向室内装饰行业主管部门或其他有关部门投诉。室内装饰行业主管部门应根据有关规定和双方签订的合同
    2023-06-05
    163人看过
  • 室内装修设计师和公司要签劳动合同吗?
    一、室内装修设计师和公司要签劳动合同吗?需要签署劳动合同,建立劳动关系时就需要签订劳动合同。同时双方签署劳动合同,应当遵循平等自愿、协商一致的原则,不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法订立即具有法律约束力,当事人必须履行劳动合同规定的义务。二、劳动合同的类型固定期限劳动合同(又称定期劳动合同)固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致,可以订立固定期限劳动合同。固定期限劳动合同终止时,是否续订在很大程度上取决于用人单位。签订固定期限劳动合同,对于用人单位而言,可获取用工灵活性和降低用工成本,但劳动者的职业稳定感较差。无固定期限劳动合同(又称不定期劳动合同)无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。以完成一定工作任务为期限的劳动合同以完成一定工作任务为期限的
    2023-05-20
    476人看过
  • 上海市室内设计委托合同的样式
    委托方(甲方):承接方(乙方):根据《民法典》以及其他有关法律、法规的规定,结合室内装饰的特点,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方承担室内装饰设计,并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。一、甲方委托乙方按以下第种方案承担室内设计;1.甲方委托乙方承担住宅室内设计,地址,房型,用途,建筑面积平方米。设计收费按使用面积计算。2.甲方委托乙方承担公共空间室内设计,地址,用途,建筑面积平方米。设计收费按建筑面积计算。二、甲方委托乙方承担室内设计,设计收费标准为每平方米元,收取设计费共计人民币元。三、甲方应在签订合同之日首期付50%设计费,并与乙方约定上门测量的时间和地点。乙方在测量后天内完成初步设计方案。四、甲方与乙方经过沟通对乙方完成的深化设计方案(施工图纸)达成一致后,填写方案进程表(见附件),并由双方签字确认。甲方应支付设计费余款,乙方应在年月日至年月日共天内完成全套
    2023-06-14
    390人看过
  • 宁波市住宅室内装饰装修专业资质标准
    参照建设部《建筑业企业资质等级标准》(建建[2001]82号)中建筑装修装饰工程专业承包企业资质等级标准,根据我省实际,决定设立住宅室内装饰装修专业,其资质标准为:1、企业近3年承担过2项以上单位工程造价5万元以上的住宅室内装饰装修工程施工,工程质量合格。2、企业经理具有2年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有3年以上从事装修装饰施工技术管理工作经历具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有初级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于5人,其中工程技术人员不少于4人,且建筑学或环境艺术、暖通、给排水、电气等专业人员齐全;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于2人。具有工种齐备的技术工人(泥工、木工、油漆工、管工、电工等),其中从事居室装饰装修施工一年以上的技术骨干不少于10人。企业具有的三级资质以上项目经理不少于1人。3、企业注册资本金20万元,企业净资产25万元以上
    2023-04-22
    85人看过
  • 北京九竹装饰设计诉北京市辛迪森建筑装饰工程设计不正当竞争纠纷案
    北京九竹装饰设计有限公司诉北京市辛迪森建筑装饰工程设计有限公司不正当竞争纠纷案时间:2006-03-09当事人:张岩峰、李琇法官:文号:(2006)一中民终字第2499号北京市第一中级人民法院民事调解书(2006)一中民终字第2499号上诉人(原审被告)北京九竹装饰设计有限公司,住所地北京市宣武区马连道南街10号院A座14层A室。法定代表人张岩峰,经理。委托代理人宋雪峰,北京市王玉梅律师事务所律师。委托代理人齐长红,北京市王玉梅律师事务所律师。被上诉人(原审原告)北京市辛迪森建筑装饰工程设计有限公司,住所地北京市石景山区八大处高科技园区实兴大厦432室。法定代表人李琇,董事长。委托代理人王激,北京市大洋律师事务所律师。上诉人北京九竹装饰设计有限公司(简称九竹公司)因与被上诉人北京市辛迪森建筑装饰工程设计有限公司(简称辛迪森公司)不正当竞争纠纷一案,不服北京市海淀区人民法院(2005)海民初
    2023-06-07
    420人看过
  • 装饰设计合作协议需要包含哪些内容?
    装饰设计合作协议需要包含的内容有:业主和装修公司双方的基本信息;装修工程的基本信息;装修工程的承包方式;装修费用、支付方式等的确定;装修材料的基本信息;违约的处理问题;方案修改问题;保修问题等。装修合同就是为了房屋装修而签订的合同,结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况,在双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。一、房屋装修的保修期是多少,怎么计算在规定中,正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期为2年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏保修期为5年,而保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。当然,要是你现在只是对房屋装修做个大概的了解的话,那么除了关注下保修期的计算,还应该在房屋装修时注意下面几点:1、不管你跟装修方的关系怎样,最好要签双方都认可的《房屋装修合同书》。2、有些装修方为吸引消费会弄个不
    2023-03-05
    405人看过
  • 卫浴洁具室内装修设计知识
    选择卫浴洁具需注意其陶瓷质量。高品质洁具其釉面光洁,没有针眼、气泡、脱釉、光泽不匀等现象;用手敲击陶瓷声音比较清脆。专家提醒您劣质洁具常有砂眼、气泡、缺釉,甚至有轻度变形,敲击时发出的声音较沉闷。1.卫浴洁具洗脸盆:可分为挂式、立柱式、台式三种。2.卫浴洁具座便器:可分为冲落式和虹吸式两大类。按外形可分为连体和分体两种。新型的座便器还带有保温和净身功能。3.卫浴洁具浴缸:形状花样繁多。按浴洗方式分,有坐浴、躺浴。带盥洗底盘的坐浴。按功能分有泡澡浴缸和按摩浴缸。接材质分有压克力浴缸、钢板浴缸、铸铁浴缸等。4.卫浴洁具冲淋房:由门板和底盆组成。冲淋房门板按材料分有ps板、frp板和钢化玻璃三种。冲淋房占地面积小,适用于淋浴。5.卫浴洁具净身盆:妇女专用。目前国内家居使用较少。6.卫浴洁具小便斗:男士专用。现在在家居装饰装修中使用频率日见增多。7.卫浴洁具五金配件:形式花样更是各异。除了上述提到
    2023-06-10
    435人看过
  • 住宅室内装饰装修活动,禁止五点
    (一)未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,变动建筑主体和承重结构;(二)将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间;(三)扩大承重墙上原有的门窗尺寸,拆除连接阳台的砖、混凝土墙体;(四)损坏房屋原有节能设施,降低节能效果;(五)其他影响建筑结构和使用安全的行为。本办法所称建筑主体,是指建筑实体的结构构造,包括屋盖、楼盖、梁、柱、支撑、墙体、连接接点和基础等。本办法所称承重结构,是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的主要结构构件和其连接接点,包括承重墙体、立杆、柱、框架柱、支墩、楼板、梁、屋架、悬索等。
    2023-06-10
    182人看过
  • 全国室内装饰行业家庭装饰管理办法[法规]
    第一条为了加强室内装饰行业管理,规范家庭装饰活动,维护行业共同利益,保护消费者的合法权益,促进行业健康发展,根据国务院关于建筑装饰业与室内装饰业分工管理的规定(国办通31号)和《全国室内装饰行业管理暂行规定》制定本办法。第二条家庭装饰是室内装饰业的重要组成部分,是对居民住宅室内空间及相对环境进行装饰装修设计、施工及室内用品配套供应、陈设布置,达到一定技术、艺术效果的服务体系。民住宅包括新建住宅和原有住宅。第三条本办法适用于一切从事家庭装饰活动的居民、设计单位、施工企业和个体经营者,以及家庭装饰工程质量、安全等监督管理机构。第四条中国轻工总会是全国室内装饰行业主管部门,负责对全国家庭装饰活动的监督管理工作。县级以上地方轻工主管部门或室内装饰行业主管部门,负责本辖区内的家庭装饰活动的监督管理工作。全国性和地区性室内装饰行业协会,协助室内装饰行业主管部门进行家庭装饰活动的管理和服务工作。第五条从
    2023-06-07
    218人看过
  • 镜子室内装饰的绝妙武器
    在家庭装饰中,镜子具有实用性和装饰性的双重效果,因此,运用镜子是室内装饰的常用手法之一。以下三种方式提供给读者参考:景观延伸法用平板玻璃制成落地门窗能将外面的景色迎入室内,把室内的景观延伸,内外连成一体,形成宽敞流动的空间效果。若与明亮的大理石地面、不锈钢现代家具配合,则可创造超凡脱俗的空灵意境。活跃气氛法在床头墙上或其他地方悬挂一面较大的镜子,用以再现室内和折射室外局部景物,可活跃室内气氛,其艺术效果不亚于精美的装饰壁挂。创造温馨法磨砂玻璃只有透光性而不能透视,它可使室内光线柔和而不刺眼,尤适合于卧室,可创造出宁静、淡雅、温馨的气氛。镜子室内装饰的绝妙武器镜子室内装饰的绝妙武器
    2023-06-10
    470人看过
  • 家居设计应重装饰轻装修
    用小钱做出大效果随着现代人对家庭居住环境舒适程度的要求日益提高,家庭装修也由以前的终生制演变成现在的3~5年就重新装修一次,条件好的再装修频率会更高。有专家指出,如果能在家居设计中善用一些装饰而不是一味地侧重装修,不仅能够花小钱做出大效果,还能减少日后家居设计因样式过时要翻新时造成的损失。恒美环境装饰设计工程有限公司梁振彪董事长表示,在一些并不大的居室里搞过于烦琐的装修,不仅花销过大,更重要的是会让人有压抑感,如果能巧妙运用一些自然元素或光与影等,不仅不用花多少钱,还能对有限的空间起到延伸和扩展的作用。另外,他建议,随着住房的宽敞、收入的提高,消费者与其动不动就大面积采用昂贵的装饰材料进行装修及造型,还不如购入一些高档家具、工艺品、收藏品等,在室内“装饰”上“下本钱”。可随意改变居家风格有设计界的专家指出,重装饰轻装修的另外一个好处就是能够随时跟上潮流,随心所欲地改变居家风格。比如,在家装
    2023-06-10
    474人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同内容是指合同中约定的各项权利和义务,包括但不限于以下方面: 1、双方当事人的基本信息、身份、地址、联系方式等; 2、合同标的、数量、质量、价款或报酬等; 3、履行期限、地点、方式等; 4、违约责任和解决争议的方法等。 除此之外,合同还可... 更多>

    #合同内容
    相关咨询
    • 室内装饰设计服务合同范本内容包括哪些
      内蒙古在线咨询 2023-03-11
      室内装饰设计服务合同范本应该包括项目概况、服务的范围、服务标准、服务的价格、设计的质量标准、付款方式、甲方和乙方的权利与义务、违约责任、其他事项等这些内容。
    • 那个室内装饰施工图设计合同是怎样的
      山西在线咨询 2022-06-19
      一、概况 位于,结构型式为功能区分为设计定位为 二、设计依据 1、国家建设部及南宁市有关法规文件及技术规定; 2、设计方案文本; 3、建筑施工蓝图; 4、建设部现行《建筑设计文件编制深度规定》; 5、国家关于建筑装饰装修设计深度的相关法规及规定; 6、国家关于电气设计、给排水设计等方面设计深度的相关法规及规定
    • 室内装饰设计师工资待遇如何?
      广西在线咨询 2022-07-26
      这个行业薪水待遇差异很大,还是看你个人能力,有的人每个月就那个底薪,有的人底薪加提成另外自己还接私单。所以,具体的待遇要看你的个人能力。
    • 室内装饰设计的合理使用年限应为几年?
      江苏在线咨询 2022-10-29
      根据我国2001年1月30日颁布的《建设工程质量管理条例》第四十条,房屋装修工程的最低保修期限为2年。室内装饰属于房屋装修工程中的一部分,所以室内装饰设计的年限也要满足《建设工程质量管理条例》第四十条中规定的最低保修期2年。下面是条例中第四十条的原文内容,还提供了条例全文的参考资料。第四十条在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计
    • 室内装潢设计合同范本是怎样的室内装潢设计合同的内容包括哪些内容
      江苏在线咨询 2022-02-10
      室内装潢设计合同发包方(简称甲方):_________________________承包方(简称乙方):_________________________甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、工程概况 1.装饰施工地点: 2.住房结构:房型房厅套,施工面积平方米。 3.装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表