主体工程完工,附属工程延误误期赔偿费怎么算
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-12 19:56:27 202 人看过

一、主体工程完工,附属工程延误误期赔偿费怎么算

当合同工程未能如约完工时,除非在合约中另行规定其他方式,否则误工损害补偿款的上限不得超过合同总价的5%。尽管承包商已经支付了补偿金,但是这并不代表其可以逃避根据合同约定应当承担的各项主要责任及应当履行的所有义务。

若承包商未能依照合同规定进行施工,致使实际进展落后于预定进程,那么业主有权要求承包商提高工作效率,以期符合合同期限。

倘若合同工程产生了延期,承包商应向业主承担因此带来的所有损害,同时应依照合同约定付费给业主作为误工损害补偿款。

即使承包商已偿付误工损害补偿款,然而这并不意味着其能够避开根据合同约定应当承担的各种主要责任以及应当履行的各项具体职责。

《中华人民共和国民法典》

第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

二、主体工程验收包括哪些项目

为确保工程项目质量得到完整且详细的验收,我们将采取以下多方面的措施:

首先,对工程项目是否按照已经获得审批通过的设计文件要求全部完成建设,以及各项配套和辅助工程是否能与主体工程保持同步完工进行全面审查;

其次,对整个工程质量是否完全符合相关设计规范标准进行严格把关;

第三,着重检查工程设备配套设施的安装及其运行调试状况;

第四,深入审查和掌握概算执行的具体情况以及财务竣工决算编制工作的落实情况;

最后,对联调联试、动态检测以及运行试验等环节进行全方位的检查。

《建筑法》第六十一条

交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。

建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;

未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

《民法典》第七百九十九条

建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。

验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。

建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;

未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

在主项目工程全面完工之后,相关的次级项目工程如若发生延迟偿付情况,则其补偿费用将根据合同条款所制定的标准进行准确计算。除非在合同中另有明确规定,否则补偿金额的最高限额不得超过合同总价值的百分之五。在承包商向业主支付了相应的补偿款项之后,他们仍然需要严格按照合同中所规定的各项责任和义务来执行。如果工程项目出现了延期现象,承包商必须对由此给业主带来的经济损失负责,同时还须支付相应的误工补偿款。然而,已经支付的补偿款并不代表承包商可以因此而免除其在合同中的其他责任和义务。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月11日 17:18
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 业主耽误工期怎么赔偿
    工程延误是由于承包人自身的原因造成,监理工程师必须严格控制工期延误。对工期延误常用的制约方式有:停止付款;追究工期延误的误期损失赔偿;终止对承包方的雇佣,并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。索赔就是受到损失的一方当事人向违约的一方当事人提出损害赔偿的要求,相对而言,违约的一方受理另一方的索赔要求,即称为理赔。索赔和理赔是一个问题的两个方面,在受害方是索赔,在违约方是理赔。罚金条款:当一方未履行合同义务时,应向对方支付约定金额的罚金,以补偿对方的损失。一、工程索赔条件索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。3、发包人提出提前完
    2023-02-28
    234人看过
  • 什么是工程延误
    一、工程进度推迟:工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,其责任和处理方法不同。(1)工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长,称之为工程延误。由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担,包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。同时,由于工程延误所造成的工期延长,承包商还要向业主支付误期损失补偿费。工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。(2)工程延期。由于承包商以外的原因造成施工期的延长,称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期,所延长的时间属于合同工期的一部分,即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。可能导致工期延期的原因有工程量增加,未按时间向承包商提供图样,恶劣的气候条件,业主的干扰和阻碍等。判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断,工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很
    2023-06-15
    416人看过
  • 包工头挪用工程款延误工期
    一、包工头挪用工程款延误工期包工头挪用工程款数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。二、挪用家装工程款如何量刑依据我国相关法律的规定,挪用家装工程款的,是属于挪用资金的行为,构成犯罪的依据挪用数额量刑,数额较大处三年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企
    2021-11-27
    210人看过
  • 工程延期误工费的法律依据是什么
    一、工期延误索赔怎么计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。索赔处理一般有两种方式:1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。二、工期延误索赔依据1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要
    2023-05-01
    359人看过
  • 工伤误工费赔偿摔伤误工费如何算标准
    一、工伤误工费赔偿摔伤误工费如何算标准误工费的计算方式:1.误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定;2.受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算;3.受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。二、工伤误工费赔偿标准是什么(1)职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留
    2024-02-09
    109人看过
  • 工期延误业主如何索赔
    停工机械台班租赁费。劳工工资,现场管理人员费用,场地租赁费。由于甲方误工造成的其他经济损失。工程延误是由于承包人自身的原因造成,监理工程师必须严格控制工期延误。对工期延误常用的制约方式有:停止付款;追究工期延误的误期损失赔偿;终止对承包方的雇佣,并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。索赔就是受到损失的一方当事人向违约的一方当事人提出损害赔偿的要求,相对而言,违约的一方受理另一方的索赔要求,即称为理赔。索赔和理赔是一个问题的两个方面,在受害方是索赔,在违约方是理赔。罚金条款:当一方未履行合同义务时,应向对方支付约定金额的罚金,以补偿对方的损失。一、工程反索赔类型(一)工期延误反索赔在工程施工过程中,由于承包商的责任,致使竣工日期延后,影响到业主对该工程的利用,给业主带来经济损失,业主有权对承包商进行索赔,有承包商支付延期竣工违约金。(二)施工缺陷索赔当承包商的施工质量不符合施工及验收规范的要
    2023-04-02
    468人看过
  • 建筑工程施工中误工费怎么计算
    工程中的误工费,应包括人工的窝工和机械台班的闲置:1、人员的窝工应按照窝工人数*窝工工资*窝工天数。期中窝工工资一般高于闲置人员的生活费用,而低于其日工资标准,一般为日工资减半,具体的应该是甲乙双方协商。2、机械台班的闲置,应计折旧费或租赁费,自有机械为折旧费,租赁机械为租赁费。3、如果是全场停工,还应计管理费。工程中的误工费必须经现场人员通过现场甲方、监理人员签证认可工程量,如人工费、机械停滞费等,然后区分甲方原因、乙方自己原因及不可预见和不可抗力原因来定,一般情况乙方自己原因不能计算,后两种情况可以计算,具体单价由甲乙双方参照定额及市场行情定,然后单价乘双方认可的工程量计算。一、建筑工程施工中存在哪些问题(一)对安全缺乏管理的意识和重视在市场竞争的大潮中,建筑施工行业内的竞争也越来越激烈,所以在施工项目的竞标中有的企业将报价一降再降。而以低价中标的施工单位只能在安全管理费用上节省开支,
    2023-03-16
    313人看过
  • 工地工程误工赔偿标准
    一、工地工程误工赔偿标准1、误工费计算方式按患者有无固定收入分为两种。2、固定收入,是指在国家机关、企事业单位、社会团体工作的人员本应按期得到的、却因医疗事故就医造成耽误工作而丧失的工资、奖金、津贴、特殊工种的补助费等合法收入。一般以单位出具的收入证明和工资表为准,奖金以患者上年度的单位人均奖金计算,超过奖金税起征点的以起征点为限。3、无固定收入包括两类人员,一是从事农、林、牧、渔业生产的农村村民;二是有街道办事处、乡镇人民政府或者有关凭证,在医疗事故发生前从事某种劳动,其收入能维持本人正常生活的,包括承包经营户、城乡个体工商户、打工者、家庭劳动服务人员等。均按医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。二、什么情况支付误工费1、需要支付误工费,要看具体情况,如果有住院的话就一定要支付误工费了。如果造成的伤害却是影响到了工作,也是要承担误工费的。如果事情比较小,没有起诉到法院的话,大家协商一
    2023-06-04
    354人看过
  • 什么情况下要赔偿误工费,误工费怎么赔偿
    赔偿误工费的情况是受害人因他人的侵权行为受到伤害致使其无法正常工作的情况,赔偿误工费后被害人继续去上班不违反法律的相关规定。误工费的赔偿根据受害人的误工时间和收入状况进行确定。一、什么情况下要赔偿误工费赔偿误工费的情况是受害人因侵权行为受到伤害而就医治疗或休养期间,或合同一方当事人不履行合同义务、履行义务不符合合同约定,使受害人或另一方当事人无法进行生产劳动和获得报酬所产生的实际损失,包括受害人或另一方当事人因此而未获得的工资、奖金、津贴和其他补贴等。患者有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于医疗事故发生的上一年度职工平均工资3倍以上的,按照3倍计算;无固定收入的,按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。二、误工费怎么赔偿根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》,误工费的赔偿根据受害人的误工时间和收入状况确定。1.当事人有固定收入的当事人
    2023-06-05
    356人看过
  • 附件:误工费赔偿标准2020
    错误劳动费赔偿标准:1、错误劳动费由当事人的错误劳动时间和收入状况决定。伤者本人的过失时间根据当事人接受治疗的医疗机构发行的诊疗证明书确定。因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。2、当事人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。实际减少的收入必须是实际失去的收入,包括工资、奖金、津贴、报酬、合法的打工收入等,但一般不包括企业经营者作为受害者失去的经营损失和特殊职业的补助费。当事人无固定收入的,按照其最近3年的平均收入计算;当事人不能举证证明其最近3年的平均收入状况的,可以参照当地相同或相近行业上一年度职工的平均工资计算。3、误工费的计算公式误工费赔偿金额=误工收入(元/月)误工时间(1)有固定收入人员的误工费赔偿金额=正常情况下劳动工作收入-事故受伤后的劳动收入(2)无固定收入,但能举证证明其最近三年的平均收入状况的人员的误工费赔偿金=最近三年收入总和3年12个月
    2023-08-05
    110人看过
  • 误工费是什么主体
    误工费的主体是受害人。误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算。一、家属陪护应该怎么计算误工费?家属陪护误工费的计算标准是:1、有固定收入的:误工费=误工收入(天/月/年)×误工时间。2、无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算,具体如下:误工费=误工时间(天)×最近三年的平均收入水平(天/元)。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条规定,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或
    2023-02-23
    288人看过
  • 误工工费赔偿算法是什么
    一、误工工费赔偿算法是什么关于误工费用的计算及赔偿标准,以下为详细介绍与解读:一、误工费之计算要素:1.误工收入的计算方式:误工费赔偿金额=误工收入(元/月)×误工时间。在具体计算过程中,需分情况考虑不同人群的收入情况:(1)对于拥有固定收入的劳动者而言,误工费赔偿金额等于正常情况下的劳动工作收入减去事故发生后的劳动收入。(2)对于没有固定收入,但能提供相关证据以证明其近三年来平均收入状况的劳动者来说,误工费赔偿金的计算方法为将他们近期三年的总收入相加除以3年再除以12个月,然后乘以误工时间。(3)至于那些没有固定收入,并且无法提供相应证明文件证实其最近三年平均收入状况的劳动者,其误工费赔偿金额可以根据受诉法院所在地区相近行业上一年度职工的平均工资来核定。二、误工费赔偿标准之明确:误工费的赔付依据主要依赖于误工时间与收入水平这两大因素。对于误工时间的计算,当事人接受治疗的医疗机构会出具对应
    2024-03-26
    188人看过
  • 误工费怎么赔偿,误工费赔偿需要什么材料
    一、误工费怎么赔偿误工费赔偿,是指因事故导致的受害人在治疗和恢复期间无法从事正常工作从而造成的收入损失。赔偿的计算公式简明:误工费=误工收入*误工时间。详细而言,赔偿数额取决于受害人的误工时间及收入状况。误工时间的确定,依据是医疗机构的证明,如《病历》、《出院小结》,或者《误工期司法鉴定书》。二、误工费赔偿需要什么材料在索要误工费赔偿时,证明受害人收入状况的材料至关重要。1.首先,对于有固定收入的个体,《收入证明》需由用人单位出具,包括受害人的工作时长以及最近一年平均月工资等信息,并须附有工资表和单位营业执照副本的复印件,加盖公章。2.对于无固定收入的个体,则需提供《收入状况证明》,这通常涵盖了工作的行业、地点和内容,并需要相关政府部门出具的证明文件。这一环节确保了赔偿计算的准确性,为后续赔偿数额的确定打下了基础。三、确认误工时间误工时间的证明同样是赔偿计算中的关键一环。通常情况下,这需要
    2024-02-27
    299人看过
  • 建筑工程工期延误如何计算违约金
    一、建筑工程工期延误如何计算违约金按照合同中的约定进行计算即可。《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、合同中没有约定违约金应该怎么办没有约定违约金的,可以依法主张由违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定
    2023-09-18
    213人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 工程延误工期赔偿问题
      上海在线咨询 2022-11-02
      该工程当时应该有签订相关的合同或约定,具体按照相关约定进行工期延误的赔偿。
    • 建设工程赔偿延期期满的误工费吗
      河北在线咨询 2023-05-28
      施工方已违约,有足够证据的情况下可要求对方承担违约责任,包含误工费等,具体如何赔偿要根据双方的协议来作具体判断。
    • 交叉延误工程怎么赔偿
      新疆在线咨询 2021-09-29
      违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。《中华人民共和国合同法》第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百二十八条【合同争议的解决】当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲
    • 工程施工期间因工程延误造成的赔偿
      四川在线咨询 2023-05-12
      工程因施工方被延误的,按照合同约定赔偿;合同没有约定的,按照造成的损失赔偿。 根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
    • 工程延误是不是工程延期
      浙江在线咨询 2022-10-18
      不一样。 1.工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。 2.工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。 延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。