工程资质挂靠协议书怎么写
来源:互联网 时间: 2023-06-15 15:26:27 255 人看过

甲方(管理方):____________法定代表人:____________

乙方(挂靠方):____________法定代表人:____________

为发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:

一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行____________建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。

二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。

四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“____________工程项目部”印鉴壹枚,用于工程资料。本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。

五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。

六、乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。

七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。

八、甲方提取的管理费用:按工程总造价的___%收取;支付方式为随着工程进度,按已完成的工程量及时支付。

本工程所产生的各项税收和行政收费均由乙方自行承担。

九、挂靠期间暂定为_________年,即_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

十、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款必须转入甲方帐户,待扣除管理费后其余工程款三天内转给乙方。工程5000万以上设共同监督账户。

十一、本协议双方签名盖章乙方交齐风险保证金后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

十二、工程竣工后,乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。

十三、本协议一式四份,双方各执两份。

十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

甲方(盖章):_________乙方(签字):_________

_____年____月____日_____年____月____日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月30日 17:32
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多计划生育相关文章
  • 没有资质挂靠拖欠工程款怎么办
    没有资质挂靠拖欠工程款的由被挂靠人与发包单位承担连带清偿责任。没有资质的挂靠行为是违法行为,挂靠施工人可以以自己名义起诉要求发包人支付工程款,但法院应追加被挂靠人为诉讼当事人,发包人需要在欠付工程款范围内承担给付责任。一、农民工能是实际施工人吗农民工(班组)不属于法律意义上的实际施工人,无权直接要求发包人支付劳务款。实际施工人应特指无效建设工程施工合同的承包人,即非法转包、违法分包、借用资质情形下的实际承包人。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人,在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后,判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。二、没有资质实际施工人借用有资质的建筑施工没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义,这种行为在实务中常被称为挂靠行为。挂靠经营是当前建筑市场比较普遍的一种经营方式,是我国建筑市场
    2023-06-23
    222人看过
  • 资质挂靠协议有法律效益吗
    没有资质的企业挂靠在有资质的企业从事建筑工程施工的,签订的合同是无效的。以挂靠协议的形式向他人借用资质证书从事建筑工作,其实质是企业允许他人以本企业名义承揽工程的行为,是法律所禁止的,因此协议无效。发包人与挂靠人是恶意串通,损害国家和公共利益,其所签订的建设工程施工合同,是以合法形式掩盖非法目的。什么是资质挂靠协议工程挂靠是属于违法的行为,会承担相应违约责任。工程挂靠行为可能对建筑工程质量构成一定的威胁。可以去建筑工程部门举报或违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。《民法典》第一百五十四条,行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。
    2023-07-24
    457人看过
  • 建筑工程挂靠公司资质资金怎么结算
    挂靠方需要给你们提供发票和人工工资表,你们才能给对方付款。建筑的成本主要分为三大块,材料费、人工费和间接费用。材料费,需要材料发票;人工费,需要每月的工人考勤表、工资表、工人身份证复印件和按手印的领取工资的签收表;间接费用,其他的费用发票。你们需要个人承包方给你们提供这些发票和资料,总金额需要等于你们付给他们的工程款。而且三者的关系要合理,一般来说材料费在40-60%,人工费在30-40%,间接费在10-15%。一、工程索赔的几点技巧进行工程索赔的技巧有:1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、房屋拆迁补偿如何评估?1、价格时点如果物价下跌,被拆迁人已投入了资金,没有产生他所应当产生的利益就被动终止了。此时应按照装修当时造价扣除
    2023-06-24
    359人看过
  • 挂靠协议书的范文及写作指南
    挂靠协议是违法的,无论怎么写都无效。国家明令禁止挂靠行为,也就是借用别人的资质证书去承揽工程。无论是没有资质证书还是资质证书等级不够去借用别人资质的,只要被查到都要承担相应法律责任,并且无论是借用方还是出借方都要对不合格的工程质量承担连带责任,造成损害赔偿的双方都要赔偿。新版户口挂靠协议书样式<p>甲方: </p><p>乙方:</p><p>经甲、乙双方协商同意,达成如下协议:</p><p>一、户口挂靠的条件:</p><p>凡因市内工作变动、应届毕业生先落户再就业等原因,经批准已落实户口但暂无落户地,在本中心办理个人委托人事代理手续的未婚人员可办理户口挂靠。</p><p>二、甲方根据乙方需要提供以下服务:</p><p>1、办理户口迁入、迁出手续。</p><p>2、办理身份证换、补手续。</p><p>3、提供相关户口证明(乙方需出具《个人委托人事代理协议书》及《户口挂靠协议书》)。<
    2023-07-01
    95人看过
  • 弱电工程挂靠协议是怎样的
    甲方:法定代表人:乙方:法定代表人:鉴于:甲方为具有资质的工程公司,乙方为甲方在项目(下称阳泉项目)的实际施工单位,乙方于年月进场施工,并于年月日向甲方账户汇入工程垫资款元,用于甲方在阳泉项目的工程垫资(/并与年月日至年月日次向甲方账户汇入工程垫资款元,用于甲方在阳泉项目的工程垫资);同时双方约定,阳泉项目业主方(下称项目业主)向甲方支付工程款后,甲方需尽快归还乙方之前为阳泉项目垫资的工程款项和利润分成(资金占用费、施工费)。现经双方友好协商,达成以下协议。一、甲方需在收到项目业主工程款后的个工作日内,向乙方归还工程垫资款元及利润分成(资金占用费、施工费)元,共计元。二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后,甲方需一次性支付乙方相关款项。三、如甲方分批收到项目业主工程款后,甲方需将每次收到的款项全部支付给乙方,直到所支付款项达到本协议约定总金额为止。如产生违约金,适用本条第一款,甲方向乙方所
    2023-06-15
    493人看过
  • 资格证挂靠协议
    资格证挂靠协议甲方:______________乙方:______________经甲乙双方友好协商,现就报检员资格证挂靠事宜协议如下:一、乙方同意将其报检员资格证挂靠到甲方供甲方办理代理报检单位申请注册、开展正常业务和每年国家质检总局对代理报检单位进行审查使用。二、乙方所提供的报检员资格证必须是有效真实的能办理办理代理报检单位申请注册的证件,且其报检员资格证未在其他单位注册或在其他单位注册过但现已退出,否则因此造成的后果,由乙方负相应的法律责任。我公司对报检员资格证的具体要求是报检员资格证必须是2004年下半年和2005年上半年参加全国统考取得的。三、甲方必须合法地使用乙方的报检员资格证,不得以乙方的名义进行非法代理报检业务和其他非法活动,否则由因此造成的后果,由甲方负相应的法律责任。四、乙方将其报检员资格证挂靠到甲方供甲方使用,甲方必须向乙方支付____元人民币/月的挂靠酬金。挂靠酬金
    2023-04-23
    341人看过
  • 挂靠公司协议年后怎么返还工程款?
    建筑工程合同款应当在签订施工合同时确定。工程竣工后双方就工程款发生纠纷的,可以私下协商调解。协商调解不成的,可以诉诸法院让法院裁决。根据施工合同司法解释第二十六条的规定,实际施工人以转包人和非法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理工程挂靠人与被挂靠人之间返还工程款的纠纷。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以增加转包人或者非法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。因此,在挂靠人未足额结算工程款的情况下,挂靠人作为实际施工人,可以以挂靠人和发包人为共同被告提起民事诉讼,发包人有证明其是否已付清工程款的举证责任。施工合同司法解释第二十五条明确规定,因建设工程质量发生纠纷的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。因工程质量发生纠纷时,发包人可以挂靠人和被挂靠人为共同被告提起诉讼,要求两者承担连带责任。签订挂靠公司协议需要注意什么
    2023-08-09
    275人看过
  • 民法典自然人挂靠资质如何认定,工程挂靠怎么认定
    一、民法典自然人挂靠资质如何认定自然人挂靠资质的,如果该行为违反了法律强制性规定,该挂靠行为不具有法律效力。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。二、工程挂靠怎么认定1、没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的;2、有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的;3、专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的;4、劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的;5、施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与施工单位没有订立劳动合同;6、实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系,或者工程款支付凭证上载明的单位与施
    2023-04-13
    459人看过
  • 人民币质押贷款融资协议书怎么写?
    甲方,存单,贷款,质押,银行,资金人民币质押贷款融资协议书甲方(资金使用方):公司名称:地址:电话:传真:乙方(资金方):公司名称:地址:电话:传真:甲、乙双方在诚信、合作的基础上,乙方为甲方的项目早日完成为前提,引进资金,提供资金存入甲方指定的银行,开出大额存单,用存单为甲方作抵押贷款,就相关事宜达成如下协议:一、金额(存单):元人民币。二、两年定期(到期收取本息)。三、存单受益人:乙方。四、返还回报:存单金额17五、存单作用:乙方在中国行支行开出大额存单为甲方向中国行支行做担保贷款质押品之用。六、甲方和贷款银行达成协议,贷款银行相信甲方信誉良好,有能力到期还款,贷款银行可向乙方保证存单到期30天用专案款退回存单给银主并可保证银主资金退回(出款银行向乙方出具承诺质押转换的承诺书见附件)七、经甲方确认后,通知乙方带齐有效文件及资金依据到甲方实地考察,并由甲方安排银行官员与银主洽谈,确认甲方
    2023-06-05
    262人看过
  • 建筑工程资质挂靠特点是什么
    1、挂靠人没有从事建筑活动的主体资格,或者虽有从事建筑活动的资格,但不具备与建设项目的要求相适应的资质等级。例如现实中大量存在的包工头或者掌握了一定社会关系资源的企业,他们要么完全没有施工资质,或者仅有专业分包资质或劳务分包资质,或者仅有低级别的总承包施工资质,根本无法参与只有高等级资质施工企业才能入围的工程投标。2、被挂靠的施工企业具有与建设项目的要求相适应的资质等级证书,但往往缺乏承揽该工程项目的能力,或者即使具备施工能力但由于大量工程招投标的暗箱操作导致其自行投标并中标的机会几乎为零,因此施工企业需要和有实力并且有关系的挂靠人进行合作。3、被挂靠企业在投标过程中所需缴纳的投标保证金,以及中标后需要缴纳的履约保证金或银行履约保函所需资金,均由挂靠人负责筹措并以被挂靠企业名义缴纳。4、挂靠人需向被挂靠的施工企业交纳一定数额的管理费,并需承担被挂靠企业派驻施工现场的几个管理人员的工资。一旦
    2023-02-16
    292人看过
  • 劳动合同解除协议资质挂靠合法吗
    一、建筑公司资质挂靠属于非法行为我们可以根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定的内容如下:“禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。”也就是说,在我国法律上是禁止建筑公司资质挂靠的,建筑公司资质挂靠属于违法行为。二、建筑公司资质的标准分类:(一)市政公用工程施工总承包资质分为一二三,三类;(二)建筑工程施工总承包资质标准也分为一二三,三类。三、建筑公司资质的承包范围如下:(一)建筑公司资质为一级资质可承担下列建筑工程的施工:1、高度200米以下的工业、民用建筑工程;2、高度240米以下的构筑物工程。(二)建筑公司资质为二级资质可承担下列建筑工程的施工:1、高度100米以下的工业、民用建筑工程;2、高度120米以下的构筑物工程;3、建筑面积15万平方米以下的单体工业、民用建筑工程;4、单跨跨度39米以下的建筑工程。(三)建筑公
    2023-02-14
    430人看过
  • 工程质量责任协议书
    一、工程质量责任协议书XX市南水北调配套工程工程质量责任书责任书编号:NSBD-XXPT-SG-1工程名称:XX省南水北调受水区新乡供水配套工程30号输水线路第一施工标建管单位:XX市南水北调配套工程建设管理局施工单位:XX市XX水利建筑工程有限公司为了加强新乡市南水北调配套工程的工程质量管理,落实质量责任终身制,确保工程质量,保护人民生命和财产安全,根据《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》及南水北调工程质量管理办法等有关规定,签订本责任书。一、目标本工程质量目标是:单位工程质量等级达到合格。其中:单元工程合格率100%,优良率达到85%以上;主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程全部合格,优良率90.0%以上;单位工程外观质量得分率70%以上;无重大质量事故。二、施工单位责任施工单位在工程施工过程中,具有以下责任:1、施工单位项目经理对建设工程施工质量负全责,并确保
    2023-06-09
    232人看过
  • 建筑工程挂靠协议是否有效?
    建筑工程挂靠协议,满足以下条件有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。(四)承包人取得建筑施工企业资质并且不超越资质等级等。建筑工程挂靠协议哪些情形会无效根据建筑法规定,凡转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位名义承接工程任务的,均属挂靠承接工程。这是所有建筑工程挂靠协议最核心的内容,也是当事人签订挂靠协议的最主要目的。现实生活中,常见的挂靠行为有:1、不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑施工企业的名义承揽工程;2、资质等级低的建筑施工企业以资质等级高的建筑施工企业的名义承揽工程;3、不具有施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业的名义承揽工程;4、有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等其他方式变相允许他人以本企业的名义承揽工
    2023-07-31
    202人看过
  • 工程挂靠协议效力如何认定
    一、工程挂靠协议效力如何认定工程挂靠协议的效力认定:工程挂靠协议是无效合同。《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定。《建筑法》明确禁止挂靠行为,该法第二十六条明确规定“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”。二、工程挂靠的收费有什么标准工程挂靠的收费不是固定的标准。进行工程挂靠与挂靠单位具体协商的,业内收费一般为3%-5%,但没有固定点位,有的低的2%、1.5%都可以,高的7%、8%都有可能。一般来说,造价越高,工程挂靠单位的资质越低,收的管理费率就越低,反之就会高一些。三、工程挂靠行为有哪些1.不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑施工企业的名义承揽工程;2.资质等级低的建筑施工企业以资质等级
    2023-04-30
    490人看过
换一批
#婚姻关系
北京
律师推荐
    展开

    计划生育是中华人民共和国的一项基本国策,即按人口政策有计划的生育。1982年9月被定为基本国策,同年12月写入宪法。主要内容及目的是:提倡晚婚、晚育,少生、优生,从而有计划地控制人口。 2021年8月20日,全国人大常委会会议表决通过了关于... 更多>

    #计划生育
    相关咨询
    • 挂靠证书协议应该怎么写?
      贵州在线咨询 2023-09-10
      1、甲乙双方身份信息等。 2、乙方将证书挂靠在甲方。 3、挂靠起止时间。 4、挂靠费用以及支付方式。 5、双方的权利与义务。6.其他。
    • 个问题工程挂靠资质怎么处罚
      重庆在线咨询 2022-11-02
      《建筑法》规定:禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
    • 工程挂靠协议管理方法
      西藏在线咨询 2022-11-15
      工程挂靠协议注意事项: 1、挂靠人和被挂靠人之间的挂靠民法典律关系; 2、发包人与承包人(被挂靠人)的建筑工程承包民法典律关系; 3、发包人与实际施工人(挂靠人)的法律关系; 4、供应商与被挂靠人、挂靠人的买卖民法典律关系; 5、挂靠还涉及到一个重要问题,就是雇工关系问题。
    • 挂靠协议是什么?挂靠协议有效吗
      甘肃在线咨询 2022-11-21
      个人挂靠协议无效,对于挂靠人与被挂靠企业签订的《合作协议》、《分包协议》或《内部承包协议》一般都认定为无效。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。
    • 个人户口挂靠协议怎么写?
      陕西在线咨询 2022-07-17
      乙方承担以下责任: 1、乙方户口挂靠期间应自觉遵守国家的法律、法规,遵守计划生育条例及户籍管理规定,并配合甲方做好户籍管理相关事宜。 2、乙方需向甲方提供正确的联系方法(如有变动,需及时通知甲方)。