竣工日期纠纷的解决策略-法师兄

竣工日期纠纷的解决策略

来源：互联网时间： 2023-06-30 20:11:44 246 人看过

处理竣工日期纠纷，应依据不同情况分别判定：1、竣工验收合格的，为验收合格之日；2、竣工验收报告已由承包人提交而验收被发包人拖延的，为提交竣工验收报告之日；3、未经竣工验收而被发包人擅自使用的，为转移占有之日。竣工日期纠纷属于民事纠纷，可和解、调解、有书面仲裁协议时可仲裁、在不动产所在地法院提起诉讼。

工程竣工日期纠纷：

对工程竣工日期争议，如果工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；如果承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；如果建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

工程施工
解决竣工日期争议的技巧

根据建设工程施工合同（示范文本）中的规定，竣工的日期为双方确认的日期，一般当工程竣工验收通过后，竣工验收合格之日的时间为竣工时间。当承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，承包人提交验收报告之日为竣工日期。如果工程未做竣工验收，发包人就擅自使用的，竣工日期为发包人转移占有建设工程之日。竣工日期是什么意思竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。竣工日期的确定对后续的权利主张而言很重要，关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）中规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的，则适用法定原则，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）

2023-06-30

186人看过
合同条款
该怎么处理竣工日期纠纷

关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）中规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的，则适用法定原则。一、从什么时候开始进行工程结算建设工程竣工后28天内做结算。建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中对竣工结算做了详细规定：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。二、缺陷责任期是多久缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算，一般为6个月、12个月或24个月，具体开始计算时间如下：1、由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺

2023-04-10

201人看过
医疗纠纷
医疗纠纷协商解决的策略是什么

1、从参加医疗纠纷调解的经验看，医患双方在调解过程中，遇到的第一个问题是，关于“损害事实的认定”，换句通俗的话说，就是医疗机构对于患者出现的不良后果，是否认为是由于自己的医疗过失造成的!因为，这个问题不首先解决的话，赔偿和赔偿数额的多少是根本无从谈起的!2、因为，在医疗纠纷的赔偿中，如果医患双方对于损害后果是否是医疗机构造成的；损害的严重程度在认识上存在巨大差异的。在赔不赔偿，赔偿的数额的多少，是根本无法认定的!因此。如果患者及其家属与医疗机构接触调解的，患者及其家属应当首先询问医疗机构对于，医疗过程中存在医疗过错是否认同。如果医疗机构在调解的过程中提出这样那样的解释的，患者及其家属也尽可能的通过在医疗过程中见到的和听到的事实向医疗纠纷指出，尽可能的直接证明医疗过错的存在!如果患者及其家属在手头上有X光片子、相关化验单据等等材料可以直接证明损害事实存在的，那是最好的了!如果医疗机构在调解过

2023-06-22

452人看过
医疗纠纷
医疗纠纷协商解决的策略是什么

1、从参加医疗纠纷调解的经验看，医患双方在调解过程中，遇到的第一个问题是，关于“损害事实的认定”，换句通俗的话说，就是医疗机构对于患者出现的不良后果，是否认为是由于自己的医疗过失造成的!因为，这个问题不首先解决的话，赔偿和赔偿数额的多少是根本无从谈起的!2、因为，在医疗纠纷的赔偿中，如果医患双方对于损害后果是否是医疗机构造成的；损害的严重程度在认识上存在巨大差异的。在赔不赔偿，赔偿的数额的多少，是根本无法认定的!因此。如果患者及其家属与医疗机构接触调解的，患者及其家属应当首先询问医疗机构对于，医疗过程中存在医疗过错是否认同。如果医疗机构在调解的过程中提出这样那样的解释的，患者及其家属也尽可能的通过在医疗过程中见到的和听到的事实向医疗纠纷指出，尽可能的直接证明医疗过错的存在!如果患者及其家属在手头上有X光片子、相关化验单据等等材料可以直接证明损害事实存在的，那是最好的了!如果医疗机构在调解过

2023-06-01

440人看过

结婚登记
解决房屋用地纠纷的步骤和策略

根据我国相关法律规定，当事人可以通过协商解决所发生的土地纠纷，并根据协商结果签订协议；当事人如果协商不成，可以寻求当地政府进行解决；政府无法处理或对政府处理结果不服的，可在接到处理决定的三十日内，向人民法院提起诉讼。当事人认为承办人与争议案件有利害关系的情况下，有申请回避的权力，是否回避由国土局局长进行处理。同居关系纠纷该如何解决人民法院在审理解除非法同居关系时，如涉及非婚生子女抚养和财产分割问题，应予解除非法同居关系一并解决。具体分割财产时，应照顾妇女、儿童的利益，考虑财产的实际情况和双方的过错制度，妥善进行分割。《民法典》第一千零五十四条无效的或者被撤销的婚姻自始没有法律约束力，当事人不具有夫妻的权利和义务。同居期间所得的财产，由当事人协议处理；协议不成的，由人民法院根据照顾无过错方的原则判决。对重婚导致的无效婚姻的财产处理，不得侵害合法婚姻当事人的财产权益。当事人所生的子女，适用本法

2023-06-30

148人看过
工程施工
竣工日期解析

竣工日期的意思是指建设单位和施工单位在双方合同约定的建设施工项目完工交付的日期。而竣工的时候，必须是工程竣工验的工程收合格并经过签字确认通过，施工单位送交竣工验收报告的日期为实际竣工的日期。工程按建设单位的要求修改后才通过竣工验收的，实际竣工的日期为承包人修改后提请建设单位验收的日期。建设工程经建设单位竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工的日期。如何认定工程合同的竣工日期法律规定工程合同中竣工日期的认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，竣工日期应认定为竣工验收合格之日；（二）承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日；（三）建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，竣工日期应认定为转移占有建设工程之日。《建筑法》第六十一条规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工

2023-06-30

128人看过