工程决算书范本空白表-法师兄

工程决算书范本空白表

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 13:00:22 374 人看过

一、工程决算书范本空白表

＊＊＊＊工程决算书

工程名称：＊＊＊＊＊

建筑面积：＊＊＊＊＊

工程决算价：＊＊＊＊＊

建设单位：＊＊＊＊＊

施工者：＊＊＊＊＊

日期：＊＊＊＊＊

1、工程面积ｘｘｘ平方米

2、设备清单：＊＊＊＊

3、税费：＊＊＊＊

4、工程含税决算总金额：＊＊＊＊

验收人：

验收时间：年月日

二、竣工决算审计

竣工决算审计是指对建设项目办理竣工结算工作的审查。一个建设项目按照批准的设计文件所规定的内容建设完毕，并具备了投产和使用条件的，根据国家规定，建设单位（或发包单位）必须及时办理竣工决算，组织验收和固定资产交付使用的转账手续，或兑现合同规定的报偿和利益。竣工决算一般包括竣工决算报表和决算说明书两个部分。竣工决算报表由《竣工工程概况表》、《财务决算表》、《交付使用财产总表》及明细表等组成。

三、审查的主要对象和内容

1、竣工验收，即根据竣工工程概况表、交付使用财产总表及明细表逐项审查。如有不合乎规定或手续不完备的，应及时采取措施解决；

2、资金清理，即根据财务决算表逐项审核，如有错误，应予纠正；

3、建设总成本，即审查从工程项目开工到竣工验收所发生的全部投资支出，严格开支范围，正确地核定构成建设总成本的各个项目；

4、决算说明书，审查各项计划执行情况及投资效果分析，查核停建、缓建、报废工程和应核销其他支出中的各项损失及其处理情况。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工伤赔偿标准
工伤赔偿标准计算表(范本)

一、一级至四级伤残待遇标准【一】一次性伤残补助金1、一级伤残补助金=本人工资×24个月(2011年1月1日后，为27个月)2、二级伤残补助金=本人工资×22个月(2011年1月1日后，为25个月)3、三级伤残补助金=本人工资×20个月(2011年1月1日后，为23个月)4、四级伤残补助金=本人工资18个月(2011年1月1日后，为21个月)【二】按月享受伤残津贴(按月支付)1、一级伤残津贴=本人工资×90%2、二级伤残津贴=本人工资×85%3、三级伤残津贴=本人工资×80%4、四级伤残津贴=本人工资×75%(注：伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由工伤保险基金补足差额)二、五级、六级伤残待遇标准(一)一次性伤残补助金1、五级伤残补助金=本人工资×16个月(2011年1月1日后，为18个月)2、六级伤残补助金=本人工资×14个月(2011年1月1日后，为16个月)(二)伤残津贴1、五级

2023-04-12

212人看过
工程结算
弱电工程结算书范本是怎样的

一、弱电工程结算书范本弱电工程结算书第一部分工程决算书编制说明按照施工合同合同价款约定本工程实行固定单价合同工程变更，增加部分平工程联系单按实调整，增加部分工程费用按照投标书及有关规定计算，增加部分材料数量，按照竣工图纸及现场情况两侧复建工程联系单。第二部分工程合同及合同清单(这部分内容应该将项目签订的合同内容和合同清单作为附件在结算书的后面)第三部分工程联系单(这部分按照弱电工程项目实际情况进行书写)XXX建筑工程有限公司年月日二、弱电工程结算书有关法律规定‘工程竣工验收报告’完成后，承包人应立即在规定的时间内向发包人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。工程竣工验收合格，并签署了“工程竣工验收报告”，承发包双方应按国家有关规定进行工程价款的最终结算。建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中对竣工结算做了详细规定：(1)工程竣工验收报告经发包人认可后的2

2023-04-27

68人看过
建设用地
工程验收表格国家范本

一、工程验收表格国家范本1、工程概况及完成情况ｘｘ工程，位于ｘｘ市ｘｘ区ｘｘ路ｘｘ号，项目造价ｘ万元，总建筑面积ｘ平方米，结构形式为ｘ结构／地上ｘ层，建筑总高度为ｘ米，室内外高差ｘｍｍ。建筑结构类别为ｘ类，抗震设防烈度ｘ度，建筑合理使用年限ｘ年，防水等级为ｘ级，建筑结构安全等级为ｘ级。我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求，完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。2、验收条件检查结果依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定，本工程按设计要求已完成了工程施工任务，工程结构安全及使用功能均符合要求，已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求，我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。3、验收组织准备情况我司已编制完成ｘｘ工

2023-04-12

209人看过
户口本
空白户口本、学历、在职证书是否合法？

户口本可以更改学历，可持经国家教育部门出具、可证明学历的材料（如毕业证书）、户口本向户口所在地派出所办理变更。户口簿是指登记住户人员姓名、籍贯、出生年月日等内容的薄册。中国的户口簿，是全面反映住户人口个人身份、亲属关系、法定住址等人口基本信息的基本户政文书。学历造假公司可以解除劳动合同吗在现实社会中，劳动者的学历往往是用人单位决定是否招用的其中一个条件，也是用人单位决定劳动者劳动报酬的参考条件。因此有些劳动者为了得到想要的工作可能会向用人单位提供虚假的学历。在判断企业能否以欺诈为由直接解除劳动合同时要结合员工造假的程度，录用条件是否明确，用人单位发现的时间段员工的岗位要求以及其在工作中的表现等情况来综合分析。作为企业，应当在招用员工时，向员工明确录用条件中包含对学历的要求并以学历作为录用的决定性条件，否则有可能会承担不利的后果。《中华人民共和国户口登记条例》第十七条户口登记的内容需要变更或

2023-07-07

202人看过

工程施工
建筑工程施工意向书范本

一、xx机械制造有限公司新建工程坐落于XX县新开镇，占地4826.3平方米。工程计划在20xx年动工，预计总造价4750000.00元。因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好，甲方决定将新建工程(1#厂房、3#厂房，仓库)承包予乙方。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商就双方参与xx机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到以下几点：1、甲方的权利义务(1)、负责施工现场三通一平工作。(2)、负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。(3)、负责向乙方提供设计图纸4套(包括一套竣工图纸)，组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。(4)、保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。(5)、有权监督乙方的工程质量、工程进度。(6)、甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。(7)、及时组织相关单位进行竣工验收。(8)、甲方负责承

2023-05-09

381人看过
法律综合知识
关于白色污染的倡议书范本

亲爱的同学们:相信每个人都深有体会，当你走进食堂，看着那簇拥的人群时，你是否会主动排队?当你饱餐一顿将吃剩的饭菜随手丢弃时，你是否会想到“面朝黄土背朝天”的农家人是怎样辛勤耕作的?当你提着用便当盒或塑料袋盛装的饭菜回宿舍时，你是否又会想到我们的环境又会多添几片“白色垃圾”呢?为了全面提升我院学生的文明素质，强化学生的文明意识，更为了给广大同学营造一个良好的就餐环境，培养文明的就餐习惯。针对目前我院学生就餐秩序较差和浪费严重的实际情况，院学生会生活部和学院学生食堂伙食监督管理委员会共同向全院广大同学发出“文明就餐、抵制浪费、拒绝白色污染”的倡议：一、请爱惜粮食，杜绝浪费，自觉排队就餐;二、请爱护餐具，禁止把餐具带出食堂;三、就餐时请勿大声喧哗，注意个人形象;四、请注意食堂卫生，不要随地吐痰、乱扔餐巾纸或者食物残渣;五、为了个人财产安全，也为了他人方便，请不要用包或书等物品占座;六、少用一次性

2023-05-09

408人看过
累犯
累犯判决书范本

累犯判决书范文被告人严某某，男。曾因犯抢劫罪于x年x月被本市xx区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元;现因本案于x年x月x日被刑事拘留，同年x月x日被逮捕。现羁押于xx市xx区看守所。辩护人张某某、张某萍，xxxx律师事务所律师。xx市xx区人民检察院以沪宝检刑诉(2010)261号起诉书指控被告人严某某犯故意伤害罪，于x年x月x日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。xx市xx区人民检察院不派员出庭支持公诉，被告人严某某及其辩护人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，x年x月x日15时许，被告人严某某在本区某某小学教室内，因丢掷矿泉水瓶擦碰到被害人范某某而与之发生争执。期间，被告人严某某持椅子砸伤被害人范某某头部，致其头右颞部软组织裂伤长达11CM，经鉴定构成轻伤。案发当日，被告人严某某向公安机关投案自首。上述事实，被告人严某某在

2023-06-11

393人看过
工程招标
工程招标标书制作范本

致：ＸＸＸＸＸ（招标人名称）1、根据你方招标项目编号为ＸＸＸＸ的ＸＸＸＸ工程招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以（币种，金额，单位）ＸＸＸＸ的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4、一旦我方中标，我方保证按照合同协议中规定的工期ＸＸ日历天内完成并移交全部工程。5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价ＸＸ％的银行保函或上述总价ＸＸ％的由具有担保资格和能力的担保机构出具的履行担保书作为履约担保。6、我方同意所提交的投标文件在“投标申请人须知”第15条规定的投标有效期内有效，

2023-05-01

414人看过

工程结算
工程结算通知书范文

公司：20XX年6月19日，我公司与贵公司签订了《排水工程承包协议》，承揽贵公司发包的工程1标段雨水排水及污水排水工程。签订协议之后，我公司于20XX年7月11日进驻现场。我公司为了完成施工任务，始终垫付工程款进行施工。目前已经完成的工程交付贵司接管使用了一年零五个月有余。工程交付不久，我公司就一直与贵司进行决算。按照双方签订的《排水工程承包协议》第四条和第八条的约定，工程造价实行清单单价结算，贵司应该随进度拨款，即按照已完成的工程量经监理验收合格后，扣除12%的管理费外余款全部支付给我公司。我公司虽然多次与贵司及其项目部的人员接触交换结算意见，并相互提供结算资料，但是到目前为止贵公司及具体负责该项目的人员始终没有给我公司一个明确的结算结果,更没有给我公司支付工程余款。目前我公司已经按合同约定和建设单位的要求全部完成合同内工程,在工程交付后我公司已经尽到了维修义务，工程款按合同约定的金额，

2023-04-23

209人看过
工程结算
工程结算单格式范本

一、工程结算单格式范本结算单名称：公司名称＋工程结算单单据内包含：工程名称：ＸＸ工程总包单位：ＸＸＸ建筑单位施工单位：ＸＸＸ建筑单位施工日期：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日建造该工程耗费的材料及其数量，单价，单位，金额（注意不要遗漏），合计：金额（万元）备注：相关有需要的解释说明相关人员包括：施工单位现场负责人，项目现场负责人，统计员，预算员。二、工程结算单标准格式1、工程名称和总包单位；2、施工单位和施工日期；3、分项工程内容、序号、单位、数量、单价（）以及金额；4、标出备注和合计；5、施工单位现场负责人和项目现场负责人以及统计员和预算员签字。三、相关法律规定工程结算编制依据1、国家有关法律、法规、规章制度和相关的司法解释；2、国务院建设行政主管部门以及各省、自治区、直辖市和有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释；3、施工方承包合同、专业分包合同及补充合同，有关材料、设备采

2023-06-10

69人看过
仲裁委员会
职工在空白协议书签字有效吗

空白合同条款有与现行法律违背肯定无效。根据我国《民法典》，有下列情形之一，合同无效。第一百四十四条合同无效的法定情形有下列情形之一的，合同无效：(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(三)以合法形式掩盖非法目的；(四)损害社会公共利益；(五)违反法律、行政法规的强制性规定。一、签协议的注意事项有哪些？1、核实确认对方当事人的主体资格2、合同形式：1)必须以书面形式签订合同；2)采用口头、信件、数据电文形式订立合同的，必须签订确认书并盖章签字；3)倒签合同要标明合同背景。3、合同的必备条款要具体、明确：1)当事人名称须真实、一致；2)合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确；3)注意验收方法、程序和时间；4)履行方式须具体：交货方式、结算方式；5)履行期限须确定某一时间点或时间段；6)尽量明确本司所在地为合同履行地；7)违约

2023-06-26

180人看过
法律援助
关爱“空巢老人”的倡议书范本

广大市民群众：“老吾老以及人之老”，尊老、爱老、助老，自古以来就是中华民族的传统美德。随着社会经济的不断发展，以及人口老龄化的不断加快，我国出现了一个特殊的群体——“空巢老人”。关爱今天的老年人，就是关爱明天的自己。关爱老年人是我们每一个社会成员义不容辞的责任!在此，我们特向广大市民提出一下倡议：一、弘扬爱老美德，共建和谐氛围。俗话说“家有一老，如有一宝”，老人不仅仅是一个家庭的“宝”，更是整个社会的财富。关爱“空巢老人”是建设和谐社会的必然要求，更是科学发展、以人为本的具体体现。因此，我们希望广大市民从我做起、从小事做起、从身边事做起，尽自己最大的努力，共同营造全社会都来尊重和关爱“空巢老人”的和谐社会氛围。二、开展志愿活动，做好服务工作。广大市民们要自觉关心身边的老人，积极投身到社区的志愿服务工作中去，广泛开展生活照料、心理慰藉、医疗保健、法律援助等志愿活动，为有困难的“空巢老人”办股

2023-05-09

437人看过

工程结算
装修工程结算书样本

发包人（甲方）：承包人（乙方）：工程名称：ＸＸＸＸ装修工程工程建设地点：ＸＸＸＸＸ合同价（元）小写：¥ＸＸＸＸ．00结算价（元）小写：¥大写：ＸＸＸＸＸＸ大写：开工日期：2019年12月16日竣工日期：2020年1月15日一、付款方式目前付款方式一般有两种，一种是先付款后施工，工程款一般分四期：1、预订期：客户交纳一定的设计订金，订金一般情况下是不退的，客户如果签订施工合同，就作为首付款的一部分；客户如果交纳设计订金后不签施工合同，这个订金一般情况就作为设计费用，公司和设计师各分一部分。2、首付款：一般在合同签订当日或三天时间内交付，首付款的比例各地会有所不同，大部分地区是60－65％。客户交纳首期款后，家装公司才开始进行施工准备。3、中期款：指在工程施工进度过半或木工制作部分完成后支付的工程款项，一般比例在30－35％，家装公司应当在工程过半或木工制作完成后，由施工监理邀

2023-04-23

210人看过
赡养费
赡养费判决书范本

一、赡养判决书范本原告李ｘｘ，男，ｘｘ年ｘ月ｘ日出生，汉族，农民，住ｘｘ市ｘｘ县ｘｘ镇ｘｘ村。原告陈ｘｘ，女，ｘｘ年ｘ月ｘ日出生，汉族，农民，住址同上，系原告李ｘｘ之妻。被告李ｘｘ，男，ｘｘ年出生，汉族，农民，住址同上，系上述二原告之子。被告万ｘｘ，女，ｘｘ年出生，汉族，农民，住址同上，系被告李ｘｘ之妻。原告李ｘｘ、陈ｘｘ与被告李ｘｘ、万ｘｘ为赡养费纠纷一案，本院受理后，由审判员彭ｘ依法适用简易程序，于ｘｘ年ｘ月ｘ日，公开开庭进行了审理，原告李ｘｘ、陈ｘｘ到庭参加了诉讼，被告李ｘｘ、万ｘｘ经传票传唤，无正当理由未到庭，本案现已审理终结。原告李ｘｘ、陈ｘｘ诉称，我们夫妇因年事已高，丧失劳动能力，无生活来源，儿子李ｘｘ及儿媳万ｘｘ不尽赡养义务，并经常打骂原告，为此，请求人民法院判令二被告每月支付给二原告生活费200元，并承担本案诉讼费用。二被告未作答辩。经审理查明，二原告均年事已高，丧失劳动能

2023-04-12

193人看过