施工合同订立日期-法师兄

施工合同订立日期

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-17 11:45:05 305 人看过

根据《民法典》（2021年1月1日起实施）对合同成立时间的法条规定，应为合同各方最后一方签字盖章之日起成立。如该合同履行任一方有证据可以证明最后签章的签注日期，则以该签注盖章之日为合同成立日；若无，则鉴于履行行为原则上应该晚于合同签订日，故在能证明履行行为的基础上，该履行行为应可以视为合同成立的起点。

具体如下：

1、合同以要约、承诺的方式订立的．承诺生效的时间就是合同成立的时间。在通常情况下，表现为两种方式：一是承诺通知到达要约人时合同成立；二是根据交易习惯或者要约的要求作出承诺行为时合同成立。

2、采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

3、当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。在这种情况下，签订确认书时合同成立。

4、采用书面形式订立合同在签字盖章之前当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。对方接受的时间就是合同成立的时间。

5、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。对方接受的时间就是合同成立的时间。

施工合同订立日期与生效时间是多久

施工合同订立日期与生效日期自合同各方签字盖章之日起生效。如果履行合同的任何一方有证据证明最终签字的签字日期，以签字盖章之日为合同成立日期；如果没有，鉴于履行原则上应晚于合同签订日期，在证明履行的基础上，履行应视为合同成立的起点。依法成立的合同自成立之日起生效。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多要约相关文章

合同内容
订立合同日期提前可以吗

订立合同日期可以提前。签合同按照双方自由原则，双方约定提前签署自然可以。合同自由原则：当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。《中华人民共和国民法典》第四百九十条【合同成立时间】当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。劳动合同日期能提前签吗劳动合同关系建立于实际用工之日，故而劳动合同签订日期是否早于实际用工并没有影响。劳动合同签订时间与劳动者实际入职时间不一致的，双方劳动关系建立时间以劳动者实际入职时间为准，劳动合同有效。相关法律规定《中华人民共和国劳动合同法》第十条建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书

2023-08-11

417人看过
工程造价
合同截止时间是合同下订立或合同完工日期吗

合同截止时间不是指合同竣工的日期。合同截止日期是施工合同中当事人权利义务终止的日期，而合同竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期，竣工之后还要经过验收等程序合同才终止。一、施工合同没有价款能否成立施工合同没有价款不成立。施工合同的内容包括工程范围、工期、中间交接工程开工竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交接时间、材料设备供应责任、拨款结算、竣工验收、质量保证范围、质量保证期、双方合作等。施工合同又称工程合同或承包合同。是指发包人和承包人为完成约定的建筑安装工程施工任务，明确权利义务的书面协议。二、怎么来确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日按照最高人民法院相关司法解释的规定，一般按照下述方式来确定竣工日期：1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。3、建设工程未经竣工验收，发包人

2023-03-14

125人看过
合同条款
合同订立日期属于什么合同条款

合同的订立是合同双方动态行为和静态协议的统一，它既包括缔约各合同订立方在达成协议之前接触和洽谈的整个动态的过程，也包括双方达成合意、确定合同的主要条款或者合同的条款之后所形成的协议。前者如要约邀请、要约、反要约等等，包括先合同义务和缔约过失责任；后者如承诺、合同成立和合同条款等。合同订立，指的是两方以上当事人通过协商而于互相之间建立合同关系的行为。合同订立日期也就是合同双方签订合同的日期，合同订立日期和生效日期一般都是一个时间，就是双方签字、盖章之日生效，就是落款时间。《民法典》第四百八十三条【合同成立时间】承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。一、什么是合同的订立合同的订立是指缔约当事人相互为意思表示并达成合意而成立了合同。合同的订立由“订”和“立”两个阶段组成。“订”强调缔约的行为和过程为是缔约各方接触、治商过程，包括缔约各方的接触、洽商并最终达成协议前的整个讨

2023-02-12

98人看过
申请仲裁
装修合同有施工日期吗

签订装修合同即没有施工日期的装修合同，属于不完善的合同，双方可以协商签定补充协议或者协商解除合同。根据中华人民共和国建设部110号令《住宅室内装饰装修管理办法》规定，装修人与装饰装修企业签定合同需要注明开工竣工时间。详情如下：第二十四条装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容：（一）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话；（二）住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式；（三）装饰装修工程的开工、竣工时间；（四）装饰装修工程保修的内容、期限；（五）装饰装修工程价格，计价和支付方式、时间；（六）合同变更和解除的条件；（七）违约责任及解决纠纷的途径；（八）合同的生效时间；（九）双方认为需要明确的其他条款。第二十五条住宅室内装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或

2023-03-20

198人看过

意思表示
合同签订日期早于公司成立

此合同是属于有效的。订立合同，是一个经过充分协商达到双方当事人意思表示一致的过程，在这个过程中的各个步骤构成了合同订立的程序。一、合同有效成立的条件都有哪些？符合合同的生效要件的合同有效。合同的一般生效要件合同的一般生效要件如下：(1)当事人具有相应的订立合同的能力。所谓相应的订立合同的能力，是指合同主体据以独立订立合同并独立承担合同义务的主体资格。合同是当事人以设立、变更、终止民事权利和民事义务为目的、有意识地追求特定法律后果的行为，它直接关系到当事人的利害得失，因此要求当事人必须能够认识和辨认自己的行为，判断自己行为的法律后果，即必须具有相应的订立合同的能力。(2)意思表示真实。所谓意思表示是行为人将其产生、变更和终止民事权利和民事义务的意思表示于外部的行为。意识表示真实是合同有效的重要条件，在大多数情况下，行为人表示于外部的意思同其内心真实意思是一致的，但是，有时行为人的意思表示与其

2023-03-24

105人看过
要约
起租日期和合同签订日期

在合同对生效时间或条件没有特别约定时，合同签订之日即成立生效。一、劳动合同该什么时候生效劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章即生效。劳动合同生效之后有法律约束力，劳动合同的生效时间一般应从劳动合同签订时，双方当事人在劳动合同文体上签字之日起计算。签字日期与合同约定的日期应是同样的。但是，如果用人单位和劳动者在劳动合同中明确约定合同生效的日期，则应以合同约定的日期为生效时间。二、合同生效时间如何确定一般来说，依法成立的合同，自成立时起就发生法律效力。但是，有些情况下，合同经过了批准或者办理了登记后，才能发生法律效力，当事人的权利义务才能得到法律的认可。另外，当事人之间还可以约定合同生效的时间或条件，在时间或条件成就时才生效。三、合同成立需要什么合同成立需要相应的条件。合同生效条件：1、当事人签订合同，采取要约和承诺的方式；2、合同在承诺生效时成

2023-03-08

201人看过
合同成立
施工合同签订日期和生效时间的具体规定

施工合同的订立日期是在双方都签字盖章之日起订立。生效时间是依法成立时生效，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或按指印时合同成立；当事人一方在签名、盖章或者按指印之前已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。法定其他情形等。建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是怎样的在建设工程施工过程中，工期的延误有很多原因。从实践来看，工期顺延的理由主要是下列情形：1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约支付工程款；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；6、工程质量鉴定。《民法典》第四百九十条当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人

2023-07-06

148人看过
书面合同
施工合同签订十五日之内备案吗？

并不是施工合同签订十五日之内备案，而是7日内备案，根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定：“订立书面合同7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。”备案的流程包括以下几项：1、网上申报。上首先承包人登陆政府门户网站，然后在建设工程合同备案管理信息系统进行合同备案网上申报，根据合同的具体性质、内容在对应的合同备案表中填写相关信息，打印出带条型码的合同备案表。2、办理备案手续。合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续。3、正式签发合同备案表。备案机构审核合同当事人提供的合同备案资料，符合要求的，加盖合同备案专用章。一、建设工程合同备案需要什么材料建设工程合同包括了许多种，不同的种类的建设工程合同备案时需要的材料也不同。1、勘察合同备案（1）、勘察合同原件3份；（2）、勘察合同备案表6份；2、设计合同备案（1）、设

2023-04-05

334人看过

不可抗力
施工合同签署日期可以与开工日期一致吗

一、施工合同签署日期可以与开工日期一致吗答案是可以的。一般来讲，依法成立的合同，自成立时生效；如果双方没有约定生效的时间，一般认为是以合同签订之日起生效；当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立；当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书；签订确认书时合同成立，成立之日即为生效时间；如果合同中未约定生效时间，但对合同的生效有附加条件的限制，则以该附加条件达成时为合同生效时间。合同是双方意志的体现，合同签订前晚于合同施工日期，应当是双方对之前工期的状态达成了一致，只要参照合同条款就行，不损害公共利益和他人利益，一般都是合法的。二、开工报告的日期是填合同上的日期还是按实际开工日期填写1、《建设工程施工合同》约定的开工日期若与实际开工日期不一致，则应当以实际开工日期填写。2、地基处理分包的，承包人有证据证明实际开工日期，则应认定该日期为开

2023-05-03

332人看过
法律综合知识
工程合同签订日期是不是要在开工日期前

一、工程合同签订日期是不是要在开工日期前不是。法律没有规定工程合同签订日期必须在开工日期之前。《中华人民共和国民法典》第四百九十条【合同成立时间】当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。二、五证不全的房子合同受法律保护吗根据《民法典》规定，开发商五证不全的，合同有没有效要依据具体情况而定。如果是真实意思表示，不违反法律强制性规定和公序良俗的，具有法律效力。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公

2022-02-26

245人看过
仲裁机构
订车合同没写交车日期能否订立协议

订立合同没写交车日期符合合同成立的法定条件是会成立的。法律规定或当事人约定采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或按指印时合同成立；在签名、盖章或按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立；法律另有规定的除外。订车合同到期不交车怎么处理卖车方应该承担违约责任。依据我国相关法律的规定，购买汽车签订合同后，如果没有按合同约定的时间交车的，销售方要承担违约责任，合同有约定的按合同约定承担，没有约定的购车者可要求销售者交纳违约金。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予

2023-07-31

192人看过
合同无效
施工合同没写施工日期的可以无效吗

施工合同没写施工日期是不能无效的，只有存在法定无效情形才会无效。合同无效的情形分别有：违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效；违背公序良俗的合同无效；无民事行为能力人订立的合同无效；行为人虚假意思表示签订的合同无效；行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的合同无效；法律其他规定。施工合同有几类（一）勘察、设计或施工总承包合同勘察、设计和施工总承包合同是指发包人将全部勘察、设计和施工的任务分别发包给一个勘察、设计单位和一个施工单位作为总承包人，经发包人同意，总承包人可以将勘察、设计或施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。实际上这类合同是将勘察、设计和施工分别由不同的主体向业主负责。勘察、设计或施工总承包人与其各自的分包人就工作成果对发包人承担连带责任。（二）单位工程施工承包合同单位工程施工承包合同又称为平行发包合同，是指在复杂的工程中，发包人可以将专业很强的单位工程发包给不同的承包

2023-08-12

475人看过

合同条款
路灯施工合同订立注意要点

本文分别对路灯工程施工合同几个主要条款进行分析以说明订立路灯施工合同需要注意的要点路灯工程施工合同条款合同标的：应写明路灯施工的地段，路灯的数目、,器材及安装费用等描述标的的内容。双方的责任及义务甲方的责任义务甲方给乙方提供便利的施工条件,在施工过程中灯架架设位置,灯具线路用地发生的纠纷,甲方负责协调解决.负责指定路灯架设地点.合同签约之后,甲方分期给乙方以现金方式付款,其中合同签约之日支付xxxx元,产品送到甲方所在地安装调试后交付清所有款项。乙方的责任及义务乙方负责安全的将路灯送到甲方的所在地,在运输中所出现的任何问题与甲方无关,乙方应在合同签定后的十天内(即年月日前)完成路灯的架设及安装调试,并交付使用.乙方收取甲方的现金时必须以合法的票据报支现金.产品质量要求：需写清楚对所安装灯具的明确质量要求。产品质量条款样本灯具质量乙方必须安装使用硕朗倍德照明系统系列产品的路灯,型号为SL--

2023-04-22

54人看过
建设用地
施工合同通过什么方式订立

施工合同签订的方式有两种：一、协商方式即由双方当事人通过协商签订施工合同。二、通过招标投标的方式。招标投标是国际经济交往和国际贸易中普遍采用的一种交易方式，近年来在我国国内经济交往中尤其是在各种工程建筑项目中逐渐采用，这主要是因为它具有科学性、效益性、公平性和安全性等优点，它是商品经济高度发达的产物，是市场经济的一种竞争机制。一、建设工程发包应当具备的条件是什么工程承包是许多工程的施工方式，特别是一些重大国家和地方政府的工程，一般采用招标投标的方式进行，工程招标可以以相对较低的价格完成。建设工程承包应具备以下四个要素：1、建设工程已纳入年度建设计划；2、建设用地和工程施工申请手续齐全；3、具备工程勘察、设计、施工所需的基本资料；4、建设资金已落实，到位资金可满足工程进度要求，并有金融机构出具的资金证明。二、招标和投标的具体区别1、招标工程建设单位运用竞争机制选择工程建设承包者的工作。投标承

2023-06-24

437人看过