工程发包者应承担哪些法律责任-法师兄

工程发包者应承担哪些法律责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-09 00:20:00 494 人看过

一、工程发包者应承担哪些法律责任

工程发包者应承担以下法律责任：

1．办证责任

办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。

2．工程定点责任

确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。

3．三通一平责任

开工前接通施工现场水源、电源和运输道路，拆迁现场内民房和障碍物（委托承包方承担的除外）。

4．物资保证责任

按双方协定的分工范围和要求，供应材料和设备。

5．经费保证责任

向经办银行提交拨款所需的文件（实行贷款或自筹的工程要保证资金供应人按时办理拨款和结算，不按合同规定时间拨付工程款，应支付逾期付款违约金。

6．技术保证责任

发包方应组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按照合同规定的时间和份数交付给承包方。

7．施工监督责任

发包方应派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证、解决应由发包方解决的问题，以及其他事宜。

8．误工赔偿责任

发包方由于中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误给承包方造成停工、窝工、返工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的，应承担赔偿责任。

二、工程发包方应遵守哪些义务

工程发包方应遵守的义务如下：

1．做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。

2．向承包人提供符合质量的材料、设备。

3．对工程质量、进度进行检查。

4．组织验收。

5．支付价款，接收工程。

6．交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。

三、工程发包的前置条件有哪些

工程发包的前置条件有发包方必须办理了建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、以及必须具有建设工程所在地块的立项批文。工程发包的前置条件即确认发包方主体资格是符合法律规定的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
包工头挪用工程款应承担什么法律责任

一、包工头挪用工程款应承担什么法律责任包工头挪用工程款构成挪用资金罪，承担刑事责任，挪用资金数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条挪用资金罪。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。二、犯挪用资金罪的必要条件是什么犯挪用资金罪的必要条件如

2023-12-05

412人看过
法律综合知识
包办婚姻责任应承担哪些法律后果

一、包办婚姻责任应承担哪些法律后果包办婚姻的法律后果：1．民事违法。我国《民法典》规定禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。受害人可以向婚姻登记机关或人民法院请求撤销包办婚姻。2．刑事犯罪。以暴力干涉他人结婚自由的行为可能会构成暴力干涉婚姻自由罪处二年以下有期徒刑或者拘役。致使被害人死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。二、包办婚姻收取的彩礼归谁如果法律已经界定婚姻是无效婚姻，那么是不用支付彩礼的。如果给付彩礼后双方并没有去办理结婚登记手续，那么，给付彩礼的一方可以要求对方返还彩礼。当然，如果被害人受强制或者威吓而无法告诉的，人民检察院和被害人的近亲属也可以告诉。而暴力干涉他人婚姻自由致使被害人死亡的，属于公诉案件，不必由当事人向司法机关提出控告，司法机关可依照自己的权限提起诉讼。对于包办、买卖引起的离婚纠纷，如果当事人共同生活的时间不长，或虽共同生活的时间较长，但确实未建立夫妻感情的

2023-10-02

485人看过
法人
内部承包发生拖欠工资法人应当承担法律责任

2007年11月，松江区劳动监察大队接到举报，称某时装有限公司拖欠了16人2007年5-9月的工资。监察员随即前往该公司实施检查。当监察人员来到车间时现场空无一人，从财务人员处了解到，该公司的法定代表人王某早已不再经营此服装公司，将大部分厂房出租，但保留了一个车间承包给原车间主任刘某，由于刘某管理不善，目前公司已经停业。监察员发出调查通知书，约承包人于第二天到劳动监察大队接受询问。次日，承包人刘某来到监察大队接受询问，并提供了部分材料。经查，发现该单位存在超时加班、未按规定支付加班工资，工资低于上海市最低工资标准等多种违法行为。由于刘某对相关法律法规缺乏了解，经过监察员反复解释相关法规政策之后，刘某终于认清了自己存在的问题。在进一步调查取证确定违法事实后，监察员发出了责令改正通知书，责令公司在规定期限内补发拖欠的工资、加班工资、最低工资等。刘某表示：自己自承包后一直入不敷出，根本没有能力支

2023-04-25

53人看过
法律综合知识
违法转包工程发生工伤，发包方应承担用工主体责任吗？

一、违法转包工程发生工伤，发包方应承担用工主体责任吗？违法转包后发生的工伤事故应当由用工单位也就是建设单位承担主要的责任的，在包工头不具备用人资格的情况下，由具备用工主体资格的发包方承担用工主体责任。也就是说，转包的整个操作流程虽然是不正规的，但是并不会因此影响到劳动者的各项合法权益的。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。《中华人民共和国社会

2024-03-08

474人看过

病历
医院未能及时发现患者病情，应承担哪些法律责任？

根据相关法律规定,如果医院出现漏诊情况导致患者受到损害,患者或其家属有权要求医院承担民事赔偿责任。当发生医疗事故并产生民事纠纷时,医患双方可以进行协商以解决问题。如果协商不成,患者或其家属可以向卫生行政部门提出调解申请,也可以直接向人民法院提起民事诉讼。根据相关法律规定，如果医院出现漏诊情况导致患者受到损害，患者或其家属有权要求医院承担民事赔偿责任。当发生医疗事故并产生民事纠纷时，医患双方可以进行协商以解决问题。如果协商不成，患者或其家属可以向卫生行政部门提出调解申请，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。患者权益：医疗事故与民事赔偿在医疗事故患者维权过程中，需要注意以下事项：首先，要保存好自有证据，如门诊病历、处方单、药物和收费发票等。其次，在提出诉讼请求时，应针对案情，确保请求符合法律规定。此外，应关注诉讼时效、举证时限和申请调查取证的时限。因身体受到伤害提起

2023-10-08

238人看过
工程发包
工程发包人要对工程质量承担责任的有哪些？

由发包人对工程质量承担责任的情形有发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的；发包人变更计划，提供的资料不准确的；发包人未按照约定支付价款的等。一、承包人单方解除合同的情形是什么承包人可以单方解除合同的情形主要是：(1)发包人未按期支付工程款造成违约，且符合承包合同中约定的承包人有权单方面解除合同的条件;(2)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准;(3)不履行约定的其他协助义务，致使承包人无法施工的。发包人有上列情形且致使承包人无法施工，在催告的合理期限内发包人仍未加履行的，承包人可解除合同。二、工期延误有哪些情形工期延误的情形有：1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约支付工程款；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；6、工程质量鉴定；7、不可抗力或其他因素。

2023-06-26

393人看过
法律综合知识
发包人工程质量缺陷应该承担的责任

对于发包人来说，要避免承担工程质量缺陷的过错责任，就应依据《解释》的规定，做到确保提供的设计合格、提供的建筑材料、建筑构配件和设备等符合强制性标准、不直接指定分包专业工程、不肢解发包及未经竣工验收不擅自使用工程。总之，发包方应当严格按照法律规定和合同约定履行自己所承担的义务，则必定能避免过错，进而避免承担法律责任。在建筑实践中，发包方、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位以及建筑材料、构配件生产和设备供应单位均有可能导致工程质量缺陷，对此也应承担相应的法律责任。然而在司法实践中，工程质量诉讼往往在建设方与施工方之间发生，如果涉及勘察单位、设计单位、监理单位或者建筑材料、构配件和设备供应单位的责任，是否有必要将这些单位追加为当事人，这些单位如何承担责任。我们认为，根据《民法典》第五百九十三条规定，“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任;当事人一方和第三人之间的纠纷，依

2023-06-15

88人看过
童工
[劳动争议]童工发生工伤，单位应承担哪些法律责任？

咨询者：我单位招用的童工发生了工伤，根据国家法律的规定，单位要承担哪些法律责任？劳动法专家、陈伟律师解答：根据《禁止使用童工规定》（国务院令[2003]364号）第十条的规定，童工因工受伤，单位应承担其治疗期间的全部医疗和生活费用。医疗终结后，造成童工伤残的，经县级以上劳动能力鉴定委员会确定伤残等级后，你单位应根据伤残程度，按照国家工伤保险的有关规定给予赔偿并将童工送返原居住地，所需交通和食宿费用由你单位全部承担。招用童工是严重违反劳动法的行为，应当立即纠正。对造成童工伤残、死亡负有责任的单位和个人，由县级以上劳动行政部门行政处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

2023-06-12

419人看过

欠款
发包方违法收回承包地要承担哪些责任

发包方有下列行为之一的，应当承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失等民事责任:(一)干涉承包方依法享有的生产经营自主权;(二)违反本法规定收回、调整承包地;(三)强迫或者阻碍承包方进行土地承包经营权的互换、转让或者土地经营权流转;(四)假借少数服从多数强迫承包方放弃或者变更土地承包经营权;(五)以划分口粮田和责任田等为由收回承包地搞招标承包;(六)将承包地收回抵顶欠款;(七)剥夺、侵害妇女依法享有的土地承包经营权;(八)其他侵害土地承包经营权的行为。律师补充：荒山、荒沟、荒丘、荒滩等可以直接通过招标、拍卖、公开协商等方式实行承包经营，也可以将土地经营权折股分给本集体经济组织成员后，再实行承包经营或者股份合作经营。承包荒山、荒沟、荒丘、荒滩的，应当遵守有关法律、行政法规的规定，防止水土流失，保护生态环境。【法律依据】《农村土地承包法》第五十七条发包方有下列行为之一的，

2023-05-06

61人看过
法律综合知识
业主违法发包工程应否承担拖欠民工报酬责任

一、业主违法发包工程应否承担拖欠民工报酬责任在装修或建设过程中，业主往往会与装修公司签订合同，委托其完成工程。然而，当装修公司拖欠工人工资时，通常情况下，业主并不直接承担责任。《中华人民共和国劳动法》第五十条明确规定了工资的支付方式和时间，强调工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。第七十七条则提供了劳动争议解决的途径，即通过调解、仲裁或诉讼解决。因此，当公司拖欠工资时，员工应通过上述法定途径要求装修公司支付拖欠的工资。二、拖欠工资纠纷的解决途径遇到拖欠工资纠纷时，聘请律师通常是非常有用的。一个经验不足的个人可能难以应对复杂的法律程序和诉讼策略。聘请律师后，律师将负责出庭、参与调查和辩论，并依法陈述意见和要求，以更有效地维护当事人权益。三、拖欠工资的法律后果对于拖欠工资的用人单位，法律规定了包括民事责任、行政责任和刑事责任在内的多重后果。民事责任上，《劳动

2024-01-22

264人看过
管制
制造传播谣言，造谣者应承担哪些法律责任？

1、民事责任：承担民事责任的方式有停止侵害、赔偿损失、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等方式。2、行政责任：散播谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款;情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。3、刑事责任：比如煽动分裂国家罪，对首要分子或者罪行重大的，处无期徒刑或者10年以上有期徒刑等。比如编造、故意传播虚假恐怖信息罪，情节严重的，对首要分子，处5年以下有期徒刑、拘役或者管制。一、传播性病既遂怎么认定?1、行为人是否患有严峻性病。卖淫、嫖娼者只要患有严峻性病，才有可能构成传达性病罪。患有性病，若不归于严峻性病，也不能构成传达性病罪。2、行为人客观上是否施行了卖淫、嫖娼行为。3、行为人片面上是否明知自己患有严峻性病。假如行为人不明知自己患有严峻性病，即便施行了卖淫、嫖娼行为，也不构成传达性病罪。4、行为人是否自愿施行

2023-05-07

173人看过
违约金
承包合同中承包人应承担哪些责任

(一)施工准备责任。施工场地的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；编制施工组织设计(或施工方案)，做好各项施工准备工作。(二)物资准备责任。按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理。(三)及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。(四)工程质量责任。由于承包方的原因造成工程质量不符合合同规定的，承包方应负责无偿修理或返工，由此造成工程逾期交付的，应支付逾期违约金。(五)工程保管责任。已完工的房屋、构筑物和安装的设备，承包方在交工前应负责保管，并清理好场地。(六)工程交付责任。承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。(七)竣工验收责任。承

2023-03-16

432人看过

法律综合知识
发包人应当承担的责任

一、发包人应当承担的责任发包人应当承担的责任有：1．做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。民法典规定，发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。2．向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。3．对工程质量、进度进行检查。民法典规定，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。4．组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。5．支付价款，接收工程。6．交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。二、发包人可请求解除合同的情形有哪些发包人可请求解除合同的情形有：1．因承包人的原因致使已经完成的建设工程质量不合格，在发包人提出的合理

2023-06-27

318人看过
诉讼代理
患者的权利有哪些?侵害患者权利应承担哪些法律责任

依据我国相关法律的规定，患有在接受诊疗活动时，享有的权利主要包括隐私权、生命健康权、知情权、肖像权等人身权利。1、民事责任，对法人的非法行为虽然由法人来承担责任，但法定代表人由此引起的其他责任，法律并不免除，也可以给予行政处分、罚款等处罚。法定代表人的责任是法定责任，不能以内部约定来对抗法律责任。2、刑事责任，一般情况下挂名法定代表人基本不承担责任。但被追究的刑事责任与挂名法定代表人有关、挂名法定代表人与实际负责人之间无相关协议约定，就有可能承担刑事责任的风险一、有限公司法定代表人的责任与风险(一)民事责任：1、损失赔偿责任。因法定代表人的故意、过失或者违反法律行政法规或公司章程的规定而给公司造成损失，公司有权就该损失向法定代表人主张赔偿责任。2、法定代表人滥用职权所获取的收入归入公司。(二)行政责任：如果公司存在非法经营的行为，作为企业的法定代表人，法院可以直接对其进行罚款，同时可以向有

2023-06-21

274人看过